2025年度高层建筑消防预埋专业劳务分包合同范本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高层建筑消防预埋专业劳务分包合同范本合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同背景1.6合同目的1.7合同范围1.8合同有效期第二章定义与解释2.1定义2.2解释2.3术语2.4补充说明第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程进度计划3.6工程验收标准第四章劳务分包内容4.1分包工作范围4.2分包工作内容4.3分包工作质量要求4.4分包工作进度要求4.5分包工作安全要求4.6分包工作环境保护要求4.7分包工作特殊要求第五章合同价款5.1合同价款总额5.2合同价款支付方式5.3合同价款调整5.4付款进度计划5.5付款条件5.6付款违约责任第六章付款与结算6.1付款方式6.2结算程序6.3结算期限6.4结算违约责任6.5争议解决第七章质量保证7.1质量保证期限7.2质量保证措施7.3质量保证责任7.4质量验收标准7.5质量验收程序7.6质量验收争议处理第八章工期保证8.1工期保证期限8.2工期保证措施8.3工期保证责任8.4工期延误责任8.5工期延误处理第九章安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产培训9.4安全生产事故处理9.5安全生产监督检查第十章环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境保护培训10.4环境保护事故处理10.5环境保护监督检查第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约争议处理第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点12.4争议解决费用第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件13.4合同终止程序第十四章其他14.1合同附件14.2合同变更14.3合同生效14.4合同解除与终止效力14.5合同附件效力合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度高层建筑消防预埋专业劳务分包合同”。1.2合同编号合同编号：_________。1.3合同签订日期合同签订日期：____年____月____日。1.4合同双方甲方（分包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________1.5合同背景甲方因____项目需要，委托乙方进行消防预埋专业劳务分包工作。1.6合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保____项目的顺利进行。1.7合同范围（1）消防预埋管线的安装；（2）消防预埋设备的安装；（3）消防预埋线路的敷设；（4）消防预埋系统调试；（5）其他与消防预埋相关的辅助工作。第二章定义与解释2.1定义（1）消防预埋：指在建筑物施工过程中预先埋设的消防管线、消防设备和消防线路；（2）劳务分包：指乙方按照甲方要求，对消防预埋专业工作进行分包；（3）承包方：指承接消防预埋专业劳务分包的乙方；（4）分包方：指甲方委托进行消防预埋专业劳务分包的乙方。2.2解释本合同中对术语的解释如有不一致之处，以最新解释为准。2.3术语本合同中未定义的术语，按照国家相关法律法规和行业惯例解释。2.4补充说明本合同如有未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。第三章工程概况3.1工程名称工程名称：____项目3.2工程地点工程地点：_________________________3.3工程规模工程规模：_________________________3.4工程内容（1）消防预埋管线的安装；（2）消防预埋设备的安装；（3）消防预埋线路的敷设；（4）消防预埋系统调试；（5）其他与消防预埋相关的辅助工作。3.5工程进度计划工程进度计划如下：（1）____年____月____日：完成消防预埋管线的安装；（2）____年____月____日：完成消防预埋设备的安装；（3）____年____月____日：完成消防预埋线路的敷设；（4）____年____月____日：完成消防预埋系统调试；（5）____年____月____日：工程验收合格。3.6工程验收标准工程验收标准按照国家相关消防法规和行业标准执行。第四章劳务分包内容4.1分包工作范围分包工作范围为第三章中所述的消防预埋专业劳务工作。4.2分包工作内容（1）按照设计图纸和施工规范进行消防预埋管线的安装；（2）按照设计图纸和施工规范进行消防预埋设备的安装；（3）按照设计图纸和施工规范进行消防预埋线路的敷设；（4）按照设计图纸和施工规范进行消防预埋系统调试；（5）其他与消防预埋相关的辅助工作。4.3分包工作质量要求分包工作质量要求如下：（1）符合国家相关消防法规和行业标准；（2）符合设计图纸和施工规范；（3）确保工程质量，无安全隐患。4.4分包工作进度要求分包工作进度要求如下：（1）按照工程进度计划完成各项工作；（2）确保工程进度不受影响。4.5分包工作安全要求分包工作安全要求如下：（1）遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准；（2）制定安全生产管理制度；（3）确保施工安全，防止事故发生。4.6分包工作环境保护要求分包工作环境保护要求如下：（1）遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准；（2）采取有效措施，减少施工对环境的影响；（3）确保施工过程中的环境保护。第五章合同价款5.1合同价款总额合同价款总额为人民币____元。