2025版数据中心土建工程承包合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版数据中心土建工程承包合同范本合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同生效日期1.6合同履行期限1.7合同标的1.8合同金额1.9合同签订方式第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度计划2.6工程质量要求第三章合同双方权利与义务3.1承包方权利与义务3.2业主方权利与义务3.3甲方权利与义务3.4乙方权利与义务第四章工程设计及施工4.1设计要求4.2施工组织设计4.3施工进度安排4.4施工现场管理4.5施工质量保证4.6施工安全措施第五章材料与设备5.1材料采购与管理5.2设备采购与管理5.3材料与设备的质量要求5.4材料与设备的检验与验收第六章付款方式与进度款6.1付款方式6.2付款进度安排6.3付款条件6.4付款违约责任第七章竣工验收7.1竣工验收标准7.2竣工验收程序7.3竣工验收报告7.4竣工验收不合格的处理第八章违约责任8.1承包方违约责任8.2业主方违约责任8.3甲方违约责任8.4乙方违约责任8.5违约金的计算与支付第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序第十一章合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更的生效第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容第十三章合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件第十四章合同其他事项14.1合同附件的保管14.2合同解释14.3合同未尽事宜的处理合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025版数据中心土建工程承包合同”。1.2合同双方甲方（业主方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]1.3合同签订日期[签订日期]1.4合同签订地点[签订地点]1.5合同生效日期[生效日期]1.6合同履行期限自合同生效之日起至[竣工日期]止。1.7合同标的乙方按照甲方要求，在[工程地点]进行数据中心土建工程的建设。1.8合同金额本合同金额为人民币[合同金额]元。1.9合同签订方式本合同采用书面形式签订。第二章工程概况2.1工程名称数据中心土建工程2.2工程地点[工程地点]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程类型数据中心土建工程2.5工程进度计划[工程进度计划表]2.6工程质量要求[工程质量要求]第三章合同双方权利与义务3.1承包方权利与义务[承包方权利与义务列表]3.2业主方权利与义务[业主方权利与义务列表]3.3甲方权利与义务[甲方权利与义务列表]3.4乙方权利与义务[乙方权利与义务列表]第四章工程设计及施工4.1设计要求[设计要求描述]4.2施工组织设计[施工组织设计描述]4.3施工进度安排[施工进度安排表]4.4施工现场管理[施工现场管理要求]4.5施工质量保证[施工质量保证措施]4.6施工安全措施[施工安全措施描述]第五章材料与设备5.1材料采购与管理[材料采购与管理要求]5.2设备采购与管理[设备采购与管理要求]5.3材料与设备的质量要求[材料与设备质量要求描述]5.4材料与设备的检验与验收[材料与设备检验与验收要求]第六章付款方式与进度款6.1付款方式[付款方式描述]6.2付款进度安排[付款进度安排表]6.3付款条件[付款条件描述]6.4付款违约责任[付款违约责任描述]第七章竣工验收7.1竣工验收标准[竣工验收标准描述]7.2竣工验收程序[竣工验收程序描述]7.3竣工验收报告[竣工验收报告要求]7.4竣工验收不合格的处理[竣工验收不合格处理措施]第八章违约责任8.1承包方违约责任8.1.1若承包方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同金额的[百分比]%作为违约金。8.1.2若承包方施工过程中发生重大安全事故，导致人员伤亡或财产损失，承包方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.1.3若承包方违反合同约定，造成工程延误或质量不合格，承包方应承担相应的修复费用和违约金。8.2业主方违约责任8.2.1若业主方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包方支付合同金额的[百分比]%作为违约金。8.2.2若业主方因自身原因导致工程无法按期竣工，应赔偿承包方因此遭受的损失。8.3甲方违约责任8.3.1若甲方未按合同约定提供必要的施工条件，导致工程延误，甲方应承担相应的责任。8.3.2若甲方要求变更设计或施工方案，导致工程成本增加，甲方应承担相应的费用。8.4乙方违约责任8.4.1若乙方未按合同约定提供合格的材料和设备，导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复费用和违约金。8.4.2若乙方在施工过程中出现重大失误，导致工程延误或质量不合格，乙方应承担相应的责任。8.5违约金的计算与支付违约金的计算和支付按照合同约定执行。