




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色建筑瓦工班组劳务分包协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.劳务分包内容4.1瓦工班组职责4.2工程质量要求4.3工程进度要求5.劳务分包费用5.1分包费用总额5.2分包费用构成5.3支付方式5.4付款期限6.材料供应6.1材料品种及规格6.2材料供应方式6.3材料验收标准6.4材料费用承担7.工程进度与验收7.1工程进度计划7.2验收标准7.3验收程序7.4验收期限8.质量保证8.1质量保证措施8.2质量责任8.3质量纠纷处理9.安全生产9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3事故处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.合同解除13.1合同解除情形13.2合同解除程序13.3合同解除后的责任14.其他约定14.1其他约定事项14.2附件第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“绿色建筑”指按照国家相关标准和政策要求,在建筑物的设计、施工、运营过程中,采用节能、环保、低碳、可持续的材料和工艺,达到节约资源、保护环境、提高人民生活质量的目标。1.1.2“瓦工班组”指从事瓦工作业的专业班组,负责本工程中的瓦工施工任务。1.1.3“分包费用”指瓦工班组为完成本工程瓦工施工任务所发生的费用。1.2解释1.2.1本合同中对相关术语的首次出现,均应参照本条定义。1.2.2如合同中对术语的解释与国家相关标准或政策不一致,以国家相关标准或政策为准。第二条双方基本信息2.1分包方信息2.1.1名称:X瓦工班组2.1.2法定代表人:X2.1.3注册地址:X2.1.4联系电话:X2.2总包方信息2.2.1名称:X建筑公司2.2.2法定代表人:X2.2.3注册地址:X2.2.4联系电话:X第三条工程概况3.1工程名称:2024年度绿色建筑项目3.2工程地点:X市X区3.3工程规模:建筑面积X平方米3.4工程工期:自合同签订之日起个月内完成第四条劳务分包内容4.1瓦工班组职责4.1.1负责本工程瓦工施工任务,包括但不限于墙面、地面、屋顶等部位的瓦工作业。4.1.2按照工程图纸和技术规范要求,确保施工质量达到国家相关标准。4.1.3按时完成施工任务,确保工程进度不受影响。4.2工程质量要求4.2.1瓦工施工质量应符合国家相关标准和规范要求。4.2.2瓦工施工过程中,应进行自检、互检和专检,确保工程质量。4.3工程进度要求4.3.1瓦工班组应按照工程进度计划,合理安排施工工序,确保按时完成施工任务。4.3.2如因特殊情况导致工程进度延误,应及时向总包方报告,并采取有效措施进行调整。第五条劳务分包费用5.1分包费用总额:人民币万元整5.2分包费用构成5.2.1材料费:人民币万元5.2.2人工费:人民币万元5.2.3施工机械使用费:人民币万元5.2.4管理费:人民币万元5.3支付方式5.3.1分包费用采用分期支付方式,具体支付节点如下:5.3.1.1施工开始前支付总额的20%5.3.1.2施工过程中每月支付总额的30%5.3.1.3工程验收合格后支付总额的25%5.3.1.4工程保修期满后支付总额的25%5.4付款期限5.4.1总包方应在约定的付款期限内支付分包费用。第六条材料供应6.1材料品种及规格6.1.1瓦工施工所需材料品种及规格应按照工程图纸和技术规范要求确定。6.2材料供应方式6.2.1材料由瓦工班组自行采购,总包方负责监督材料的采购和质量。6.3材料验收标准6.3.1材料验收标准应符合国家相关标准和规范要求。6.4材料费用承担6.4.1材料费用由瓦工班组承担。第七条工程进度与验收7.1工程进度计划7.1.1瓦工班组应编制详细的施工进度计划,并提交给总包方审核。7.1.2总包方应在收到施工进度计划后个工作日内审核并回复。7.2验收标准7.2.1工程验收标准应符合国家相关标准和规范要求。7.3验收程序7.3.1瓦工班组在施工完成后,应自行组织验收,并向总包方提交验收报告。7.3.2总包方应在收到验收报告后个工作日内组织验收。7.4验收期限7.4.1瓦工班组应在合同约定的工程工期内完成施工并提交验收报告。7.4.2总包方应在收到验收报告后个工作日内完成验收工作。第八条质量保证8.1质量保证措施8.1.1瓦工班组应建立健全质量管理体系,确保施工过程符合质量要求。8.1.2瓦工班组应定期对施工人员进行质量意识和技能培训。8.1.3瓦工班组应严格按照施工图纸和技术规范进行施工。8.2质量责任8.2.1瓦工班组对施工质量承担全部责任。8.2.2如因瓦工班组原因导致工程质量不合格,瓦工班组应承担返工、修复等费用。8.3质量纠纷处理8.3.1发生质量纠纷时,双方应友好协商解决。8.3.2协商不成,可向相关质量监督机构申请仲裁。第九条安全生产9.1安全生产责任制9.1.1瓦工班组应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。9.1.2瓦工班组应定期进行安全生产检查,确保施工安全。9.2安全生产措施9.2.1瓦工班组应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.2.2瓦工班组应配备必要的安全防护设施和用品。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时,瓦工班组应立即采取措施,防止事故扩大。