2024版房屋建设木工分包劳务协作协议版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版房屋建设木工分包劳务协作协议版本合同目录一览1.总则1.1定义1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用1.4解释权2.合同主体2.1分包商的基本信息2.2总包商的基本信息3.工作范围和内容3.1分包工作范围3.2分包工作内容3.3分包工作标准和要求4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4进度付款4.5最终付款5.合同的履行5.1分包商的责任和义务5.2总包商的责任和义务5.3工期延误5.4变更管理6.质量管理6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收7.安全管理7.1安全标准7.2安全培训7.3安全事故处理8.违约责任8.1分包商的违约行为8.2总包商的违约行为8.3违约责任的处理9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁地点和机构9.3仲裁裁决的执行10.解除和终止10.1合同的提前解除10.2合同的终止条件10.3合同终止后的处理11.一般条款11.1保密条款11.2广告和推广11.3信息反馈11.4不可抗力12.附录12.1分包工作清单12.2技术规范和图纸12.3相关法律法规和标准13.签字盖章页13.1分包商签字盖章13.2总包商签字盖章14.附件14.1合同变更记录14.2合同解除记录14.3其他相关文件第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义1.2合同文件的优先顺序本协议的文件优先顺序如下：（1）本协议；（2）技术规范和图纸；（3）分包工作清单；（4）其他相关文件。1.3法律的适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4解释权本协议的解释权归双方共同所有。第二条合同主体2.1分包商的基本信息分包商名称：_______，地址：_______，法定代表人：_______，联系电话：_______。2.2总包商的基本信息总包商名称：_______，地址：_______，法定代表人：_______，联系电话：_______。第三条工作范围和内容3.1分包工作范围分包商同意按照总包商的要求，完成《2024版房屋建设木工分包劳务协作协议》约定的木工分包工作。3.2分包工作内容（1）按照技术规范和图纸要求进行木工施工；（2）负责木工施工过程中的质量控制、安全管理；（3）按照约定的工期完成木工施工；（4）配合总包商完成其他相关工作。3.3分包工作标准和要求分包商应按照《2024版房屋建设木工分包劳务协作协议》约定的标准和要求进行木工分包工作，确保施工质量、安全符合相关法律法规和标准。第四条合同价格4.1合同总价本协议的合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整），币种为人民币。4.2价格调整双方同意，如因市场行情变化等原因导致价格需要调整时，可另行签订补充协议进行调整。4.3支付方式本协议的支付方式如下：（1）进度付款：按照双方约定的进度完成情况，进行进度付款；（2）最终付款：在分包工作完成后，进行最终付款。4.4进度付款双方同意按照实际完成工作量，按月进行进度付款。4.5最终付款在分包工作完成后，总包商应在扣除应付的分包商款项后，向分包商支付最终付款。第五条合同的履行5.1分包商的责任和义务分包商应按照本协议约定的工作范围和内容，按时完成木工分包工作，并保证施工质量、安全符合相关法律法规和标准。5.2总包商的责任和义务总包商应按照本协议约定的支付方式，及时支付分包商应得的款项。同时，总包商应负责协调、管理分包商的工作，确保工程项目的顺利进行。5.3工期延误如分包商原因导致工期延误，分包商应按照双方约定的方式支付违约金。如非分包商原因导致工期延误，双方可协商解决。5.4变更管理如双方同意对《2024版房屋建设木工分包劳务协作协议》进行变更，应签订补充协议，作为本协议的一部分。第六条质量管理6.1质量标准分包商应按照《2024版房屋建设木工分包劳务协作协议》约定的质量标准进行木工分包工作。6.2质量控制分包商应建立健全质量控制体系，确保施工过程中的质量符合相关法律法规和标准。6.3质量验收工程完成后，总包商应组织相关人员对分包工作进行质量验收。如验收不合格，分包商应按照总包商的要求进行整改，直至验收合格。第八条违约责任8.1分包商的违约行为（1）未能按照约定完成分包工作；（2）分包工作质量不符合约定标准；（3）分包工作存在安全隐患；（4）未经总包商同意，分包商擅自将合同转让给第三方。8.2总包商的违约行为（1）未能按照约定支付款项；（2）未能按照约定提供施工条件；（3）干涉分包商正常施工；（4）未经分包商同意，总包商擅自将合同转让给第三方。8.3违约责任的处理违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。具体违约责任按照本协议及相关法律法规的规定执行。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点和机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为_______，仲裁机构为_______。9.3仲裁裁决的执行仲裁裁决作出后，双方应按照裁决结果履行义务。如一方不履行仲裁裁决，另一方有权向人民法院申请强制执行。第十条一般条款10.1保密条款双方应对本协议的内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2广告和推广未经对方同意，任何一方不得以本协议为由进行广告宣传或推广。10.3信息反馈双方应定期相互反馈施工过程中的相关信息，确保工程顺利进行。10.4不可抗力因不可抗力导致无法履行或部分履行本协议的，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力情况，协商决定是否终止或继续履行本协议。第十一条签字盖章页本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条附件附件为本协议的组成部分，与协议具有同等法律效力。附件包括：12.1分包工作清单12.2技术规范和图纸12.3相关法律法规和标准第十三条合同变更记录本协议的变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第十四条合同解除记录本协议的解除应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。合同解除后，双方应按照本协议及相关法律法规的规定处理后续事宜。本部分为合同的结束。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工作清单详细列出分包商需完成的木工分包工作内容，包括工作项目、工程量、施工要求等。附件二：技术规范和图纸提供房屋建设木工施工所需的技术规范和图纸，包括施工细节、材料要求、工艺流程等。附件三：相关法律法规和标准列出本合同适用的相关法律法规和标准，如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包商未能按照约定完成分包工作。2.分包工作质量不符合约定标准。3.分包工作存在安全隐患。4.未经总包商同意，分包商擅自将合同转让给第三方。违约责任认定标准：1.未能按照约定完成分包工作：分包商应按照未能完成的工作量支付违约金，并承担因此导致总包商的损失。2.分包工作质量不符合约定标准：分包商应负责整改，并支付因此导致总包商的损失。3.分包工作存在安全隐患：分包商应立即整改，并承担因此导致总包商的损失。4.未经总包商同意，分包商擅自将合同转让给第三方：分包商应支付违约金，并承担因此导致总包商的损失。示例说明：若分包商未能按照约定完成分包工作，导致工程延期，总包商因此遭受经济损失，分包商需按照未能完成的工作量支付违约金，并承担总包商的经济损失。说明三：法律名词及解释：1.分包商：指根据本合同约定，承担房屋建设木工分包工作的乙方。2.总包商：