2025年度数据中心建设招标投标与合同管理标准3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心建设招标投标与合同管理标准本合同目录一览1.招标投标基本条件1.1招标人资格要求1.2投标人资格要求1.3招标文件获取及答疑1.4投标文件编制及提交1.5开标及评标1.6中标候选人公示1.7中标通知书及合同签订2.数据中心建设基本要求2.1项目概况2.2技术标准与规范2.3设备选型与配置2.4施工进度安排2.5质量要求与验收标准2.6安全生产要求2.7环境保护要求3.合同双方权利与义务3.1招标人权利与义务3.2投标人权利与义务3.3监理单位权利与义务3.4设计单位权利与义务3.5施工单位权利与义务3.6供货商权利与义务4.合同价款及支付方式4.1合同价款确定方式4.2分阶段支付方式4.3付款条件及时间4.4付款违约责任4.5预付款及进度款支付4.6结算与竣工结算5.交工验收与保修5.1交工验收条件5.2交工验收程序5.3保修范围及期限5.4保修责任及赔偿5.5验收不合格的处理6.合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3合同解除条件6.4合同解除程序6.5合同解除后的处理7.违约责任与争议解决7.1违约责任类型7.2违约责任承担7.3争议解决方式7.4争议解决程序7.5争议解决机构8.合同生效、终止与解除8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件8.4合同生效日期8.5合同终止日期8.6合同解除日期9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务与责任9.3保密期限9.4违约责任10.合同附件10.1附件一：招标文件10.2附件二：投标文件10.3附件三：合同范本10.4附件四：技术规范10.5附件五：质量标准10.6附件六：安全生产要求10.7附件七：环境保护要求11.合同解除后的处理11.1合同解除后的资产处理11.2合同解除后的债务处理11.3合同解除后的责任追究11.4合同解除后的其他处理12.合同解除后的争议解决12.1合同解除后的争议解决方式12.2合同解除后的争议解决程序12.3合同解除后的争议解决机构13.合同解除后的责任追究13.1违约责任的追究13.2违约责任的赔偿13.3违约责任的追偿13.4违约责任的免责14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.招标投标基本条件1.1招标人资格要求1.1.1招标人须具备独立法人资格，注册资金不少于人民币一亿元。1.1.2招标人须具备相应的数据中心建设经验，近三年内至少完成过一项类似规模的数据中心建设项目。1.1.3招标人须具备有效的安全生产许可证，并在有效期内。1.2投标人资格要求1.2.1投标人须具备独立法人资格，注册资金不少于人民币五千万元。1.2.2投标人须具备相应的数据中心建设资质，近三年内至少完成过两项类似规模的数据中心建设项目。1.2.3投标人须具备有效的安全生产许可证，并在有效期内。1.3招标文件获取及答疑1.3.1招标文件可通过招标代理机构或招标人官方网站获取。1.3.2投标人可在招标文件发布后至截止日期前提出疑问，招标人应在三个工作日内给予书面答复。1.4投标文件编制及提交1.4.1投标文件应按照招标文件的要求编制，包括但不限于投标函、技术文件、商务文件等。1.4.2投标文件应于截止日期前提交至招标代理机构指定的地点。1.5开标及评标1.5.1开标时间、地点及方式应在招标文件中明确。1.5.2评标委员会应由招标人、技术专家、经济专家等组成，评标过程应公开、公平、公正。1.6中标候选人公示1.6.1中标候选人名单应在开标后三个工作日内公示。1.6.2公示期不少于五个工作日。1.7中标通知书及合同签订1.7.1中标通知书应在公示期满后三个工作日内发出。1.7.2中标人应在收到中标通知书后十个工作日内与招标人签订合同。2.数据中心建设基本要求2.1项目概况2.1.1项目名称：2025年度数据中心建设项目2.1.2项目地点：[具体地址]2.1.3项目规模：[具体规模]2.2技术标准与规范2.2.1数据中心建设应符合国家相关技术标准与规范。2.2.2服务器机房应符合UptimeTierIII等级标准。2.3设备选型与配置2.3.1服务器、存储设备、网络设备等应符合招标文件规定的品牌、型号、配置要求。2.3.2设备选型应充分考虑性能、稳定性、安全性等因素。2.4施工进度安排2.4.1项目施工总工期为[具体工期]个月。2.4.2施工进度应按照招标文件规定的节点进行，并及时报送进度计划。2.5质量要求与验收标准2.5.1项目质量应符合国家标准、行业标准和招标文件规定的质量要求。