9.3.2瓦工班组应按照国家相关法律法规的要求,及时报告事故情况。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限10.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后年。10.3违约责任10.3.1如一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1瓦工班组未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求。11.1.2总包方未按合同约定支付分包费用。11.1.3双方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约金11.3.1违约金按合同总金额的%计算。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。12.2争议解决机构12.2.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决期限12.3.1双方应在争议发生后个工作日内提出解决争议的请求。第十三条合同解除13.1合同解除情形13.1.1因不可抗力导致合同无法履行。13.1.2一方严重违约,经另一方催告后仍未改正。13.2合同解除程序13.2.1解除合同需提前个工作日书面通知对方。13.3合同解除后的责任13.3.1合同解除后,双方应按照约定履行剩余义务。第十四条其他约定14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、施工进度计划等。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”指本合同双方当事人以外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2“中介方”指在合同履行过程中,为双方提供信息、协调、联系等服务的第三方。15.1.3“咨询方”指为合同双方提供专业意见、建议的第三方。15.1.4“监理方”指对合同履行过程中的工程进度、质量、安全等进行监督、检查的第三方。15.1.5“检测方”指对工程材料、设备等进行检测、鉴定的第三方。15.1.6“评估方”指对工程成本、进度等进行评估的第三方。第十六条第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件16.1.1双方同意引入第三方。16.1.2第三方具备相应的资质和能力。16.1.3第三方同意按照本合同及双方约定提供服务。16.2第三方介入的程序16.2.1双方共同确定第三方。16.2.2双方与第三方签订书面服务协议。16.2.3第三方按照服务协议履行职责。第十七条第三方的责权利17.1责任17.1.1第三方应按照服务协议履行职责,对提供的服务质量承担责任。17.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成合同一方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2权利17.2.1第三方有权根据服务协议收取服务费用。17.2.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。17.3利益17.3.1第三方在履行职责过程中,应维护合同双方的合法权益。第十八条第三方与其他各方的划分18.1第三方与分包方18.1.1第三方与分包方之间不存在直接的合同关系,其职责仅限于为合同双方提供服务。18.1.2第三方对分包方的监督、检查不代替分包方对合同履行的责任。18.2第三方与总包方18.2.1第三方与总包方之间存在服务协议,其职责是为总包方提供专业服务。18.2.2第三方对总包方的服务结果承担责任。18.3第三方与分包方和总包方18.3.1第三方在履行职责过程中,应公平公正地对待合同双方。18.3.2第三方应协调解决合同履行过程中的争议。第十九条第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方的责任限额根据服务协议约定,但最高不超过合同总金额的%。19.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同一方损失的,其赔偿责任不超过责任限额。19.2限额的调整19.2.1如有特殊情况,经合同双方协商一致,可调整第三方的责任限额。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕。20.1.2双方协商一致解除第三方服务协议。20.1.3第三方无法继续履行职责。20.2第三方介入的终止程序20.2.1双方应提前个工作日书面通知第三方终止服务。第二十一条第三方介入的保密条款21.1第三方在履行职责过程中,应遵守保密条款,不得泄露合同双方的商业秘密和敏感信息。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:包含建筑物的平面图、立面图、剖面图、结构图、设备图等,以及相关的技术规范和施工标准。说明:工程图纸及技术规范是施工的重要依据,必须清晰、准确。2.瓦工施工方案详细要求:包括施工工艺流程、施工方法、施工顺序、质量保证措施等。说明:瓦工施工方案是指导施工的具体文件,需详细制定并经双方确认。3.施工进度计划详细要求:列出施工各阶段的起止时间、主要施工内容、所需资源等。