二零二五年度给排水安装工程分包合同范本(含安全文明施工)2篇_第1页
二零二五年度给排水安装工程分包合同范本(含安全文明施工)2篇_第2页
二零二五年度给排水安装工程分包合同范本(含安全文明施工)2篇_第3页
二零二五年度给排水安装工程分包合同范本(含安全文明施工)2篇_第4页
二零二五年度给排水安装工程分包合同范本(含安全文明施工)2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度给排水安装工程分包合同范本(含安全文明施工)本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.双方当事人2.1分包方2.2总包方2.3第三方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程进度4.工程质量4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收5.工程造价5.1工程总造价5.2分包合同价格5.3工程结算6.工程款支付6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.工程工期7.1工程开始日期7.2工程结束日期7.3工期延误8.安全文明施工8.1安全责任8.2文明施工要求8.3施工现场管理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:施工组织设计12.4附件四:安全文明施工方案13.合同变更13.1变更程序13.2变更内容13.3变更生效日期14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同附件的效力第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度给排水安装工程分包合同”。1.2合同编号本合同编号为:2024SP001。1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月10日。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同终止日期本合同工程完工验收合格并办理完毕结算手续后终止。2.双方当事人2.1分包方分包方名称:安装工程公司分包方地址:省市区路号分包方法定代表人:2.2总包方总包方名称:建设集团有限公司总包方地址:省市区路号总包方法定代表人:2.3第三方本合同中第三方为监理公司,负责工程监理工作。3.工程概况3.1工程名称工程名称:市区住宅小区给排水安装工程。3.2工程地点工程地点:市区住宅小区。3.3工程规模工程规模:建筑面积约10万平方米,给排水管道安装约20公里。3.4工程内容工程内容包括:给水管道安装、排水管道安装、消防给水系统安装、雨水排放系统安装等。3.5工程进度工程进度:根据工程实际情况,分阶段进行施工。4.工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家有关质量标准,具体详见工程图纸及相关规范。4.2质量保证措施(1)严格执行国家有关质量标准;(2)选用合格的材料和设备;(3)加强施工过程中的质量控制;(4)做好工程验收工作。4.3质量验收工程质量验收应按照国家有关验收规范进行,具体验收程序详见合同附件。5.工程造价5.1工程总造价工程总造价为人民币叁佰万元整(¥3000000.00)。5.2分包合同价格分包合同价格为人民币叁佰万元整(¥3000000.00),分阶段支付。5.3工程结算工程结算按照实际完成工程量和合同约定进行,具体结算办法详见合同附件。6.工程款支付6.1预付款合同签订后5个工作日内,总包方支付分包方预付款人民币叁拾万元整(¥300000.00)。6.2进度款工程进度款按照工程进度和合同约定进行支付,具体支付比例和方式详见合同附件。6.3结算款工程完工验收合格后,总包方在30个工作日内支付结算款。6.4保修金保修金为合同价的5%,在保修期满后无质量问题退还。7.工程工期7.1工程开始日期工程开始日期为2024年4月1日。7.2工程结束日期工程结束日期为2025年3月31日。7.3工期延误如因分包方原因导致工程延期,每延误一日,分包方应向总包方支付违约金人民币壹万元整(¥10000.00)。8.安全文明施工8.1安全责任分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,承担工程安全生产的全部责任。8.2文明施工要求分包方应按照国家有关文明施工的要求,采取有效措施,确保施工现场文明、整洁、有序。8.3施工现场管理分包方应设立施工现场管理机构,负责施工现场的安全、文明施工管理工作。9.争议解决9.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。9.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规执行。10.违约责任10.1违约行为(1)未按时完成工程;(2)工程质量不符合约定;(3)违反安全生产规定;(4)违反合同约定支付工程款;(5)其他违约行为。10.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿损失;(3)承担仲裁或诉讼费用。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或人民法院判决。