2.5.2验收标准应包括但不限于工程量清单、质量检验报告、验收报告等。2.6安全生产要求2.6.1施工现场应严格执行安全生产法规和标准。2.6.2施工单位应制定安全生产管理制度，确保施工安全。2.7环境保护要求2.7.1施工过程中应采取措施，减少对环境的影响。2.7.2项目的环保设施应符合国家环保标准。8.合同双方权利与义务8.1招标人权利与义务8.1.1招标人有权对投标文件进行审查，对中标人进行考察和决定。8.1.2招标人应按时支付合同价款，确保工程顺利进行。8.1.3招标人应提供必要的施工条件，如土地、水电等。8.2投标人权利与义务8.2.1投标人有权要求招标人提供完整的招标文件和相关信息。8.2.2投标人应按时完成工程建设，确保工程质量。8.2.3投标人应遵守合同约定，不得擅自变更工程内容和设计。8.3监理单位权利与义务8.3.1监理单位有权对工程进行监督检查，确保工程符合合同要求。8.3.2监理单位应定期向招标人汇报工程进度和质量情况。8.4设计单位权利与义务8.4.1设计单位应按照招标文件要求完成设计方案。8.4.2设计单位应配合施工单位进行施工图设计。8.5施工单位权利与义务8.5.1施工单位有权要求招标人提供必要的施工资料。8.5.2施工单位应按照设计方案和质量标准进行施工。8.6供货商权利与义务8.6.1供货商有权要求招标人按照合同约定支付货款。8.6.2供货商应按照合同要求提供合格的货物。9.合同价款及支付方式9.1合同价款确定方式9.1.1合同价款以中标通知书确定的金额为准。9.1.2合同价款包括工程费、设备费、设计费、监理费等。9.2分阶段支付方式9.2.1合同价款分四个阶段支付：合同签订后30日内支付预付款，工程进度达到30%时支付进度款，工程进度达到60%时支付进度款，工程竣工验收合格后支付结算款。9.3付款条件及时间9.3.1付款条件应符合合同约定，包括工程质量合格、安全文明施工等。9.3.2付款时间应在付款条件满足后的十个工作日内支付。9.4付款违约责任9.4.1招标人逾期支付款项的，应向投标人支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。9.4.2投标人未按合同约定完成工程的，招标人有权扣除相应款项作为违约金。9.5预付款及进度款支付9.5.1预付款支付比例不超过合同价款的20%。9.5.2进度款支付比例根据工程进度按合同约定执行。9.6结算与竣工结算9.6.1工程竣工后，双方应进行竣工结算。9.6.2结算款应在竣工结算完成后三十日内支付。10.交工验收与保修10.1交工验收条件10.1.1工程按合同约定全部完成，质量符合标准。10.1.2工程施工图纸及技术资料齐全。10.2交工验收程序10.2.1双方应共同组织交工验收。10.2.2交工验收应形成书面报告。10.3保修范围及期限10.3.1保修范围包括工程质量问题、设备故障等。10.3.2保修期限为自工程竣工验收合格之日起三年。10.4保修责任及赔偿10.4.1保修期内，因施工质量原因造成的损坏，由施工单位负责修复或赔偿。10.5验收不合格的处理10.5.1验收不合格的工程，施工单位应立即进行整改。10.5.2整改后重新验收，直至合格。11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1因不可抗力等原因导致合同无法履行。11.1.2经双方协商一致，且不违反法律法规。11.2合同变更程序11.2.1双方应签订书面变更协议。11.2.2变更协议作为合同附件。11.3合同解除条件11.3.1一方严重违约，另一方有权解除合同。11.3.2经双方协商一致，且不违反法律法规。11.4合同解除程序11.4.1双方应签订书面解除协议。11.4.2解除协议作为合同附件。11.5合同解除后的处理11.5.1合同解除后，双方应按照协议处理剩余款项和工程事项。11.5.2合同解除不影响已发生的违约责任追究。12.违约责任与争议解决12.1违约责任类型12.1.1拖欠工程款。12.1.2工程质量不合格。12.1.3未按时完成工程。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任。12.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3争议解决方式12.3.1双方应友好协商解决争议。12.3.2协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼。12.4争议解决程序12.4.1争议发生后，双方应在三十日内提出书面解决方案。12.4.2若协商不成，双方应按照争议解决方式继续处理。12.5争议解决机构12.5.1争议解决机构应具有公正性和权威性。13.合同生效、终止与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签订合同，且合同内容符合法律法规。