版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市道路照明设施安装工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义第二条合同范围及工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程量及工程款第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整机制第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误及延长第五条工程质量及验收标准5.1工程质量标准5.2验收程序及标准5.3质量保修期第六条合同双方的责任和义务6.1承包商责任6.2甲方责任第七条违约责任及争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力事件的应对及责任划分第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款的后果第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序第十三条其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3合同修改记录第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同正本及副本份数第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为城市道路照明设施的安装工程,包括但不限于道路灯具、电缆、配电设备等的采购、安装、调试和验收。1.3合同关键词定义城市道路:指甲方指定的城市道路照明区域内的道路。照明设施:指用于道路照明的灯具、电缆、配电设备等。安装工程:指按照本合同约定的技术规范和施工标准,完成照明设施的安装、调试工作。第二条合同范围及工程内容2.1工程概述本合同涉及的工程为城市道路照明设施安装工程,工程包括但不限于道路灯具的安装、电缆铺设、配电设备安装等。2.2工程地点工程地点为城市,具体道路范围由甲方指定。2.3工程量及工程款工程量及工程款根据甲方提供的工程量清单和工程预算进行确定。具体工程量和工程款的支付按照本合同第五条的约定执行。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币【金额】元整(大写:【金额】元整),包括工程设计、设备采购、安装、调试、验收等全部费用。3.2支付方式甲方按照本合同约定的付款节点,向乙方支付合同款项。具体支付方式如下:(1)合同签订后【天数】天内,支付合同总价款的【比例】作为预付款。(2)工程进度达到【比例】时,支付合同总价款的【比例】作为进度款。(3)工程验收合格后【天数】天内,支付合同总价款的【比例】作为尾款。3.3价格调整机制如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素导致工程成本发生变动,双方可协商调整合同价格。具体调整方式由双方另行签订补充协议确定。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求制定详细的工程进度计划,并将计划提交甲方审批。乙方应严格按照审批后的进度计划进行施工。4.2工期延误及延长乙方如因自身原因导致工程进度延误,应按照本合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式由双方另行签订补充协议确定。如因不可抗力等原因导致工期延长,双方可协商延长工期。第五条工程质量及验收标准5.1工程质量标准本合同涉及的工程质量应符合国家及行业相关标准,包括但不限于《城市道路照明设计规范》(CJJ452006)等。5.2验收程序及标准工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在工程进度达到【比例】时进行,最终验收在工程完成后进行。验收标准按照本合同约定的质量标准执行。5.3质量保修期本合同涉及的工程质量保修期为【年限】,自工程验收合格之日起计算。在保修期内,乙方应对工程质量问题负责修复或更换,费用由乙方承担。第六条合同双方的责任和义务6.1承包商责任(1)确保施工安全,遵守国家和地方的相关法律法规。(2)按照甲方要求,对施工人员进行管理和培训。(3)负责工程材料、设备的质量及售后服务。6.2甲方责任(1)提供施工场地,确保施工顺利进行。(2)协助乙方办理相关施工手续,提供必要的施工证件。(3)对乙方施工过程进行监督,提出合理化建议,但不干预乙方的正常施工。第八条不可抗力8.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害(如地震、台风、洪水等)、社会事件(如战争、动乱、罢工等)以及政府行为(如政策调整、禁止施工等)。8.2不可抗力事件的应对及责任划分一旦发生不可抗力事件,乙方应立即通知甲方,并在【天数】内提供相关证明文件。乙方应尽力减少损失,并按照甲方要求采取措施保障工程安全。不可抗力事件导致工程延误或增加费用时,双方可协商调整工期和合同价格。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起计算,至合同终止或履行完毕后【年限】止。9.3违约保密条款的后果如有违约方泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十条合同的变更、解除和终止10.1合同变更合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等相关事项。