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构[指定争议解决机构，如仲裁委员会]9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起[天数]内。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件[合同解除条件描述]10.2合同解除程序[合同解除程序描述]10.3合同终止条件[合同终止条件描述]10.4合同终止程序[合同终止程序描述]第十一章合同变更11.1合同变更条件[合同变更条件描述]11.2合同变更程序[合同变更程序描述]11.3合同变更的生效[合同变更生效条件描述]第十二章合同附件12.1合同附件清单[合同附件清单]12.2合同附件内容[合同附件内容]第十三章合同生效与终止13.1合同生效条件[合同生效条件描述]13.2合同终止条件[合同终止条件描述]第十四章合同其他事项14.1合同附件的保管双方应妥善保管合同及其附件。14.2合同解释本合同以中文文本为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。14.3合同未尽事宜的处理本合同未尽事宜，由双方协商解决。甲方（业主方）签字：[签字日期]乙方（承包方）签字：[签字日期]多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附件一：甲方主导条款1.1设计变更权1.1.1甲方有权根据项目需求和市场变化，对工程设计进行变更。1.1.2乙方应无条件接受甲方的合理设计变更，并按照变更后的设计进行施工。1.2材料选择权1.2.1甲方有权指定工程所需的材料品牌、型号和规格。1.2.2乙方应按照甲方指定进行材料采购，并确保材料符合质量要求。1.3施工进度控制权1.3.1甲方有权对施工进度进行监督和控制，确保工程按期完成。1.3.2乙方应按照甲方要求调整施工计划，确保工程进度不受影响。1.4工程验收权1.4.1甲方有权组织工程验收，并对工程质量进行评定。1.4.2乙方应积极配合甲方进行工程验收，并接受甲方的验收结果。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附件二：乙方主导条款2.1施工方案制定权2.1.1乙方有权根据工程实际情况和施工经验，制定详细的施工方案。2.1.2甲方应尊重乙方的施工方案，并按照方案进行施工管理。2.2材料采购权2.2.1乙方有权根据工程需求和材料市场情况，选择合适的材料供应商。2.2.2甲方应支持乙方的材料采购工作，并提供必要的协助。2.3施工进度调整权2.3.1乙方有权根据施工进度和现场实际情况，调整施工计划。2.3.2甲方应尊重乙方的调整决定，并确保施工进度不受影响。2.4工程验收参与权2.4.1乙方有权参与工程验收，并对工程质量提出意见和建议。2.4.2甲方应邀请乙方参与工程验收，并认真听取乙方的意见。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附件三：第三方中介条款3.1中介机构选定3.1.1甲方和乙方共同选定具有相应资质的第三方中介机构。3.1.2中介机构应具备公正、公平、专业的特点。3.2中介机构职责3.2.1中介机构负责监督合同履行情况，确保双方权益得到保障。3.2.2中介机构有权对合同执行过程中的争议进行调解。3.3中介机构费用3.3.1中介机构费用由甲方和乙方按照约定比例分担。3.3.2中介机构费用应在合同签订时一次性支付。3.4中介机构报告3.4.1中介机构应定期向甲方和乙方提交合同履行情况报告。3.4.2报告内容应包括合同履行进度、工程质量、争议解决情况等。3.5中介机构更换3.5.1如中介机构无法履行职责或出现重大失误，甲方和乙方有权更换中介机构。3.5.2更换中介机构应提前通知对方，并按照原约定支付中介机构费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方主导条款2.乙方主导条款3.第三方中介条款4.合同附件清单5.合同附件内容二、违约行为及认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成工程，导致工程延误。业主方未按合同约定支付工程款，导致工程资金链断裂。甲方要求变更设计或施工方案，导致工程成本增加。乙方违反合同约定，提供不合格的材料和设备。甲方未按合同约定提供必要的施工条件，导致工程延误。乙方在施工过程中出现重大失误，导致工程延误或质量不合格。2.违约行为认定：违约行为的认定应根据合同条款和实际情况进行。甲方和乙方应共同对违约行为进行认定，并采取相应的补救措施。三、法律名词及解释：1.违约金：指合同当事人一方违约时，应向另一方支付的一定金额的金钱。2.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.仲裁：指合同当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指合同当事人将争议提交人民法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停工，查明原因，进行整改，重新验收合格后方可继续施工。2.问题：工程进度延误。解决办法：分析延误原因，调整施工计划，确保工程按期完成。3.问题：工程款支付不及时。解决办法：双方协商解决，必要时可通过法律途径维护自身权益。4.问题：设计变更导致成本增加。解决办法：按照合同约定，由变更方承担相应费用。