5.2合同价款支付方式合同价款支付方式如下：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，乙方收到甲方支付的人民币____元；（2）进度款：按照工程进度支付，每次支付合同价款的____%；（3）结算款：工程验收合格后____个工作日内，乙方提交结算报告，甲方支付剩余款项。5.3合同价款调整合同价款调整如下：（1）因政策调整、市场波动等原因导致材料价格变动，经双方协商一致，可对合同价款进行调整；（2）因工程量增加或减少，经双方协商一致，可对合同价款进行调整。5.4付款进度计划付款进度计划如下：（1）____年____月____日：支付预付款；（2）____年____月____日：支付进度款1；（3）____年____月____日：支付进度款2；（4）____年____月____日：支付进度款3；（5）____年____月____日：支付结算款。5.5付款条件付款条件如下：（1）乙方提交的工程进度报告经甲方确认；（2）乙方提交的工程结算报告经甲方审核无误；（3）工程验收合格。5.6付款违约责任如乙方未按约定时间提交工程进度报告或工程结算报告，甲方有权扣除相应的款项。第六章付款与结算6.1付款方式付款方式为银行转账。6.2结算程序结算程序如下：（1）乙方提交工程结算报告；（2）甲方审核工程结算报告；（3）双方确认结算金额；（4）甲方支付结算款。6.3结算期限结算期限为工程验收合格后____个工作日内。6.4结算违约责任如甲方未按约定时间支付结算款，乙方有权要求甲方支付违约金。6.5争议解决如双方对结算金额有争议，可协商解决；协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第七章质量保证7.1质量保证期限质量保证期限为工程验收合格之日起____年。7.2质量保证措施质量保证措施如下：（1）乙方严格按照国家相关消防法规和行业标准进行施工；（2）乙方建立健全质量保证体系，确保工程质量；（3）乙方定期对施工人员进行质量培训，提高施工人员的质量意识。7.3质量保证责任质量保证责任如下：（1）乙方对施工过程中出现的质量问题负责；（2）乙方对因质量问题造成的损失负责；（3）乙方对因质量问题引起的返工、停工、延误工期等后果负责。7.4质量验收标准质量验收标准按照国家相关消防法规和行业标准执行。7.5质量验收程序质量验收程序如下：（1）乙方在施工过程中，按照质量验收标准进行自检；（2）甲方在工程验收时，按照质量验收标准进行验收；（3）如验收不合格，乙方应立即整改，直至合格。7.6质量验收争议处理如双方对质量验收结果有争议，可协商解决；协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第八章工期保证8.1工期保证期限工期保证期限为自合同签订之日起至工程验收合格之日止。8.2工期保证措施工期保证措施如下：（1）乙方应严格按照工程进度计划进行施工；（2）乙方应配备足够的施工人员和设备，确保工程进度；（3）乙方应合理安排施工工序，避免窝工和延误。8.3工期保证责任工期保证责任如下：（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；（2）如因不可抗力导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施尽量减少延误时间。8.4工期延误责任工期延误责任如下：（1）乙方应承担因工期延误造成的经济损失；（2）甲方有权要求乙方支付违约金。8.5工期延误处理工期延误处理如下：（1）乙方应及时分析延误原因，采取措施纠正；（2）如延误原因属于甲方责任，甲方应承担相应的责任。第九章安全生产9.1安全生产责任安全生产责任如下：（1）乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准；（2）乙方应建立健全安全生产管理制度；（3）乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。9.2安全生产措施安全生产措施如下：（1）施工现场应设置安全警示标志；（2）施工人员应佩戴安全防护用品；（3）施工现场应采取必要的安全防护措施。9.3安全生产培训安全生产培训如下：（1）乙方应定期组织施工人员进行安全生产培训；（2）培训内容应包括安全生产法律法规、操作规程、事故案例分析等。9.4安全生产事故处理安全生产事故处理如下：（1）发生安全生产事故，乙方应及时上报甲方；（2）乙方应采取有效措施，防止事故扩大；（3）事故原因调查和处理结果应及时向甲方报告。9.5安全生产监督检查安全生产监督检查如下：（1）甲方有权对乙方安全生产情况进行监督检查；（2）乙方应积极配合甲方监督检查工作。第十章环境保护10.1环境保护责任环境保护责任如下：（1）乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准；（2）乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响；（3）乙方应定期对施工现场进行环境监测。10.2环境保护措施环境保护措施如下：（1）施工现场应设置环保设施，如沉淀池、隔音屏障等；（2）施工过程中应尽量减少扬尘、噪音等污染；（3）施工结束后，乙方应负责清理施工现场，恢复原状。10.3环境保护培训环境保护培训如下：（1）乙方应定期组织施工人员进行环境保护培训；（2）培训内容应包括环境保护法律法规、环保措施、污染事故案例分析等。10.4环境保护事故处理环境保护事故处理如下：（1）发生环境保护事故，乙方应及时上报甲方；（2）乙方应采取有效措施，防止事故扩大；（3）事故原因调查和处理结果应及时向甲方报告。10.5环境保护监督检查环境保护监督检查如下：（1）甲方有权对乙方环境保护情况进行监督检查；（2）乙方应积极配合甲方监督检查工作。第十一章违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方未按合同约定支付工程款；（3）乙方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任违约责任如下：（1）乙方应承担因违约行为造成的经济损失；（2）乙方应承担因违约行为给甲方造成的其他损失；（3）乙方应支付违约金。