10.2合同解除合同解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。解除协议应明确解除原因、解除时间、后续处理等事项。10.3合同终止(1)工程验收合格,尾款支付完毕。(2)双方协商一致提前终止合同。(3)不可抗力事件导致合同无法履行。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应签订书面变更协议,经双方签字(或盖章)后生效。12.3合同解除程序合同解除应签订书面解除协议,经双方签字(或盖章)后生效。第十三条其他条款13.1合同附件本合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范等,附件与合同具有同等法律效力。13.2补充协议本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同修改记录本合同的修改记录如下:(1)【日期】,【修改内容】(2)【日期】,【修改内容】(3)【日期】,【修改内容】第十四条合同的签署14.1签署日期本合同于【年】年【月】月【日】日签署。14.2签署地点本合同于【地点】签署。14.3合同正本及副本份数本合同一式【份数】份,甲乙双方各执【份数】份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外,与本合同无关的个体或组织,包括但不限于中介方、咨询机构、检测机构、保险公司等。1.2第三方责任第三方介入本合同项下的工程时,应独立承担其行为所产生的法律责任。第三方对甲方和乙方不承担任何直接或间接的责任。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作为独立的第三方,协助甲方和乙方进行合同的签订、履行及争议解决。中介方的介入不影响甲方和乙方之间的权利义务关系。2.2咨询机构介入2.3检测机构介入检测机构对工程质量进行检测,并提供检测报告。检测报告作为工程验收的依据之一,但不作为甲方和乙方之间纠纷解决的直接依据。2.4保险公司介入保险公司根据甲乙方的要求,提供工程保险服务。保险公司应按照保险合同的约定,承担保险责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额根据合同的约定、法律法规的规定以及双方的具体协商确定。甲方和乙方应共同协商确定第三方的责任限额,并在合同中予以明确。3.2第三方责任限额的调整如法律法规发生变化,或双方协商一致,可对第三方的责任限额进行调整。调整后的责任限额应签订书面补充协议,并与原合同具有同等法律效力。第四条第三方支付及结算4.1第三方支付甲方和乙方应按照合同约定,向第三方支付相关费用。支付方式、支付节点和支付金额应在合同中明确。4.2第三方结算第三方完成服务后,甲方和乙方应按照合同约定进行结算。结算方式、结算节点和结算金额应在合同中明确。第五条第三方违约处理5.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务,甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约的处理程序甲方和乙方应与第三方协商解决违约问题。协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条第三方退出6.1第三方退出第三方因故需退出本合同,应提前通知甲方和乙方。6.2第三方退出的后果第三方退出后,甲方和乙方应继续履行本合同,并按照合同约定处理后续事宜。第七条甲方和乙方的义务7.1甲方义务甲方应按照合同约定,向第三方支付费用,并配合第三方的工作。7.2乙方义务乙方应按照合同约定,完成工程,并配合第三方的工作。第八条第三方介入的变更和解除8.1变更和解除第三方介入的变更和解除应由甲方和乙方协商一致,并签订书面变更协议或解除协议。变更协议或解除协议应明确变更或解除的原因、时间、范围等相关事项。第九条第三方介入的效力9.1效力第三方介入的变更和解除协议,自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2与其他条款的关系第三方介入的变更和解除协议,与本合同具有同等法律效力。第十条附件本合同附件包括第三方介入的具体协议、合同、文件等,附件与合同具有同等法律效力。第十一条补充协议本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的签署本合同一式【份数】份,甲乙双方各执【份数】份,第三方执【份数】份,具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出本合同涉及的工程各项材料、设备及服务的数量、型号、规格、价格等信息。附件二:施工图纸包含工程的设计图纸、施工图纸等相关图纸资料,用于指导工程的施工。附件三:技术规范详细列出本合同涉及的工程质量、安全、环保等方面的技术规范和标准。附件四:第三方服务协议明确第三方介入的具体服务内容、范围、责任、支付方式等事项。附件五:保险合同保险公司提供的工程保险合同,明确保险范围、保险金额、保险费用等信息。附件六:检测报告附件七:中介服务协议如涉及中介服务,应提供中介服务协议,明确中介服务的范围、费用等事项。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按照约定的时间、质量、标准完成工程。2.乙方使用不合格的材料、设备或工艺。3.乙方未按照施工图纸或技术规范施工。4.甲方未按照约定时间支付预付款、进度款或尾款。5.甲方未提供施工场地、手续、证件等导致工程延误。6.甲方、乙方未履行合同约定的保密义务。7.第三方未按照约定提供服务或未达到服务标准。违约责任认定标准:1.