11.合同解除11.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致。11.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并自通知送达之日起生效。11.3合同解除后的处理(1)已完成的工程按实际完成情况进行结算;(3)合同解除后的其他事宜,双方协商解决。12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:施工组织设计12.4附件四:安全文明施工方案13.合同变更13.1变更程序合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.2变更内容合同变更内容应包括但不限于工程量、工程内容、工程款、工期等。13.3变更生效日期合同变更自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.2合同附件的效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同的修改和补充本合同的修改和补充,应采用书面形式,并由双方签字盖章。14.4合同的签订和生效本合同一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或法律法规规定,参与本合同履行过程中的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构、仲裁机构等。15.2第三方介入原因(1)合同履行需要第三方提供专业服务或监督;(2)合同履行过程中发生争议,需要第三方进行调解或仲裁;(3)合同履行过程中出现技术难题,需要第三方提供解决方案;(4)合同履行过程中涉及法律法规要求必须由第三方介入的情况。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并确保第三方具备完成相关工作的能力。16.2第三方介入方式(1)监理:第三方对工程进度、质量、安全等方面进行监督;(2)检测:第三方对工程材料、设备等进行检测;(3)咨询:第三方提供技术、管理等方面的咨询服务;(4)仲裁:第三方作为仲裁机构,解决甲乙双方之间的争议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方因履行本合同产生的责任,由其承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体数额根据第三方提供的服务内容、风险程度等因素确定。17.3责任限额条款(1)第三方责任限额的金额;(2)责任限额的有效期限;(3)责任限额的赔偿范围;(4)责任限额的调整机制。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务第三方应按照甲方的要求,履行其在合同中的义务,并享有相应的权利。18.2第三方与乙方的权利义务第三方应按照乙方的要求,履行其在合同中的义务,并享有相应的权利。18.3第三方与甲乙双方的权利义务第三方应同时履行对甲乙双方的权利义务,确保合同履行过程中各方的合法权益。19.第三方介入的额外条款19.1第三方介入的合法性第三方介入本合同必须符合国家有关法律法规的规定,并取得甲乙双方的同意。19.2第三方介入的费用承担第三方介入本合同产生的费用,由合同约定的一方承担,或由甲乙双方按比例分担。19.3第三方介入的信息保密第三方在介入本合同过程中,应严格遵守保密协议,对涉及甲乙双方的商业秘密和隐私予以保密。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入争议的解决方式第三方介入争议的解决方式,应按照合同约定或法律法规的规定进行。20.2第三方介入争议的责任承担第三方介入争议时,应承担因自身原因造成的责任,并按合同约定或法律法规的规定承担责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含工程总平面图、给排水系统图、设备布置图等,需标明尺寸、材料、规格等信息。说明:工程图纸是工程实施的重要依据,需确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,需确保清单的准确性和完整性。3.附件三:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工方案等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保施工组织设计的科学性和可行性。4.附件四:安全文明施工方案详细要求:包括安全生产责任制、文明施工措施、环境保护措施等。说明:安全文明施工方案是确保施工安全、文明施工的重要文件,需确保方案的有效性和可操作性。5.附件五:第三方资质证明详细要求:第三方机构或个人的资质证明文件,如营业执照、资质证书等。说明:第三方资质证明是确保第三方具备相应能力的重要依据。6.附件六:保密协议详细要求:明确甲乙双方及第三方在合同履行过程中对商业秘密和隐私的保密义务。说明:保密协议是保护商业秘密和隐私的重要法律文件。7.附件七:合同变更协议详细要求:合同变更协议应详细列明变更内容、变更原因、变更生效日期等。说明:合同变更协议是合同变更的重要文件,需确保变更内容的准确性和合法性。8.