13.1.2合同已按约定履行完毕。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同解除。13.3合同解除条件13.3.1一方严重违约。13.3.2经双方协商一致。13.4合同生效日期13.4.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.5合同终止日期13.5.1合同终止日期应与合同履行完毕日期一致。13.6合同解除日期13.6.1合同解除日期应与合同解除协议签订日期一致。14.其他约定事项14.1通知方式14.1.1双方应通过书面形式进行通知。14.1.2通知应以挂号信、特快专递或电子邮件等方式发送。14.2合同附件14.2.1合同附件包括但不限于招标文件、投标文件、设计文件、验收报告等。14.2.2合同附件是合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可并邀请介入合同履行的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其员工、关联公司或子公司。15.2第三方介入原因a)提供专业技术服务，如设计、监理、咨询等；b)协助解决合同履行中的争议；c)提供资金支持或融资服务；d)其他经甲乙双方协商一致的原因。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。15.3.2第三方协议应明确第三方的责任、权利和义务。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定确定。15.4.2第三方责任限额应包括但不限于：a)因第三方原因导致的工程延误；b)因第三方原因导致的工程质量问题；c)因第三方原因导致的工程损失；d)第三方违约责任。15.5第三方责任划分a)第三方仅对其直接责任负责；b)第三方责任与甲乙双方责任划分明确；c)第三方责任不因甲乙双方之间的责任划分而免除。15.6第三方权利15.6.1第三方有权根据合同约定和协议内容，要求甲乙双方提供必要的协助和配合。15.6.2第三方有权要求甲乙双方在合同履行过程中提供相关信息和资料。15.7第三方义务15.7.1第三方应按照合同约定和协议内容，履行其职责。15.7.2第三方应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件。16.1.2甲方应监督第三方履行合同义务，确保工程质量和进度。16.1.3甲方应与第三方协商确定责任限额。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和配合。16.2.2乙方应监督第三方的工作，确保其符合合同约定。16.2.3乙方应与第三方协商确定责任限额。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方的关系17.1.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系，第三方不参与甲乙双方之间的合同履行。17.1.2第三方仅对甲乙双方承担合同约定的责任。17.2第三方与工程其他参与方的关系17.2.1第三方与工程其他参与方（如供应商、施工方等）是独立的合同关系。17.2.2第三方与工程其他参与方之间的责任划分应按照合同约定和法律法规执行。17.3第三方与其他第三方的关系17.3.1第三方与其他第三方（如其他中介方、顾问方等）是独立的合同关系。17.3.2第三方与其他第三方之间的责任划分应按照合同约定和法律法规执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件详细要求：包含招标公告、招标邀请书、投标须知、合同条款、技术规格书、投标文件格式等。说明：招标文件是投标人了解项目要求、编制投标文件的重要依据。2.投标文件详细要求：包含投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标保证金、技术文件、商务文件等。说明：投标文件是投标人响应招标文件要求，参与投标的文件。3.合同范本详细要求：包含合同条款、附件、协议书等。说明：合同范本是双方签订合同的基础，明确了双方的权利和义务。4.技术规范详细要求：包含数据中心建设的技术要求、标准、规范等。说明：技术规范是指导数据中心建设的技术依据。5.质量标准详细要求：包含数据中心建设质量的检验标准、验收标准等。说明：质量标准是确保数据中心建设质量的重要依据。6.安全生产要求详细要求：包含施工现场安全生产的规定、措施等。说明：安全生产要求是保障施工现场人员安全的重要依据。7.