乙方违约,应按照合同约定向甲方支付违约金,并承担因此造成的损失。2.甲方违约,应按照合同约定向乙方支付违约金,并承担因此造成的损失。3.第三方违约,甲方和乙方均有权要求第三方承担违约责任,并根据合同约定索赔。示例说明:如乙方未按照约定的时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担因此造成的工程延期损失。具体违约金的计算方式根据合同约定的比例进行。全文完。2024版城市道路照明设施安装工程合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同金额与支付2.1合同总价2.2支付方式2.3支付进度第三条工程进度与交付3.1工程进度计划3.2工程交付时间3.3工程质量标准第四条承包方责任与义务4.1工程设计4.2设备供应4.3施工质量4.4安全生产第五条发包方责任与义务5.1场地准备5.2协调关系5.3工程验收第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件第七条违约责任7.1承包方违约7.2发包方违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼地点第九条合同的生效、修改与终止9.1合同生效条件9.2合同修改方式9.3合同终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序第十二条税款与费用12.1税款承担12.2费用承担第十三条其他条款13.1知识产权保护13.2不可抗力13.3信息反馈第十四条合同的附件14.1附件清单14.2附件效力第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方甲方:_______城市基础设施投资集团有限公司地址:_______市_______区_______路_______号联系人:_______联系电话:_______1.2承包方乙方:_______照明工程有限责任公司地址:_______市_______区_______路_______号联系人:_______联系电话:_______1.3工程地点工程位于_______市_______区_______路,自_______公里至_______公里段。1.4工程内容本合同工程内容包括:道路照明设施的设计、设备供应、安装、调试、验收及质保服务等。第二条合同金额与支付2.1合同总价本合同总价人民币_______元整(大写:_______元整),包括工程设计费、设备采购费、安装费、调试费、验收费及质保服务费等。2.2支付方式本合同采用分阶段支付方式,具体支付比例和支付时间如下:(1)合同签订后_______天内,支付合同总价的_______%;(2)工程验收合格后_______天内,支付合同总价的_______%;(3)质保期满且无质量问题后_______天内,支付剩余的_______%。2.3支付进度甲方按照本合同约定的支付比例和支付时间,向乙方支付合同价款。第三条工程进度与交付3.1工程进度计划乙方应按照甲方要求,制定详细的工程进度计划,并报甲方审批。乙方应严格按照审批后的进度计划进行施工,确保工程按时完成。3.2工程交付时间本合同工程计划开始施工日期为_______年_______月_______日,预计竣工日期为_______年_______月_______日。3.3工程质量标准本合同工程质量标准按照_______《城市道路照明工程施工及验收规范》执行。第四条承包方责任与义务4.1工程设计乙方负责本合同工程的设计,并按照甲方要求提交设计文件。设计文件应包括:设计说明书、施工图纸、设备选型等。4.2设备供应乙方负责本合同工程所需设备的供应,并保证设备质量符合设计要求和国家标准。4.3施工质量乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。4.4安全生产乙方应加强施工现场的安全生产管理,确保施工过程中无人身伤亡和重大财产损失。第五条发包方责任与义务5.1场地准备甲方负责提供施工场地,并保证场地具备施工条件。5.2协调关系甲方负责协调施工过程中与相关部门的关系,确保工程顺利进行。5.3工程验收甲方应组织有关单位对工程进行验收,验收合格后支付合同价款。第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件合同履行过程中,如遇特殊情况需要变更合同,须经甲方和乙方协商一致,并签订书面变更协议。6.2合同解除条件合同履行过程中,如遇不可抗力等因素导致合同无法履行,甲方和乙方协商一致后可以解除合同。第七条违约责任7.1承包方违约乙方违反合同约定,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担相应的违约责任。7.2发包方违约甲方违反合同约定,导致工程无法按期完成或出现其他问题,应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为_______市_______区人民法院。第九条合同的生效、修改与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年。9.2合同修改方式合同履行过程中,如需修改合同,应由双方协商一致,并签订书面修改协议。9.3合同终止条件本合同在履行完毕、验收合格且质保期满后终止。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算,至合同终止之日止。第十一条合同的转让11.1合同转让条件未经对方同意,任何一方不得将本合同权利义务全部或部分转让给第三方。11.2转让程序如需转让本合同权利义务,应提前_______个月通知对方,并提交书面转让协议。