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的关键,需双方共同制定。4.材料清单及报价详细要求:列出所需材料的品种、规格、数量、单价及总价。说明:材料清单及报价是计算分包费用的重要依据,需双方确认无误。5.安全生产措施及应急预案详细要求:包括施工过程中的安全措施、事故应急预案等。说明:安全生产措施及应急预案是保障施工人员安全的重要文件。6.质量保证措施及检验报告详细要求:包括质量保证措施、质量检验标准、检验报告等。说明:质量保证措施及检验报告是确保工程质量的关键。7.付款凭证及发票详细要求:包括付款凭证、发票等财务文件。说明:付款凭证及发票是财务结算的依据。8.合同履行过程中的其他相关文件详细要求:包括会议纪要、变更通知、验收报告等。说明:合同履行过程中的其他相关文件是合同执行的补充。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方未按合同约定完成施工任务责任认定标准:分包方未按合同约定的时间、质量要求完成施工任务。示例:分包方未按期完成墙面瓦工施工,延误工期天,应承担违约责任。2.分包方施工质量不符合要求责任认定标准:分包方施工质量不符合国家相关标准和规范要求。示例:分包方施工的屋顶瓦工存在漏水问题,经检测不合格,应承担返工、修复等费用。3.总包方未按合同约定支付分包费用责任认定标准:总包方未按合同约定的时间和比例支付分包费用。示例:总包方未按期支付分包方月份的工程款,应承担违约责任。4.第三方未按服务协议履行职责责任认定标准:第三方未按服务协议履行职责,导致合同一方损失。示例:监理方未按期完成工程进度、质量、安全检查,导致工程延误,应承担违约责任。5.双方未按合同约定解决争议责任认定标准:双方未在合同约定的时间内解决争议。示例:双方就工程进度发生争议,未在个工作日内解决,应承担违约责任。全文完。2024年度绿色建筑瓦工班组劳务分包协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2绿色建筑1.3瓦工班组1.4劳务分包2.合同标的2.1工程概况2.2工程范围2.3工程质量要求2.4工程进度要求3.劳务分包方责任3.1施工组织设计3.2施工方案3.3施工材料3.4施工安全3.5施工环保3.6施工质量3.7施工进度4.劳务分包方权利4.1甲方提供支持4.2甲方支付费用4.3甲方验收工程4.4甲方提供配合5.甲方责任5.1提供施工场地5.2提供施工图纸5.3提供施工材料5.4提供施工设备5.5提供施工用水、用电5.6提供施工协调5.7提供施工验收6.甲方权利6.1监督施工过程6.2要求劳务分包方整改6.3甲方验收权6.4甲方终止合同权7.合同费用及支付方式7.1工程总价7.2分阶段支付7.3支付时间7.4支付方式8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收结果9.违约责任9.1劳务分包方违约责任9.2甲方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容11.3变更生效12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他约定14.1合同附件14.2通知送达14.3合同生效14.4合同解除14.5合同终止第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同双方1.1.3合同:指本《2024年度绿色建筑瓦工班组劳务分包协议》。1.2绿色建筑1.2.1绿色建筑:指符合国家绿色建筑标准,具有节能减排、环保、舒适、健康等特点的建筑。1.3瓦工班组1.3.1瓦工班组:指由甲方指定或认可的专业瓦工组成的施工队伍。1.4劳务分包1.4.1劳务分包:指甲方将工程中的部分劳务工作分包给劳务分包方承担。2.合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称:甲方单位名称项目名称。2.1.2工程地点:具体地址。2.1.3工程规模:建筑面积、层数等。2.2工程范围2.2.1包含瓦工班组负责的墙面、屋顶等部位的砌筑、抹灰、防水等工程。2.3工程质量要求2.3.1符合国家现行相关建筑标准和规范。2.3.2确保工程质量达到甲方要求。2.4工程进度要求2.4.1根据工程进度计划,按时完成各阶段施工任务。3.劳务分包方责任3.1施工组织设计3.1.1劳务分包方负责编制施工组织设计,确保施工安全、质量、进度。3.2施工方案3.2.1劳务分包方应根据施工组织设计,制定详细的施工方案。3.3施工材料3.3.1劳务分包方负责提供符合要求的施工材料。3.4施工安全3.4.1劳务分包方负责施工现场的安全管理,确保施工人员安全。3.5施工环保3.5.1劳务分包方应遵守国家环保法规,采取有效措施,减少施工对环境的影响。3.6施工质量3.6.1劳务分包方应严格按照施工图纸和质量标准进行施工,确保工程质量。3.7施工进度3.7.1劳务分包方应按照合同约定,按时完成各阶段施工任务。4.劳务分包方权利4.1甲方提供支持4.1.1甲方应提供必要的施工条件,包括场地、图纸、材料等。4.2甲方支付费用4.2.1甲方应按合同约定,按时支付劳务分包方费用。4.3甲方验收工程4.3.1甲方有权对劳务分包方施工的工程进行验收。4.4甲方提供配合4.4.1甲方应协助劳务分包方解决施工过程中遇到的问题。5.甲方责任5.1提供施工场地5.1.1甲方应提供符合要求的施工场地。5.2提供施工图纸5.2.1甲方应提供完整的施工图纸。5.3提供施工材料5.3.1甲方应按照合同约定,提供符合要求的施工材料。