五、所有应用场景：1.数据中心土建工程承包合同适用于新建数据中心项目的土建工程。2.合同适用于各类数据中心项目的土建工程，包括数据中心扩建、改造等。3.合同适用于数据中心项目中的土建工程与其他专业工程的协同实施。全文完。2025版数据中心土建工程承包合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同用语1.3专用名词解释2.合同双方2.1承包方2.2业主方2.3合同签订地点及日期3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程内容4.工程范围4.1工程量清单4.2工程图纸4.3工程变更4.4工程进度计划5.工程费用5.1合同总价5.2分包工程费用5.3工程量清单价格5.4工程款支付方式5.5预付款及进度款支付5.6验收及结算6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收程序6.4质量责任7.工程进度7.1工程开工日期7.2工程竣工日期7.3工程延期及延误责任7.4工程进度调整8.施工组织与管理8.1施工组织设计8.2施工现场管理8.3施工安全8.4施工环境保护9.技术服务与支持9.1技术服务内容9.2技术服务方式9.3技术服务期限9.4技术服务费用10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力处理13.3不可抗力责任14.合同生效、修改、解除及终止14.1合同生效条件14.2合同修改14.3合同解除14.4合同终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1"数据中心"：指为提供数据处理、存储、备份、恢复等服务的建筑物。1.1.2"土建工程"：指地基处理、基础工程、主体结构、装饰装修、设备安装等土建施工内容。1.1.3"承包方"：指具备相应资质，承担数据中心土建工程施工任务的单位。1.1.4"业主方"：指投资建设数据中心并拥有数据中心所有权的单位。1.1.5"合同"：指本合同及其附件。1.2合同用语1.2.1"工程量清单"：指列明工程名称、规格、数量、单位、单价、合价等内容的清单。1.2.2"工程图纸"：指用于指导施工的图纸，包括施工图、设计图、说明书等。1.2.3"工程变更"：指在施工过程中，因设计变更、施工条件变化等原因对原工程量清单的调整。1.3专用名词解释1.3.1"地基处理"：指对地基进行加固、排水、平整等处理，以满足土建工程的要求。1.3.2"基础工程"：指地基处理后的土建工程，包括桩基、承台、基础梁等。1.3.3"主体结构"：指建筑物的主要承重结构，包括墙体、柱子、梁、板等。2.合同双方2.1承包方2.1.1承包方名称：_______2.1.2承包方资质等级：_______2.1.3承包方法定代表人：_______2.2业主方2.2.1业主方名称：_______2.2.2业主方法定代表人：_______2.3合同签订地点及日期2.3.1签订地点：_______2.3.2签订日期：_______3.工程概况3.1工程名称：_______数据中心土建工程3.2工程地点：_______3.3工程规模：_______平方米3.4工程类型：_______3.5工程内容3.5.1地基处理3.5.2基础工程3.5.3主体结构3.5.4装饰装修3.5.5设备安装4.工程范围4.1工程量清单4.1.1列明所有土建工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、合价。4.2工程图纸4.2.1提供完整的设计图纸、施工图、说明书等。4.3工程变更4.3.1在施工过程中，如需变更工程量清单，应经双方协商一致并书面确认。4.4工程进度计划4.4.1制定详细的工程进度计划，包括各阶段的工期、里程碑节点等。5.工程费用5.1合同总价：_______元5.2分包工程费用5.2.1如有分包工程，应列明分包工程的名称、内容、费用等。5.3工程量清单价格5.3.1工程量清单价格应根据市场行情和施工实际情况合理确定。5.4工程款支付方式5.4.1工程款支付方式为分期支付，具体支付节点及比例由双方协商确定。5.5预付款及进度款支付5.5.1预付款比例：_______%，支付时间：_______5.5.2进度款支付节点及比例：_______，支付时间：_______5.6验收及结算5.6.1工程验收合格后，业主方应在_______个工作日内完成结算。6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准。6.1.2工程质量验收合格标准：_______6.2质量保证措施6.2.1承包方应采取有效措施确保工程质量。6.2.2业主方有权对工程质量进行监督检查。6.3质量验收程序6.3.1工程分阶段验收，包括隐蔽工程验收、分项工程验收、竣工验收等。6.3.2验收合格后，业主方应在_______个工作日内签发验收合格证书。6.4质量责任6.4.1承包方对工程质量承担全面责任。6.4.2业主方对工程质量有监督、检查、验收的权利。8.工程进度8.1工程开工日期8.1.1承包方应在合同签订后_______个工作日内完成开工前的准备工作，并正式开始施工。8.2工程竣工日期8.2.1工程总工期为_______个月，自工程开工之日起计算。8.3工程延期及延误责任8.3.1如因承包方原因导致工程延期，每延期一日，承包方应向业主方支付_______元的违约金。8.3.2如因不可抗力等因素导致工程延期，承包方应立即通知业主方，并尽快采取措施减少损失，延期工期不计入违约责任。