第十二条税款与费用12.1税款承担双方应依法承担合同履行过程中产生的税费。12.2费用承担合同履行过程中产生的其他费用,按照双方约定或相关法律法规规定承担。第十三条其他条款13.1知识产权保护双方在合同履行过程中所涉及的知识产权,按照我国有关法律法规和双方约定处理。13.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。13.3信息反馈双方应保持密切沟通,及时反馈合同履行情况,确保工程顺利进行。第十四条合同的附件14.1附件清单附件清单详见附件一。14.2附件效力附件与本合同具有同等法律效力,视为本合同的一部分。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同工程的其他各方,包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构、监理单位等。1.2第三方介入是指第三方在本合同工程中承担相应职责或提供相应服务,包括但不限于设计、施工、材料供应、检测、监理等。第二条第三方选择与委托2.1甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入本合同工程,并签订相应的委托协议或合同。2.2甲乙双方应确保第三方具备相应的资质、经验和能力,能够按照合同约定完成相关工作。第三条第三方责任与义务3.1第三方应按照甲乙双方的委托协议或合同约定,履行相应的职责,保证工程质量、进度和安全。3.2第三方应承担因其自身原因导致的工程质量、进度和安全问题,并承担相应的违约责任。3.3第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,加强施工现场的安全生产管理,确保施工过程中无人身伤亡和重大财产损失。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系,不影响甲乙双方之间的合同关系。4.2第三方应接受甲方、乙方的监督和管理,确保工程质量、进度和安全。4.3甲方、乙方应协助第三方解决施工过程中遇到的问题,确保工程顺利进行。第五条第三方介入后的合同变更5.1第三方介入后,如需变更合同内容,应由甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。5.2合同变更应明确第三方在变更后的权利、义务和责任。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入后,如发生争议,应由甲乙双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼地点为合同签订地人民法院。第七条第三方责任限额7.1第三方应依法承担因其自身原因导致的工程质量、进度和安全问题,并承担相应的违约责任。7.2第三方责任限额应根据合同约定或委托协议确定,包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。7.3甲方、乙方应按照合同约定或委托协议,向第三方支付相应的报酬。7.4第三方不承担因其非故意或非过失行为导致的工程质量、进度和安全问题。第八条第三方介入后的保密条款8.1第三方应遵守合同约定的保密内容,包括但不限于技术秘密、商业秘密等。8.2保密期限自第三方介入之日起算,至合同终止之日止。第九条第三方介入后的合同转让9.1第三方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。9.2如有转让需求,应提前通知甲乙双方,并提交书面转让协议。第十条第三方介入后的税款与费用10.1第三方应依法承担合同履行过程中产生的税费。10.2合同履行过程中产生的其他费用,按照甲乙双方约定或相关法律法规规定承担。第十一条第三方介入后的其他条款11.1知识产权保护第三方应遵守合同约定的知识产权保护条款,包括但不限于专利权、著作权等。11.2不可抗力第三方不承担因其不可抗力导致的工程质量、进度和安全问题。11.3信息反馈第三方应与甲乙双方保持密切沟通,及时反馈工程进展情况,确保工程顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计方案附件二:设备供应清单附件三:施工图纸附件四:工程量清单附件五:材料合格证附件六:施工组织设计附件七:安全生产措施方案附件八:质量保证措施方案附件九:监理合同附件十:检测合同附件十一:施工合同附件十二:保修条款附件十三:技术培训方案附件十四:验收标准和方法附件一:工程设计方案本附件应包括道路照明设施的设计说明书、施工图纸、设备选型等,须经甲方审批后方可用于施工。附件二:设备供应清单本附件应详细列出所有设备名称、型号、数量、单价、总价等信息,并保证设备质量符合设计要求和国家标准。附件三:施工图纸本附件应包括道路照明设施的施工图纸,明确施工要求和技术细节。附件四:工程量清单本附件应详细列出所有工程量,包括人工、材料、设备等,并附上相应单价和总价。附件五:材料合格证本附件应证明所供应的材料符合国家相关标准和质量要求。附件六:施工组织设计本附件应包括施工组织机构、施工计划、施工方法、安全措施等。附件七:安全生产措施方案本附件应详细列出施工过程中的安全生产措施,确保施工安全。附件八:质量保证措施方案本附件应详细列出保证工程质量的措施,包括质量检查、验收等。附件九:监理合同本附件应明确监理单位的职责、权利和义务,以及监理费用等。附件十:检测合同本附件应明确检测单位的职责、权利和义务,以及检测费用等。附件十一:施工合同本附件应明确施工单位的职责、权利和义务,以及施工费用等。附件十二:保修条款本附件应详细列出保修范围、保修期限、保修责任等。附件十三:技术培训方案本附件应包括技术培训的内容、时间、地点、费用等。