环境保护要求详细要求：包含数据中心建设过程中对环境的影响及防治措施。说明：环境保护要求是保障环境质量的重要依据。8.验收报告详细要求：包含工程验收的结论、意见等。说明：验收报告是工程验收的重要文件。9.保修证书详细要求：包含保修范围、期限、责任等。说明：保修证书是保障工程质量和售后服务的重要依据。10.争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、程序、机构等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约未按时支付合同价款违约未按时完成工程违约工程质量不合格违约安全生产事故违约环境保护违规违约泄露商业秘密违约违反合同约定2.责任认定标准违约未按时支付合同价款：按逾期付款金额的千分之五计算违约金。违约未按时完成工程：按合同约定支付违约金，并承担由此造成的损失。违约工程质量不合格：由责任方承担修复或赔偿损失。违约安全生产事故：按相关法律法规和事故等级承担相应责任。违约环境保护违规：按相关法律法规和违规程度承担相应责任。违约泄露商业秘密：按商业秘密的价值和损失承担相应责任。违约违反合同约定：按合同约定承担相应责任。3.违约示例说明示例一：乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权扣除相应款项作为违约金。示例二：乙方提供的设备质量不合格，甲方有权要求乙方进行更换或赔偿损失。示例三：乙方在施工过程中发生安全生产事故，乙方应承担相应责任。全文完。2025年度数据中心建设招标投标与合同管理标准1合同目录第一章合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同范围1.4合同期限1.5合同语言1.6合同生效1.7合同解除1.8合同变更1.9合同终止1.10合同争议解决第二章项目背景2.1项目概述2.2项目需求2.3项目目标2.4项目预算2.5项目实施计划第三章招标投标3.1招标公告3.2招标文件3.3投标人资格要求3.4投标文件3.5开标3.6评标3.7中标第四章合同主体4.1合同当事人4.2合同权利义务4.3合同履行4.4合同变更4.5合同解除4.6合同终止第五章质量标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量保证5.4质量责任第六章进度要求6.1进度计划6.2进度监控6.3进度调整6.4进度责任第七章预算管理7.1预算编制7.2预算调整7.3预算执行7.4预算审计第八章合同费用8.1合同费用构成8.2合同费用支付8.3合同费用变更8.4合同费用纠纷第九章合同履行9.1合同履行责任9.2合同履行方式9.3合同履行期限9.4合同履行变更第十章合同终止与解除10.1合同终止条件10.2合同解除条件10.3合同终止与解除程序10.4合同终止与解除后的处理第十一章合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构11.4争议解决费用第十二章合同附件12.1附件一：招标文件12.2附件二：投标文件12.3附件三：合同签订证明12.4附件四：合同履行情况报告第十三章合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效及终止通知第十四章违约责任14.1违约情形14.2违约责任14.3违约赔偿合同编号2025年度数据中心建设招标投标与合同管理标准第一章合同概述1.1合同定义合同是指合同当事人之间就特定事项达成的具有法律约束力的协议。1.2合同目的本合同旨在规范2025年度数据中心建设项目的招标投标和合同管理工作，确保项目顺利进行。1.3合同范围本合同适用于2025年度数据中心建设项目的招标投标和合同管理全过程。1.4合同期限合同期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。1.5合同语言本合同采用中文书写，具有同等法律效力。1.6合同生效本合同经合同当事人双方签字盖章后生效。1.7合同解除1.7.1合同当事人协商一致，可以解除合同。1.7.2发生不可抗力，致使合同无法履行时，可以解除合同。1.7.3违约方未在规定期限内履行合同义务，另一方有权解除合同。1.8合同变更1.8.1合同当事人协商一致，可以变更合同内容。1.8.2因不可抗力导致合同内容变更的，应当及时通知对方。1.9合同终止1.9.1合同期限届满，合同自然终止。1.9.2合同当事人协商一致，可以终止合同。1.9.3因违约导致合同无法履行，合同终止。1.10合同争议解决1.10.1合同当事人发生争议，应友好协商解决。