5.4提供施工设备5.4.1甲方应提供必要的施工设备。5.5提供施工用水、用电5.5.1甲方应提供施工所需的用水、用电。5.6提供施工协调5.6.1甲方应负责协调各方关系,确保施工顺利进行。5.7提供施工验收5.7.1甲方应按照合同约定,组织施工验收。8.工程验收8.1验收标准8.1.1验收标准应符合国家现行相关建筑标准和规范。8.1.2验收标准应包括质量、安全、环保等方面的要求。8.2验收程序8.2.1验收前,劳务分包方应向甲方提交验收申请。8.2.2甲方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收。8.3验收时间8.3.1验收应在工程完成后的15个工作日内进行。8.4验收结果8.4.1验收结果分为合格、不合格两种。8.4.2验收不合格的工程,劳务分包方应在接到通知后7个工作日内进行整改,直至合格。9.违约责任9.1劳务分包方违约责任9.1.1劳务分包方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付违约金。9.1.2劳务分包方提供的施工材料不合格的,应承担相应的赔偿责任。9.2甲方违约责任9.2.1甲方未按合同约定提供施工条件的,应向劳务分包方支付违约金。9.2.2甲方未按时支付费用的,应向劳务分包方支付滞纳金。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照争议解决机构的规定提交争议材料。10.3.2争议解决机构应在收到争议材料后30个工作日内作出裁决。11.合同变更11.1变更程序11.1.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。11.2变更内容11.2.1变更内容应包括工程范围、质量要求、进度要求、费用等。11.3变更生效11.3.1补充协议自双方签字盖章之日起生效。12.合同解除12.1解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.2解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同。12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.1.1合同期限届满。13.2终止程序13.2.1合同期限届满前,双方应协商续签或终止合同。13.3终止后果14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、质量标准等。14.2通知送达14.2.1通知应以书面形式送达,自送达之日起生效。14.3合同生效14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同解除14.5合同终止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方指在本合同执行过程中,由甲方或劳务分包方邀请或委托介入合同履行过程的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定和甲方或劳务分包方的委托,履行相应的监督、检测、评估、仲裁等职责。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲方和劳务分包方提供必要的资料和条件,以履行其职责。15.3.2第三方有权根据检测结果或评估结果,提出整改意见或仲裁建议。15.4第三方义务15.4.1第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。15.4.2第三方应保守合同相关秘密,不得泄露给任何第三方。16.第三方介入程序16.1介入申请16.1.1甲方或劳务分包方需向第三方提出介入申请,并说明介入的具体原因和目的。16.2介入批准16.2.1第三方应在收到介入申请后5个工作日内,决定是否接受介入申请。16.3介入实施16.3.1第三方接受介入申请后,应立即开始履行其职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额指第三方因履行职责过程中出现失误或疏忽,导致甲方或劳务分包方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应根据第三方服务的性质、复杂程度和可能产生的风险等因素确定。17.3责任限额条款17.3.1第三方在介入合同履行过程中,如因自身原因导致甲方或劳务分包方遭受损失,应按照本合同约定的责任限额承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间是委托与被委托关系,甲方应向第三方支付相应的服务费用。18.2第三方与劳务分包方的关系18.2.1第三方与劳务分包方之间是监督与被监督关系,第三方有权对劳务分包方的施工过程进行监督。18.3第三方与合同其他各方的关系18.3.1第三方与合同其他各方的关系应遵循公平、公正、公开的原则,不得损害其他各方的合法权益。19.第三方介入的费用承担19.1费用承担原则19.1.1第三方介入的费用应根据合同约定和实际服务内容,由甲方或劳务分包方承担。19.2费用结算19.2.1第三方介入的费用应在服务完成后,由甲方或劳务分包方按照合同约定进行结算。20.第三方介入的终止20.1终止条件20.1.1第三方介入任务完成后,或合同约定的其他终止条件成就时,第三方介入终止。20.2终止程序20.2.1第三方介入终止前,甲方或劳务分包方应书面通知第三方。