附件十四:验收标准和方法本附件应明确工程验收的标准和方法,以及验收不合格的处理方式。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定时间支付合同价款;2.乙方未按约定时间完成工程;3.乙方提供的设备或材料不符合设计要求或国家标准;4.乙方未按设计图纸或施工规范进行施工;5.乙方未按约定支付第三方费用;6.第三方未按约定履行相关职责;7.任何一方未按约定履行合同义务,导致合同无法履行或造成对方损失。违约责任认定标准:1.甲方未按约定时间支付合同价款,应支付迟延付款的利息,并承担违约责任;2.乙方未按约定时间完成工程,应支付违约金,并承担延期交付的责任;3.乙方提供的设备或材料不符合设计要求或国家标准,应承担更换、修复或赔偿的责任;4.乙方未按设计图纸或施工规范进行施工,应承担返工、修复或赔偿的责任;5.乙方未按约定支付第三方费用,应承担违约责任,并支付相关费用;6.第三方未按约定履行相关职责,应承担违约责任,并支付相关费用;7.任何一方未按约定履行合同义务,导致合同无法履行或造成对方损失,应承担相应的违约责任。全文完。2024版城市道路照明设施安装工程合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3合同中所涉及的第三方名称及资质第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4支付条件第四条工程进度与交付4.1工程进度安排4.2工程验收标准4.3工程交付时间4.4工程保修期第五条乙方义务与责任5.1施工质量5.2施工安全5.3材料供应5.4工程变更处理第六条甲方义务与责任6.1施工场地准备6.2施工协调与配合6.3工程款支付6.4工程验收与保修第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3违约赔偿金额及方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3诉讼时效第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的解释12.3合同的补充第十三条附件13.1工程设计文件13.2合同价款明细表13.3施工计划与进度表第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3第三方签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为:城市建设集团有限公司,成立于年,注册地为市,具备城市道路照明设施安装工程专业承包一级资质,具有丰富的道路照明设施安装经验。1.2乙方名称及资质乙方全称为:照明工程有限公司,成立于年,注册地为市,具备城市道路照明设施安装工程专业承包二级资质,具有稳定的照明设备供应渠道和专业的施工团队。1.3合同中所涉及的第三方名称及资质本合同涉及的第三方为电力供应公司,具备电力供应资质,负责向工程提供稳定的电力供应。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为:市城市道路照明设施安装工程。2.2工程地点工程地点为:市市区范围内的条道路。2.3工程规模工程规模包括:安装道路照明灯具盏,敷设电缆公里,配电柜安装台等。2.4工程内容工程内容包括:照明设备的采购、安装、调试、验收及保修等。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价为人民币万元整(大写:人民币玖拾捌万元整),包括但不限于工程设计费、设备采购费、施工费、材料费、调试费、验收费等。3.2支付方式支付方式为银行转账,甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付合同总价的30%作为预付款。3.3支付进度支付进度分为三个阶段:预付款30%,工程进度达到50%时支付30%,工程验收合格后支付剩余的40%。3.4支付条件支付条件为乙方按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程。第四条工程进度与交付4.1工程进度安排工程进度安排如下:(1)合同签订后七个工作日内,乙方完成施工方案设计并提交甲方审批;(2)甲方审批通过后,乙方按照批准的施工方案进行设备采购和施工;(3)设备采购完成后,乙方按照合同约定的时间节点完成各阶段的工程进度;(4)工程验收合格后,乙方向甲方交付完整的工程资料和设备保修卡。4.2工程验收标准工程验收标准按照《城市道路照明设计规范》GB500342013及相关法律法规执行。4.3工程交付时间工程交付时间为合同约定的工程进度达到100%后十个工作日内。4.4工程保修期工程保修期为验收合格后一年。第五条乙方义务与责任5.1施工质量乙方应按照合同约定的施工标准和方法进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和验收标准。5.2施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准组织施工,确保施工过程中人员安全和设备安全。5.3材料供应乙方应保证所供应的材料符合国家产品质量标准和合同约定的要求,并提供相应的产品质量证明文件。5.4工程变更处理工程变更按照双方协商一致的原则进行,如需增加费用,双方另行签订补充协议。第六条甲方义务与责任6.1施工场地准备甲方应按照乙方提供的施工图纸和施工方案,提前完成施工场地的准备工作,包括但不限于场地平整、排水设施、交通疏导等。6.2施工协调与配合甲方应负责协调与施工相关的政府部门、产权单位、居民等,为乙方提供施工所需的配合和支持。6.3工程款支付甲方按照合同约定的支付进度和条件,按时向乙方支付工程款。