1.10.2协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第二章项目背景2.1项目概述2.1.1项目名称：2025年度数据中心建设项目2.1.2项目地点：[具体地点]2.1.3项目规模：[具体规模]2.2项目需求2.2.1数据中心硬件设施2.2.2数据中心软件系统2.2.3数据中心运维服务2.3项目目标2.3.1满足业务需求，提高数据存储和处理能力2.3.2提高数据中心安全性和稳定性2.3.3降低运营成本2.4项目预算2.4.1项目总投资：[具体金额]2.4.2预算分配：[具体分配]2.5项目实施计划2.5.1项目启动2.5.2设备采购2.5.3系统建设2.5.4系统测试2.5.5系统上线2.5.6运维服务第三章招标投标3.1招标公告3.1.1招标文件发布3.1.2招标文件内容3.1.3招标文件领取3.2招标文件3.2.1招标文件编制3.2.2招标文件内容3.2.3招标文件修改3.3投标人资格要求3.3.1投标人资质3.3.2投标人业绩3.3.3投标人信誉3.4投标文件3.4.1投标文件编制3.4.2投标文件内容3.4.3投标文件提交3.5开标3.5.1开标时间3.5.2开标地点3.5.3开标程序3.6评标3.6.1评标委员会组成3.6.2评标标准3.6.3评标程序3.7中标3.7.1中标通知书3.7.2中标结果公示第四章合同主体4.1合同当事人4.1.1甲方：[甲方名称]4.1.2乙方：[乙方名称]4.2合同权利义务4.2.1甲方权利义务4.2.2乙方权利义务4.3合同履行4.3.1履行方式4.3.2履行期限4.4合同变更4.4.1变更程序4.4.2变更内容4.5合同解除4.5.1解除条件4.5.2解除程序4.6合同终止4.6.1终止条件4.6.2终止程序第五章质量标准5.1质量要求5.1.1硬件设施质量5.1.2软件系统质量5.1.3运维服务质量5.2质量检验5.2.1检验标准5.2.2检验程序5.3质量保证5.3.1保证措施5.3.2保证期限5.4质量责任5.4.1责任主体5.4.2责任承担第六章进度要求6.1进度计划6.1.1项目总体进度计划6.1.2各阶段进度计划6.2进度监控6.2.1监控方式6.2.2监控内容6.3进度调整6.3.1调整程序6.3.2调整内容6.4进度责任6.4.1责任主体6.4.2责任承担第七章预算管理7.1预算编制7.1.1预算编制依据7.1.2预算编制内容7.2预算调整7.2.1调整程序7.2.2调整内容7.3预算执行7.3.1执行方式7.3.2执行内容7.4预算审计7.4.1审计程序7.4.2审计内容第八章合同费用8.1合同费用构成8.1.1设备采购费用8.1.2系统建设费用8.1.3运维服务费用8.1.4其他相关费用8.2合同费用支付8.2.1支付方式8.2.2支付节点8.2.3支付凭证8.3合同费用变更8.3.1变更条件8.3.2变更程序8.3.3变更内容8.4合同费用纠纷8.4.1纠纷解决方式8.4.2纠纷解决程序第九章合同履行9.1合同履行责任9.1.1甲方责任9.1.2乙方责任9.2合同履行方式9.2.1履行地点9.2.2履行时间9.2.3履行标准9.3合同履行期限9.3.1各阶段履行期限9.3.2总体履行期限9.4合同履行变更9.4.1变更条件9.4.2变更程序9.4.3变更内容第十章合同终止与解除10.1合同终止条件10.1.1合同期限届满10.1.2合同履行完毕10.1.3双方协商一致10.2合同解除条件10.2.1违约行为10.2.2不可抗力10.2.3其他法定解除条件10.3合同终止与解除程序10.3.1提前通知10.3.2确认终止或解除10.3.3后续处理10.4合同终止与解除后的处理10.4.1费用结算10.4.2产权转移10.4.3其他后续事宜第十一章合同争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商11.1.2仲裁11.1.3司法诉讼11.2争议解决程序11.2.1提出争议11.2.2确定争议解决方式11.2.3开始争议解决程序11.3争议解决机构11.3.1仲裁机构11.3.2司法机构11.4争议解决费用11.4.1争议解决费用承担11.4.2费用结算第十二章合同附件12.1附件一：招标文件12.2附件二：投标文件12.3附件三：合同签订证明12.4附件四：合同履行情况报告第十三章合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1合同当事人签字盖章13.1.2合同履行条件满足13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满13.2.2合同履行完毕13.2.3合同解除或终止第十四章违约责任14.1违约情形14.1.1逾期履行14.1.2履行不符合约定14.1.3违约金14.2违约责任14.2.1违约金计算14.2.2损害赔偿14.3违约赔偿14.3.1赔偿范围14.3.2赔偿计算14.3.3赔偿程序合同签字部分：甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导决策权条款说明：甲方作为项目主导方，对本合同项目的决策享有最终决定权，包括但不限于项目变更、进度调整、费用控制等方面。