20.3终止后果20.3.1第三方介入终止后,甲方或劳务分包方应按照合同约定处理剩余事务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术规范要求:提供完整、准确的施工图纸,并符合国家现行相关建筑标准和规范。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,确保施工质量。2.工程量清单要求:详细列出工程量,包括各个分项工程的工程量及单位价格。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,确保费用结算的准确性。3.施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、安全措施、环保措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,确保施工顺利进行。4.质量检验报告要求:对施工过程中的关键工序进行质量检验,并出具检验报告。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要手段。5.施工进度报告要求:定期提交施工进度报告,包括已完成工程量、进度情况等。说明:施工进度报告是跟踪工程进度的重要依据。6.安全生产记录要求:记录施工现场的安全生产情况,包括安全事故、隐患排查等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要措施。7.环境保护措施记录要求:记录施工现场的环保措施执行情况,包括污染排放、噪声控制等。说明:环境保护措施记录是确保施工环保的重要手段。8.合同变更记录要求:记录合同变更情况,包括变更内容、变更原因等。说明:合同变更记录是确保合同执行的重要依据。9.费用结算单要求:详细列出各项费用,包括人工费、材料费、机械费等。说明:费用结算单是工程结算的重要依据。10.工程验收报告要求:记录工程验收情况,包括验收时间、验收结果等。说明:工程验收报告是确保工程质量的重要手段。说明二:违约行为及责任认定:1.劳务分包方违约行为违约行为:未按合同约定完成工程任务,或工程质量不符合要求。责任认定:劳务分包方应向甲方支付违约金,并根据损失情况承担赔偿责任。示例:劳务分包方未按合同约定完成某分项工程,导致工期延误,甲方有权要求劳务分包方支付违约金,并赔偿由此产生的损失。2.甲方违约行为违约行为:未按合同约定提供施工条件,或未按时支付费用。责任认定:甲方应向劳务分包方支付违约金,并赔偿由此产生的损失。示例:甲方未按合同约定提供施工图纸,导致劳务分包方无法按时完成工程,甲方应支付违约金,并赔偿劳务分包方因此产生的损失。3.第三方违约行为违约行为:第三方在履行职责过程中出现失误或疏忽,导致甲方或劳务分包方遭受损失。责任认定:第三方应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。示例:第三方在检测过程中出现失误,导致劳务分包方施工材料被误判为不合格,第三方应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。全文完。2024年度绿色建筑瓦工班组劳务分包协议2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订背景及目的1.3合同工期及进度安排1.4工程范围及质量要求1.5劳务分包价格及支付方式1.6工程材料及设备供应1.7工程验收及保修1.8安全生产及文明施工1.9争议解决及违约责任1.10合同变更及解除1.11合同附件及补充协议1.12合同生效及终止1.13合同签署及生效日期1.14合同解除及终止条件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________第二条合同签订背景及目的2.1.1甲方根据绿色建筑项目的施工需求,决定将瓦工班组劳务分包给乙方。2.1.2本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务和责任,确保绿色建筑项目的顺利进行。第三条合同工期及进度安排3.1.1本合同工期为:____年____个月。3.1.2乙方应按照甲方提供的施工进度计划,确保按时完成各项施工任务。第四条工程范围及质量要求4.1.1乙方负责绿色建筑项目中瓦工班组的劳务分包工作,包括但不限于屋面瓦、外墙瓦、室内瓦等施工。4.1.2工程质量应符合国家及地方相关质量标准,具体要求详见甲方提供的施工图纸及质量要求文件。第五条劳务分包价格及支付方式5.1.1本合同劳务分包价格为:人民币____元整(大写:____元整)。(1)合同签订后____个工作日内,支付合同总价款的____%作为预付款;(2)每完成合同约定的工作量,经甲方验收合格后,支付已完成工作量合同价的____%;(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的____%;(4)剩余____%作为质保金,在质保期满后无质量问题退还乙方。第六条工程材料及设备供应6.1.1甲方负责提供施工所需的材料及设备,乙方负责按照甲方要求进行验收、保管和使用。6.1.2乙方应确保工程材料及设备的质量符合国家及地方相关标准。第七条安全生产及文明施工7.1.1乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规,落实安全生产责任制。7.1.2乙方应加强施工现场管理,确保文明施工,不得影响周边环境和居民生活。