附件八:工程验收报告详细要求:包括工程验收日期、验收人员、验收意见、验收结论等。说明:工程验收报告是工程完工的重要文件,需确保验收报告的真实性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:按照合同约定的工期,未按时完成工程量超过10%的,视为违约。示例:若合同约定工程工期为6个月,实际完成工期超过6个月10天,则构成违约。2.违约行为:工程质量不符合约定责任认定标准:经第三方检测,工程质量不符合国家有关质量标准,视为违约。示例:若工程管道安装存在漏水问题,经检测机构检测确认,则构成违约。3.违约行为:违反安全生产规定责任认定标准:在施工过程中,发生安全生产事故,造成人员伤亡或财产损失的,视为违约。示例:若施工过程中发生安全事故,导致1人受伤,则构成违约。4.违约行为:违反合同约定支付工程款责任认定标准:未按时支付工程款,或支付工程款不符合合同约定的,视为违约。示例:若合同约定每月支付工程款10万元,实际支付日期超过约定日期5天,则构成违约。5.违约行为:其他违约行为责任认定标准:根据合同约定或法律法规的规定,其他违反合同的行为,视为违约。示例:若合同约定禁止在施工现场吸烟,但分包方在施工现场吸烟,则构成违约。全文完。二零二四年度给排水安装工程分包合同范本(含安全文明施工)2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程内容与范围3.1工程内容3.2工程范围4.工程进度与期限4.1工程进度安排4.2工程期限5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款方式5.3付款节点6.工程质量要求与验收标准6.1工程质量要求6.2验收标准7.工程安全文明施工要求7.1安全生产要求7.2文明施工要求8.材料设备供应与验收8.1材料设备供应8.2材料设备验收9.施工组织与现场管理9.1施工组织9.2现场管理10.保密与知识产权10.1保密义务10.2知识产权11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:1.1.4分包方联系电话:1.1.5分包方开户银行:1.1.6分包方银行账号:1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:1.2.4总包方联系电话:1.2.5总包方开户银行:1.2.6总包方银行账号:2.工程概况2.1工程名称:二零二四年度给排水安装工程2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:平方米2.4工程类别:民用建筑给排水安装工程3.工程内容与范围3.1工程内容:3.1.1给水管道安装3.1.2排水管道安装3.1.3管道附件安装3.1.4水箱、水泵等设备安装3.2工程范围:3.2.1施工图纸范围内的所有给排水安装工程3.2.2施工图纸范围内的材料供应3.2.3施工图纸范围内的工程验收4.工程进度与期限4.1工程进度安排:4.1.1工程开工日期:2024年3月1日4.1.2工程竣工日期:2024年8月31日4.2工程期限:4.2.1总工期为6个月5.合同价款及支付方式5.1合同价款:人民币万元整5.2付款方式:5.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%5.2.2进度款:每月支付已完成工程量的30%,累计支付至合同价款的80%5.2.3验收款:工程验收合格后支付合同价款的20%5.3付款节点:5.3.1预付款节点:合同签订后5个工作日内5.3.2进度款节点:每月的25日5.3.3验收款节点:工程验收合格后30日内6.工程质量要求与验收标准6.1工程质量要求:6.1.1符合国家相关质量标准6.1.2工程质量达到优良等级6.2验收标准:6.2.1验收前应完成自检6.2.2验收时应提供相关技术资料6.2.3验收不合格的,应在7日内整改合格8.材料设备供应与验收8.1材料设备供应8.1.1分包方负责供应合同范围内所需的全部材料设备。8.1.2所供材料设备必须符合国家及行业相关质量标准,并附有产品合格证、质量保证书等相关文件。8.2材料设备验收8.2.1分包方应在材料设备进场前进行自检,确保材料设备符合要求。8.2.2总包方应在材料设备进场后进行验收,验收合格后方可投入使用。8.2.3验收不合格的材料设备,由分包方负责退场或更换。9.施工组织与现场管理9.1施工组织9.1.1分包方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、人员安排等。9.1.2分包方应严格按照施工组织设计进行施工,确保工程质量和安全。9.2现场管理9.2.1分包方应负责施工现场的日常管理,确保现场整洁、有序。9.2.2分包方应设立专职安全员,负责施工现场的安全监督和管理。10.保密与知识产权10.1保密义务10.1.1双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务。10.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露或使用对方的保密信息。10.2知识产权10.2.1双方应尊重对方的知识产权,未经对方同意,不得擅自使用对方的专利、商标、著作权等。10.2.2合同履行过程中产生的知识产权归双方共有,除非另有约定。