条款：1.1.1甲方有权根据项目进展情况，对项目范围、进度、质量、费用等进行调整。1.1.2甲方有权决定项目关键节点的验收标准和验收程序。1.1.3甲方有权决定项目终止或继续的条件。1.2甲方责任条款说明：甲方作为主导方，应承担相应的责任，确保项目顺利进行。条款：1.2.1甲方应负责项目的整体规划、组织协调和监督管理。1.2.2甲方应确保项目资金及时到位，并承担因资金问题导致的项目延误责任。1.2.3甲方应承担因甲方决策失误导致的损失。1.3甲方保密条款说明：甲方作为主导方，应对项目相关信息进行保密。条款：1.3.1甲方应对项目技术、商业等信息保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。1.3.2保密期限自合同签订之日起至项目验收合格后三年。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导决策权条款说明：乙方作为项目主导方，对本合同项目的决策享有最终决定权，包括但不限于项目实施、技术方案、人员安排等方面。条款：2.1.1乙方有权根据项目需求，制定项目实施计划和技术方案。2.1.2乙方有权决定项目实施过程中的人员安排和调整。2.1.3乙方有权决定项目关键节点的验收标准和验收程序。2.2乙方责任条款说明：乙方作为主导方，应承担相应的责任，确保项目按期、按质完成。条款：2.2.1乙方应按照合同约定，负责项目的实施和交付。2.2.2乙方应确保项目质量符合合同要求，并对因乙方原因导致的质量问题承担责任。2.2.3乙方应承担因乙方原因导致的项目延误责任。2.3乙方保密条款说明：乙方作为主导方，应对项目相关信息进行保密。条款：2.3.1乙方应对项目技术、商业等信息保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。2.3.2保密期限自合同签订之日起至项目验收合格后三年。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责条款说明：第三方中介在本合同中负责协调、监督和评估项目实施过程。条款：3.1.1第三方中介应按照合同约定，对项目实施进行全程监督和评估。3.1.2第三方中介应定期向甲方和乙方报告项目实施情况。3.1.3第三方中介应确保项目实施符合国家相关法律法规和行业标准。3.2第三方中介费用条款说明：第三方中介的服务费用由甲方和乙方按约定比例分担。条款：3.2.1第三方中介费用包括但不限于人员费用、差旅费用、设备费用等。3.2.2第三方中介费用按月结算，甲方和乙方各承担50%。3.3第三方中介保密条款说明：第三方中介对本合同项目相关信息负有保密义务。条款：3.3.1第三方中介应对项目技术、商业等信息保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方泄露。3.3.2保密期限自合同签订之日起至项目验收合格后三年。3.4第三方中介责任条款说明：第三方中介在履行职责过程中，如因自身原因导致项目延误或损失，应承担相应责任。条款：3.4.1第三方中介应按照合同约定，履行监督和评估职责。3.4.2第三方中介因自身原因导致项目延误或损失，应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.招标文件2.投标文件3.合同签订证明4.合同履行情况报告5.项目实施计划6.项目预算分配表7.质量检验报告8.进度监控报告9.预算执行报告10.争议解决协议11.第三方中介评估报告12.保密协议13.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：逾期履行合同义务履行不符合合同约定质量不符合约定标准超过合同约定的进度未按约定支付费用泄露合同保密信息2.违约行为的认定：甲方违约：甲方未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。乙方违约：乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。第三方中介违约：第三方中介未按合同约定履行职责，甲方和乙方有权要求第三方中介承担违约责任。三、法律名词及解释：1.合同：指合同当事人之间就特定事项达成的具有法律约束力的协议。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：指合同当事人一方违约时，应向另一方支付的一定数额的金钱。4.损害赔偿：指违约方因违约行为给对方造成的损失，应承担的赔偿责任。