第八条争议解决及违约责任8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.1.2乙方未按合同约定时间完成施工任务,每延误一日,应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。8.1.3甲方未按合同约定支付款项,每延误一日,应向乙方支付____%的滞纳金。8.1.4双方违反合同约定造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。第九条合同变更及解除9.1.1在合同履行期间,如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,双方应协商一致解除合同。9.1.2如因甲方原因导致合同解除,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。9.1.3如因乙方原因导致合同解除,乙方应承担相应的违约责任。第十条合同附件及补充协议10.1.1本合同附件包括但不限于:施工图纸、质量要求文件、施工进度计划等。10.1.2本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条合同生效及终止11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。第十二条合同签署及生效日期12.1.1本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同解除及终止条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)因不可抗力导致合同无法继续履行;(3)一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施或拒绝补救;(4)双方协商一致解除合同。13.1.2合同终止后,双方应按照约定进行结算,并互相退还剩余款项。第十四条合同附件14.1.1本合同附件如下:(1)施工图纸;(2)质量要求文件;(3)施工进度计划;(4)其他双方认为必要的文件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1.1本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何自然人和法人,包括但不限于监理方、审计方、评估方、检测方、咨询方等。1.1.2第三方介入是指根据本合同的需要,由甲方或乙方邀请或指定第三方参与合同履行过程中的某一方面或全过程。第二条第三方责权利2.1.1第三方在合同履行过程中的责任:(1)第三方应根据合同约定或相关法律法规,对合同履行过程中的相关工作进行监督、检查、评估或咨询。(2)第三方应保证其提供的服务符合国家及行业标准,确保工作质量。(3)第三方对其提供的服务承担相应的法律责任。2.1.2第三方的权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息,以便其完成相关工作。(2)第三方有权根据合同约定或实际情况,提出合理的意见和建议。(3)第三方有权根据合同约定获得相应的报酬。第三条第三方介入的程序3.1.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致,并签订相应的合作协议。3.1.2第三方合作协议应明确双方的权利、义务和责任,以及第三方介入的具体工作内容、时间安排和费用支付方式。第四条第三方责任限额4.1.1第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行受到影响或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。4.1.2第三方责任限额应根据第三方的业务性质、服务范围、行业标准和合同约定确定。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1.1第三方与甲方、乙方的划分:(1)第三方对甲方和乙方均有服务义务,但各自服务内容和职责有所不同。(2)第三方应保持独立客观,不得偏袒任何一方。5.1.2第三方与项目相关方的划分:(1)第三方对项目相关方(如供应商、分包商等)无直接服务关系,但有权对项目相关方的服务进行监督和评估。(2)第三方应确保其监督
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年北京写字楼租赁合同书
- 谷物种植与农业产业升级考核试卷
- 运动品牌跨界合作考核试卷
- 家用制冷设备在移动住宅的应用案例考核试卷
- 实践篇:如何设计研学旅行手册?(附案例分析)
- 高端电商平台全流程商品视觉呈现合同
- 网红奶茶品牌全国区域代理合作协议
- 网络漏洞检测与分析平台租赁服务合同
- 离婚房产居住权保留及租金支付与维修责任合同
- 高等教育机构校园安全管理与纠纷预防协议
- 存款保险培训课件
- 省煤器安装方案
- 机械装配技术试题及答案
- 云服务架构试题及答案
- 碎石桩工程施工监理细则
- 阿里巴巴薪酬管理制度
- 2025年河南省安阳市滑县中考一模化学试题(含答案)
- 江苏省南通市南通第一中学2025届高考英语试题(英语试题)预测押题密卷I卷(全国1卷)含解析
- 全国职业院校技能大赛高职组(商务数据分析赛项)备赛试题库(含答案)
- 《中华人民共和国职业分类大典》(2022年版)各行业职业表格统计版(含数字职业)
- 数字孪生数据映射机制-深度研究
评论
0/150
提交评论