二零二五年度大数据中心建设工程合同范本（含网络安全保障）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度大数据中心建设工程合同范本（含网络安全保障）合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同目的1.3合同期限1.4合同双方基本信息1.5合同生效条件1.6合同解除条件第二章项目背景及概述2.1项目背景2.2项目概述2.3项目目标2.4项目范围2.5项目实施阶段第三章工程建设内容3.1建设内容概述3.2硬件设施建设3.3软件系统开发3.4网络安全保障设施3.5数据中心运维管理第四章网络安全保障4.1安全保障总体要求4.2网络安全策略4.3安全防护措施4.4安全检测与评估4.5应急响应与处理第五章技术标准与规范5.1技术标准概述5.2国内外相关规范5.3自定义技术规范5.4技术标准更新与变更第六章合同价款及支付方式6.1合同价款构成6.2支付方式6.3支付进度安排6.4逾期付款违约责任第七章合同履行与进度管理7.1合同履行条件7.2工程进度计划7.3进度监控与调整7.4工程验收标准第八章质量保证与验收8.1质量保证体系8.2质量控制措施8.3质量验收标准8.4质量异议处理第九章违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构9.4争议解决程序第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序10.4合同解除与终止后的责任第十一章合同附件11.1附件一：合同签订双方基本信息11.2附件二：工程进度计划表11.3附件三：网络安全保障方案11.4附件四：技术标准与规范第十二章合同变更与补充12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同补充协议第十三章合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理第十四章其他14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件14.4合同签署日期合同编号202401第一章合同概述1.1合同签订依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规1.1.2依据《中华人民共和国网络安全法》及相关规定1.2合同目的1.2.1建设符合国家标准的大数据中心1.2.2确保数据中心网络安全1.3合同期限1.3.1合同有效期为自合同签订之日起至2026年12月31日1.4合同双方基本信息1.4.1甲方：[甲方全称]1.4.2乙方：[乙方全称]1.5合同生效条件1.5.1双方签署并盖章1.5.2甲方支付首期款项1.6合同解除条件1.6.1乙方未按合同约定完成建设任务1.6.2甲方未按合同约定支付款项第二章项目背景及概述2.1项目背景2.1.1随着大数据时代的到来，甲方对数据中心的需求日益增长2.1.2为满足业务发展需要，甲方决定建设大数据中心2.2项目概述2.2.1项目位于[项目地址]2.2.2项目规模为[数据中心规模]2.3项目目标2.3.1提供高效、稳定、安全的大数据处理能力2.3.2满足甲方未来三年的业务需求2.4项目范围2.4.1数据中心硬件设施建设2.4.2数据中心软件系统开发2.4.3网络安全保障设施建设2.5项目实施阶段2.5.1设计阶段2.5.2施工阶段2.5.3验收阶段第三章工程建设内容3.1建设内容概述3.1.1数据中心硬件设施：包括服务器、存储设备、网络设备等3.1.2数据中心软件系统：包括操作系统、数据库、大数据处理平台等3.1.3网络安全保障设施：包括防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等3.2硬件设施建设3.2.1服务器配置及数量3.2.2存储设备配置及数量3.2.3网络设备配置及数量3.3软件系统开发3.3.1操作系统选择及配置3.3.2数据库选择及配置3.3.3大数据处理平台选择及配置3.4网络安全保障设施3.4.1防火墙配置及功能3.4.2入侵检测系统配置及功能3.4.3安全审计系统配置及功能3.5数据中心运维管理3.5.1运维团队组建及职责3.5.2运维管理制度及流程3.5.3运维服务保障措施第四章网络安全保障4.1安全保障总体要求4.1.1符合国家网络安全相关法律法规4.1.2满足甲方业务安全需求4.2网络安全策略4.2.1访问控制策略4.2.2安全审计策略4.2.3应急响应策略4.3安全防护措施4.3.1防火墙防护4.3.2入侵检测与防御4.3.3安全漏洞扫描与修复4.4安全检测与评估4.4.1定期安全检测4.4.2安全风险评估4.5应急响应与处理4.5.1应急响应预案4.5.2应急响应流程第五章技术标准与规范5.1技术标准概述5.1.1国家标准5.1.2行业标准5.2国内外相关规范5.2.1国外数据中心建设规范5.2.2国外网络安全相关规范5.3自定义技术规范5.3.1甲方特定需求规范5.3.2乙方技术实施规范5.4技术标准更新与变更5.4.1技术标准更新流程5.4.2技术标准变更通知第六章合同价款及支付方式6.1合同价款构成6.1.1硬件设施建设费用6.1.2软件系统开发费用6.1.3网络安全保障设施建设费用6.1.4数据中心运维管理费用6.2支付方式6.2.1预付款6.2.2进度款6.2.3验收款6.3支付进度安排6.