5.保密信息：指合同当事人一方提供的，对方同意保密的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误解决办法：及时沟通，调整进度计划，必要时增加资源。2.问题：质量不符合要求解决办法：重新进行质量检验，对不合格部分进行整改，确保符合合同要求。3.问题：费用超支解决办法：严格控制费用支出，对超支部分进行合理调整。4.问题：合同争议解决办法：通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争议。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目招标投标2.数据中心建设项目合同管理3.数据中心建设项目实施与验收4.数据中心建设项目运营与维护5.数据中心建设项目第三方中介服务全文完。2025年度数据中心建设招标投标与合同管理标准2合同编号_________一、合同主体1.甲方（招标方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（中标方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写其名称、地址、联系人、联系电话等信息）二、合同前言2.1背景：随着我国信息化建设的不断推进，数据中心已成为国家信息基础设施的重要组成部分。为满足社会对数据中心的需求，提高数据中心建设水平，甲方决定进行2025年度数据中心建设招标。2.2目的：通过招标投标方式，选择具备相应资质、能力和信誉的乙方，共同完成数据中心的建设，确保项目质量、进度和投资效益。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）数据中心：指为满足信息化、大数据、云计算等需求，提供数据存储、处理、传输、交换等服务的场所。（2）招标：指甲方通过公开、公平、公正的方式，邀请潜在投标人参加投标，选择中标人的活动。（3）投标：指潜在投标人按照招标文件的要求，提交投标文件，参与竞争的活动。3.2关键词解释：（1）建设：指乙方按照合同约定，完成数据中心的设计、施工、安装、调试等工作。（2）招标投标：指通过招标文件、投标文件、开标、评标、中标等环节，完成数据中心建设项目的招标投标活动。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心的建设工作。（2）甲方有权对乙方的建设进度、质量、安全等方面进行监督检查。（3）甲方有权要求乙方在合同履行过程中，提供必要的技术支持和服务。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，支付工程款和相应的费用。（2）乙方有权要求甲方在合同履行过程中，提供必要的场地、设施和资源。（3）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心的建设工作。五、履行条款5.1合同履行时间：乙方应在合同签订后（填写具体日期），按照合同约定的时间节点完成数据中心的建设工作。5.2合同履行地点：数据中心建设地点：（填写具体地址）5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，采用工程承包的方式进行数据中心的建设。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的建设任务完成；（2）合同约定的权利义务履行完毕；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前（填写具体时间）书面通知对方；（2）双方在接到终止合同通知后，应在（填写具体时间）内协商确定终止合同的方案；（3）经双方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照协议约定，处理合同终止后的善后事宜；（2）合同终止后，乙方应按照合同约定，交付已完成的建设成果；（3）合同终止后，双方应按照合同约定，结算工程款和相应的费用。七、费用与支付7.1费用构成：（1）设计费：乙方根据甲方要求进行数据中心设计，产生的费用。（2）材料费：建设过程中所需各类材料的费用。（3）人工费：包括乙方派驻现场工作人员的工资、福利、差旅费等。（4）设备费：数据中心建设所需的设备购置、安装、调试等费用。（5）其他费用：如咨询费、检验费、监理费等。7.2支付方式：（1）乙方在合同签订后，向甲方提交详细的工程进度计划和费用预算。（2）甲方根据乙方提交的工程进度计划和费用预算，按照约定的支付比例和方式支付费用。（3）支付方式为银行转账，具体账户信息详见附件。7.3支付时间：（1）合同签订后，甲方应在（填写具体日期）内支付合同总价款的（填写比例）作为预付款。