8.4工程进度调整8.4.1如因设计变更、施工条件变化等原因需要调整工程进度，双方应协商一致，并书面确认调整后的进度计划。9.施工组织与管理9.1施工组织设计9.1.1承包方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工顺序、施工资源配置等。9.2施工现场管理9.2.1承包方应负责施工现场的安全、文明施工和环境保护工作。9.2.2施工现场应设置明显的工程标志，并保持整洁、有序。9.3施工安全9.3.1承包方应严格执行国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全。9.3.2施工现场应设立安全警示标志，并定期进行安全检查。9.4施工环境保护9.4.1承包方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，并符合国家和地方的环境保护要求。10.技术服务与支持10.1技术服务内容10.1.1承包方应提供必要的技术服务，包括技术交底、施工指导、质量监督等。10.2技术服务方式10.2.1技术服务方式包括现场技术服务、远程技术服务等。10.3技术服务期限10.3.1技术服务期限为工程竣工后_______个月。10.4技术服务费用10.4.1技术服务费用包含在合同总价内，不另行计算。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后，双方应在_______个工作日内提出书面争议解决请求。11.3争议解决费用11.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。12.1.2出现不可抗力，致使合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格。12.2.2合同约定的其他终止条件。12.3合同解除或终止后的处理12.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算。12.3.2合同解除或终止后，承包方应立即停止施工。13.违约责任13.1违约行为13.1.1承包方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。13.1.2业主方未按合同约定支付工程款。13.2违约责任承担13.2.1承包方未按合同约定完成工程的，应承担违约责任。13.2.2业主方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任。13.3违约赔偿13.3.1违约方应按合同约定支付违约金或赔偿损失。14.合同生效、修改、解除及终止14.1合同生效条件14.1.1合同双方签字盖章后生效。14.2合同修改14.2.1合同的修改应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同解除14.3.1合同解除应符合合同约定的条件。14.4合同终止14.4.1合同终止应符合合同约定的条件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1"第三方"是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入的同意15.2.1合同双方在需要第三方介入时，应书面通知对方，并取得对方的同意。15.2.2第三方介入的同意应以书面形式记录，并作为合同附件。15.3第三方责任限额15.3.1.1第三方提供的服务或活动应在合同约定的范围内。15.3.1.2第三方的责任限额由合同双方在第三方介入前协商确定，并书面约定。15.3.1.3第三方的责任限额不应超过其自身能力范围。15.4第三方责任划分15.4.1.1第三方应按照合同约定和自身专业能力履行职责。15.4.1.2第三方在履行职责过程中造成损失的，应承担相应的赔偿责任。15.4.1.3第三方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致损失，不应承担责任。15.5第三方介入的额外条款15.5.1.1第三方介入的目的、范围和期限。15.5.1.2第三方介入的职责和权利。15.5.1.3第三方介入的费用及支付方式。15.5.1.4第三方介入的成果和质量要求。15.6第三方介入的说明15.6.1.1第三方的名称、地址、联系方式。15.6.1.2第三方的资质和经验。15.6.1.3第三方的责任范围和责任限额。15.6.1.4第三方介入的预期效果和风险评估。15.7第三方介入的变更15.7.1如需变更第三方介入的内容，合同双方应协商一致，并以书面形式进行变更。16.第三方介入的终止16.1第三方介入的终止条件16.1.1第三方介入的目的已实现。16.1.2合同双方协商一致。16.1.3出现不可抗力等原因导致第三方介入无法继续。16.2第三方介入的终止程序16.2.1合同双方应书面通知第三方介入终止。16.2.2第三方应按照合同约定完成剩余工作。16.2.3合同双方应进行结算，并处理第三方介入产生的相关费用。17.第三方介入的争议解决17.1第三方介入的争议解决方式17.1.1第三方介入的争议应通过协商解决。17.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。17.2第三方介入的争议解决程序17.2.1争议发生后，双方应在_______个工作日内提出书面争议解决请