6.4工程验收与保修甲方应组织有关部门对工程进行验收,并在验收合格后按照合同约定时间向乙方支付剩余工程款。在保修期内,乙方应负责维修和更换因施工原因导致的设备故障。第七条违约责任7.1甲方违约责任甲方违反合同约定,导致工程进度延误、质量不符合验收标准或者其他违约行为,应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。7.2乙方违约责任乙方违反合同约定,导致工程进度延误、质量不符合验收标准或者其他违约行为,应承担违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。7.3违约赔偿金额及方式违约赔偿金额为合同总价的一定比例,具体第八条争议解决8.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决。双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的争议。8.2争议解决地点如双方通过协商无法解决争议,争议解决的地点为甲方所在地。8.3诉讼时效任何一方对合同争议提起诉讼的时效期间为一年,自知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更条件合同变更应由双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。9.3合同解除条件合同解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。10.2保密期限保密期限为合同终止后五年。10.3违约保密条款违反保密条款的一方应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如本合同的任何争议无法通过协商解决,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行,双方应立即通知对方,并采取必要措施减轻损失。12.2合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。12.3合同的补充本合同未尽事宜,可由双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。第十三条附件13.1工程设计文件详见附件一。13.2合同价款明细表详见附件二。13.3施工计划与进度表详见附件三。第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章甲方代表(签字):____________日期:____年____月____日14.2乙方签字盖章乙方代表(签字):____________日期:____年____月____日14.3第三方签字盖章第三方代表(签字):____________日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外的,根据本合同条款,参与或协助本合同的履行,具有合同相关权益义务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于:中介机构、评估机构、检测机构、监理机构、金融服务机构等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入条件当本合同履行过程中,需要第三方的专业服务或协助时,甲方和乙方均有权邀请第三方介入。2.2第三方选定第三方应由甲方和乙方共同协商确定,或由甲方和乙方单方面推荐,另一方同意。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方仅对其承担的合同义务负责,不对甲方和乙方之间的合同义务负责。3.2第三方权利限定第三方仅享有合同约定的权利,不享有本合同之外的任何权利。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的关系,应遵循本合同及第三方与甲方签订的合同规定。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的关系,应遵循本合同及第三方与乙方签订的合同规定。第五条第三方介入的协调与管理5.1第三方介入协调甲方和乙方应负责协调第三方的介入工作,确保第三方按照合同约定履行义务。5.2第三方管理甲方和乙方应对第三方的工作进
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度国际广告代理服务合同重要条款分析
- 2025年度城市地下综合管廊建设借款合同
- 2025年企业信息化系统建设合同
- 2025年度广州二手房屋买卖合同附带车位及储藏室交易
- 2025年国际贸易艺术品进出口合同
- 2025年度环境地质勘测与评估合同协议书
- 2025年度新型城镇化建设项目商品混凝土采购合同
- 2025年度全国多款广告物料定制制作合同
- 2025年度数据中心机房设备搬迁与数据备份恢复合同
- 2025年度智能合同管理系统岗位职责规范
- 聚合物粘弹性
- 建筑工程施工现场安全资料管理规程解读
- 养老护理员培训老年人日常生活照料
- 黑龙江省哈尔滨市八年级(下)期末化学试卷
- 各种抽油泵的结构及工作原理幻灯片
- 学习弘扬雷锋精神主题班会PPT雷锋精神我传承争当时代好少年PPT课件(带内容)
- 社区获得性肺炎的护理查房
- 体育赛事策划与管理第八章体育赛事的利益相关者管理课件
- 专题7阅读理解之文化艺术类-备战205高考英语6年真题分项版精解精析原卷
- 《生物资源评估》剩余产量模型
- 2022年广东省10月自考艺术概论00504试题及答案
评论
0/150
提交评论