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的;11.1.2分包方提供的材料设备不符合合同约定或国家标准的;11.1.3分包方未按合同约定进行施工组织或现场管理的;11.2违约责任承担11.2.1分包方未按合同约定完成工程任务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2分包方提供的材料设备不符合合同约定或国家标准的,应负责退换或赔偿损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。12.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方协商解决争议的,应在争议发生后30日内达成协议。12.2.2协商未达成协议的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同的;13.1.2一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施,导致合同无法履行的;13.2合同解除程序13.2.1双方协商一致解除合同的,应签订书面解除协议。13.2.2因一方违约导致合同解除的,违约方应承担相应的违约责任。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后合同生效。14.1.2合同签订后,双方应按照合同约定履行各自义务。14.2合同终止条件14.2.1工程验收合格,合同履行完毕;14.2.2双方协商一致解除合同;14.2.3因不可抗力导致合同无法履行。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所述第三方,指在合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入合同履行或提供专业服务的任何个人或机构,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于:工程监理、项目管理、技术咨询、材料检测、合同纠纷调解等。2.第三方介入的同意与选择2.2第三方的选择应由甲乙双方共同决定,并签订相应的合作协议。3.第三方的责任与权利3.1第三方应根据其合作协议和本合同的规定,承担相应的责任和享有相应的权利。3.2第三方的责任包括但不限于:3.1.1按照协议要求,提供专业、公正的服务;3.1.2对其提供的服务的质量和结果负责;3.1.3遵守国家相关法律法规和行业规范;3.2第三方的权利包括但不限于:3.2.1获取合理的报酬;3.2.2要求甲乙双方提供必要的配合和支持;3.2.3对甲乙双方的行为进行监督和评价。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其合作协议和本合同的规定确定。4.2第三方的责任限额不得超过本合同约定的总合同价款的%。4.3若第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过其责任限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方对甲方提供的服务负责,甲方对第三方的服务质量有监督权。5.1.2第三方在提供服务过程中,应遵守甲方的管理制度和操作流程。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方对乙方提供的服务负责,乙方对第三方的服务质量有监督权。5.2.2第三方在提供服务过程中,应遵守乙方的管理制度和操作流程。5.3第三方与甲乙双方的共同责任:5.3.1第三方在合同履行过程中,若发生与甲乙双方相关的责任,应与甲乙双方共同承担责任。5.3.2第三方在提供服务过程中,若造成甲乙双方损失,应与甲乙双方共同承担赔偿责任。6.第三方的变更与退出6.1第三方在合同履行过程中,如需变更或退出,应提前通知甲乙双方,并经甲乙双方同意。6.2第三方的变更或退出,不影响本合同其他条款的效力。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议和实际情况协商确定。7.2第三方介入的费用应包含在合同总价款内,或在合同履行过程中另行支付。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程概况说明书要求:详细描述工程的基本信息,包括工程名称、地点、规模、类别等。说明:此说明书应作为合同附件,与合同具有同等法律效力。2.合同附件二:施工图纸与技术规范要求:提供完整的施工图纸、设计图纸及相关技术规范文件。说明:施工图纸与技术规范是施工过程中的重要依据,必须完整、准确。3.合同附件三:材料设备清单要求:详细列出所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等信息。说明:材料设备清单是采购和验收的依据,确保施工所需的材料设备符合要求。4.合同附件四:施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、人员安排、安全管理等内容。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,确保施工有序进行。5.合同附件五:工程进度报告要求:定期

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论