山西省畜牧业设施施工合同样本

山西省畜牧业设施施工合同样本合同编号：__________合同各方当事人：一、工程概况1.1项目名称：山西省畜牧业设施项目1.2项目地点：山西省__________市/县1.3项目内容：包括但不限于畜牧场建筑物的设计与施工、畜牧设备的安装、调试及相关技术服务。1.4工程规模：根据甲方提供的项目可行性研究报告，本项目规模为__________。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关法律法规、规范、标准和设计文件要求。二、合同价格及支付方式2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。2.2甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到设计要求的50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到设计要求的80%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的10%。2.3乙方应按照合同约定的时间和方式，向甲方提交合法有效的发票，以便甲方按时足额支付合同价款。三、施工期限3.1本项目的施工期限为__________个月，自甲方开工令发出之日起计算。3.2乙方应保证按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量及保修4.1乙方应严格按照国家及行业相关法律法规、规范、标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期最长不超过__________年。4.3在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的__________个工作日内到达现场进行维修或更换，直至达到合同约定的质量标准。五、合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，并有权解除合同。5.2合同履行完成后，本合同自行终止。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应按照逾期交付部分的合同价款向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分合同价款×日违约金率（日违约金率为本合同总价款的0.5‰）。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到合同约定的质量标准，由此产生的费用由乙方承担。6.3如乙方在合同履行过程中出现违法行为，导致工程被迫停工、停业或者造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同履行完成之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.山西省畜牧业设施项目可行性研究报告2.施工图纸及技术说明书3.工程量清单4.乙方施工资质证明文件5.合同价款支付证明文件6.工程验收报告7.保修条款及相关证明文件8.法律法规、规范、标准文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，认定标准为逾期交付部分合同价款超过合同约定的期限。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，认定标准为工程验收不合格。3.乙方在合同履行过程中出现违法行为，导致工程被迫停工、停业或者造成甲方损失。三、法律名词及解释：1.甲方：指山西省畜牧业设施项目的业主方。2.乙方：指具有相应施工资质和能力的施工方。3.合同价款：指双方约定的完成本项目所需支付的金额。4.工期：指双方约定的完成本项目所需的时间。5.工程质量：指工程符合国家及行业相关法律法规、规范、标准和设计文件要求的状态。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度缓慢，导致工期延误。解决办法：乙方应加强施工组织，合理调配人力、物力资源，确保工程进度符合合同约定。2.问题：工程质量不符合约定标准。解决办法：乙方应按照约定标准进行施工，如出现质量问题，及时进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.问题：甲方支付合同价款不及时。解决办法：甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款，确保乙方施工顺利进行。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.山西省畜牧业设施