11.3违约赔偿违约赔偿如下：（1）乙方应按照合同约定支付违约金；（2）乙方应赔偿甲方因违约行为造成的经济损失。11.4违约争议处理违约争议处理如下：（1）双方应友好协商解决违约争议；（2）协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二章争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决程序争议解决程序如下：（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成，可申请调解；（3）调解不成，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。12.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致；（2）一方违约，经对方催告后仍未履行；（3）发生不可抗力，致使合同无法履行。13.2合同解除程序合同解除程序如下：（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）双方应就解除合同的相关事宜进行协商；（3）协商一致后，签订合同解除协议。13.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的工程保修期满；（3）双方协商一致。13.4合同终止程序合同终止程序如下：（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的工程保修期满；（3）双方协商一致。第十四章其他14.1合同附件（1）工程进度计划；（2）质量验收标准；（3）安全生产管理制度；（4）环境保护措施；（5）其他双方认为必要的文件。14.2合同变更合同变更如下：（1）双方应书面同意合同变更；（2）合同变更不得违反国家法律法规和行业规定；（3）合同变更应明确变更内容、变更时间、变更后的合同条款。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同解除与终止效力合同解除与终止后，双方应按合同约定履行各自义务。甲方（分包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：本条款明确甲方在项目管理和决策中的主导地位，确保项目顺利进行。条款内容：1.1.1甲方有权对乙方的工作计划、进度安排进行审核和调整；1.1.2甲方有权对乙方提交的施工方案、质量验收标准进行审核；1.1.3甲方有权对乙方在施工过程中出现的问题进行指导和协调。1.2项目管理协调条款说明：本条款旨在确保甲方在项目管理中的协调作用，提高项目效率。条款内容：1.2.1甲方应设立项目管理机构，负责项目的整体管理和协调；1.2.2甲方应定期召开项目协调会议，及时解决项目实施过程中出现的问题；1.2.3甲方应确保项目各参与方之间的沟通顺畅。1.3甲方提供资料条款说明：本条款明确甲方在项目实施过程中应提供的资料，确保乙方顺利开展工作。条款内容：1.3.1甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方提供完整的工程设计图纸、施工图纸等相关资料；1.3.2甲方应确保提供的资料真实、准确、完整；1.3.3甲方对提供的资料负责，如因资料问题导致乙方工作延误或损失，甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：本条款明确乙方在项目实施过程中的主导地位，确保项目按计划进行。条款内容：2.1.1乙方有权对甲方提供的资料进行审核，如发现资料问题，有权要求甲方补充或修改；2.1.2乙方有权根据工程实际情况，调整施工计划和工作进度；2.1.3乙方有权对甲方在项目管理中的协调工作进行监督和评价。2.2乙方施工管理条款说明：本条款旨在明确乙方在项目实施过程中的施工管理责任。条款内容：2.2.1乙方应建立健全施工管理制度，确保工程质量、安全和进度；2.2.2乙方应定期对施工人员进行培训和考核，提高施工技能；2.2.3乙方应确保施工现场的整洁和安全。2.3乙方材料采购条款说明：本条款明确乙方在材料采购过程中的责任和权利。条款内容：2.3.1乙方应按照工程设计要求和施工规范，进行材料采购；2.3.2乙方应确保采购材料的合格性和质量；2.3.3乙方有权要求甲方对采购材料进行抽检。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介服务条款说明：本条款明确第三方中介在项目中的服务内容和责任。条款内容：3.1.1第三方中介应提供项目管理、质量监督、进度控制等服务；3.1.2第三方中介应定期向甲方和乙方提交项目报告，包括工程进度、质量情况、成本控制等；3.1.3第三方中介应公正、客观、及时地处理甲乙双方在项目实施过程中产生的争议。3.2中介费用条款说明：本条款明确第三方中介的服务费用及其支付方式。条款内容：3.2.1第三方中介的服务费用为人民币____元；3.2.2服务费用在合同签订后____个工作日内支付；3.2.3如因第三方中介原因导致项目延误或损失，甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应责任。3.3中介责任条款说明：本条款明确第三方中介在项目实施过程中的责任。条款内容：3.3.1第三方中介应遵守国家相关法律法规和行业标准，提供专业、高效的服务；3.3.2第三方中介应确保其提供的服务不侵犯甲方和乙方的合法权益；3.3.3第三方中介应承担因自身原因导致项目延误或损失的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程进度计划2.质量验收标准3.安全生产管理制度4.环境保护措施5.工程设计图