（2）在项目设计阶段，甲方根据乙方提交的设计费用预算，分阶段支付设计费。（3）在项目建设过程中，甲方根据乙方提交的工程进度和费用，按月或按季度支付工程进度款。（4）项目竣工验收合格后，甲方应在（填写具体日期）内支付合同总价款的（填写比例）作为尾款。7.4支付条款：（1）甲方应在约定的支付时间内，按照约定的支付比例支付费用。（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，及时开具正规发票。（3）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权根据实际情况调整支付时间和比例。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金按未支付金额的（填写比例）计算。（2）甲方未按时提供场地、设施和资源，应向乙方支付违约金，违约金按延误时间计算。8.2乙方违约：（1）乙方未按时完成建设任务，应向甲方支付违约金，违约金按延误时间计算。（2）乙方提供的建设成果不符合合同约定，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金的计算和支付方式详见本合同第七条。（2）赔偿金额根据实际情况，由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的技术秘密、商业秘密和甲方提供的其他保密信息。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后（填写具体时间）。9.3保密履行方式：（1）双方应严格遵守保密条款，不得泄露或擅自使用保密信息。（2）双方应采取必要的安全措施，确保保密信息的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、军事行动等；（3）政府行为、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）双方应采取措施，尽量减少损失。（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解除合同。10.4不可抗力实例：（1）地震导致工程中断；（2）战争导致项目无法进行。十一、争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）合同主体资格受到限制；（2）合同内容涉及国家秘密、商业秘密；（3）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中，除非另有约定，甲方保留对数据中心设计、施工、运营等方面的最终决定权。（2）乙方同意在合同履行期间及合同终止后（填写具体时间），甲方对数据中心的所有权、使用权、管理权等权利不受限制。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在数据中心运营过程中，根据国家相关法律法规和政策，对数据中心进行必要的调整和改进的权利。（2）乙方在合同履行过程中，如发现数据中心存在安全隐患，应及时报告甲方，并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充，必须以书面形式进行。（2）任何一方的修改和补充意见，应提交给对方审阅。（3）双方就修改和补充事项达成一致后，应以书面形式签订补充协议，作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力：修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应按照合同约定，在项目实施过程中，相互提供必要的协助和配合。（2）乙方应按照甲方的要求，及时完成设计、施工、调试等工作。（3）甲方应按照合同约定，为乙方提供必要的场地、设施和资源。15.2协作与配合方式：（1）双方应建立有效的沟通机制，定期召开协调会议，及时解决项目实施过程中出现的问题。（2）双方应遵循诚实信用原则，履行各自的义务，共同推进项目顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间的完整协议，任何与本合同相冲突的文件或协议无效。16.3增减条款：任何对本合同的增减条款，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度数据中心建设招标文件2.乙方投标文件3.数据中心设计图纸及技术规范4.工程进度计划5.材料清单及报价6.付款时间表7.不可抗力事件清单8.争议解决协议9.合同修改和补充协议10.协作与配合会议记录11.竣工验收报告12.合同主体资格证明文件13.银行转账凭证14.其他相关文件二