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付6.3.2进度款：根据工程进度分阶段支付6.3.3验收款：工程验收合格后支付6.4逾期付款违约责任6.4.1逾期付款的，每逾期一日，应向乙方支付应付款项的1%违约金第七章合同履行与进度管理7.1合同履行条件7.1.1双方按照合同约定履行各自义务7.1.2乙方按照合同约定的时间节点完成工程建设任务7.2工程进度计划7.2.1设计阶段进度计划7.2.2施工阶段进度计划7.2.3验收阶段进度计划7.3进度监控与调整7.3.1甲方对工程进度进行监控7.3.2如有进度调整，双方协商一致后进行调整7.4工程验收标准7.4.1硬件设施验收标准7.4.2软件系统验收标准7.4.3网络安全保障设施验收标准第八章质量保证与验收8.1质量保证体系8.1.1乙方应建立完善的质量保证体系8.1.2质量保证体系应包括质量管理制度、质量标准、质量控制措施等8.2质量控制措施8.2.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程建设8.2.2乙方应进行质量检验，确保工程质量符合要求8.3质量验收标准8.3.1硬件设施质量验收标准8.3.2软件系统质量验收标准8.3.3网络安全保障设施质量验收标准8.4质量异议处理8.4.1甲方对工程质量有异议的，应在验收期内提出8.4.2乙方应在接到异议后7个工作日内进行核实和处理第九章违约责任及争议解决9.1违约责任9.1.1乙方未按合同约定完成建设任务的，应承担违约责任9.1.2甲方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决争议9.2.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼9.3争议解决机构9.3.1双方可约定仲裁机构9.4争议解决程序9.4.1争议解决机构应按照法定程序进行9.4.2争议解决机构应作出公正、公平的裁决第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1乙方严重违约10.1.2甲方严重违约10.2合同终止条件10.2.1合同期限届满10.2.2双方协商一致解除合同10.3合同解除与终止的程序10.3.1提出解除合同10.3.2确认解除合同10.4合同解除与终止后的责任10.4.1乙方应按照合同约定完成剩余工程10.4.2甲方应按照合同约定支付剩余款项第十一章合同附件11.1附件一：合同签订双方基本信息11.2附件二：工程进度计划表11.3附件三：网络安全保障方案11.4附件四：技术标准与规范第十二章合同变更与补充12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致12.2合同变更程序12.2.1提出变更12.2.2确认变更12.3合同补充协议第十三章合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署并盖章13.1.2甲方支付首期款项13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满13.2.2双方协商一致解除合同13.3合同终止后的处理13.3.1乙方应完成剩余工程13.3.2甲方应支付剩余款项第十四章其他14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2合同份数14.2.1本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份14.3合同附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力14.4合同签署日期甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________日期：_______________________________日期：_______________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目管理权1.1.1甲方作为项目主导方，拥有对项目的全面管理权。1.1.2甲方有权对项目进度、质量、成本进行监督和控制。1.1.3甲方有权根据项目需求调整乙方的工作内容和进度。1.2技术决策权1.2.1甲方有权对数据中心的技术方案进行最终决策。1.2.2乙方应按照甲方的技术要求进行设计和施工。1.2.3甲方有权对乙方的技术方案进行评审和批准。1.3付款条件1.3.1甲方有权根据项目进度和乙方的实际工作量进行付款。1.3.2甲方有权对乙方的付款申请进行审核和批准。1.3.3乙方应按时提交付款申请和相关证明材料。1.4争议解决1.4.1在合同履行过程中，如发生争议，甲方有权决定争议解决的方式。1.4.2甲方有权选择仲裁或诉讼作为争议解决途径。1.4.3争议解决过程中，甲方的决定具有最终效力。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1技术主导权2.1.1乙方作为技术主导方，有权对数据中心的技术方案进行设计和实施。2.1.2乙方有权根据技术发展趋势和市场变化调整技术方案。2.1.3甲方应尊重乙方的技术决策，并提供必要的支持和配合。2.2项目进度控制2.2.1乙方有权制定项目进度计划，并负责项目进度的控制。2.2.2乙方应确保项目按计划完成，并及时向甲方汇报进度情况。2.2.3甲方应按照乙方的要求提供必要的资源和条件。2.3质量保证2.3.1乙方应保证数据中心的质量符合国家标准和合同约定。2.3.2乙方应建立完善的质量管理体系，并对工程质量进行全程监控。2.3.3甲方有权对乙方的质量保证措施进行审核和验收。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责3.1.1中介机构应协助甲方和乙方履行合同义务，维护双方的合法权益。3.1.2中介机构应负责合同履行过程中的协调、监督和争议解决。3.1.3中介机构应保持中立，不得偏袒任何一方。3.2中介机构费用3.2.1中介机构的费用由甲方和乙方按约定比例承担。3.2.2中介机构费用应在合同签订时明确约定。3.2.3中介机构费用支付方式按合同约定执行。3.3中介机构责任3.3.1中介机构应严格按照合同约定履行职责，确保合同履行顺利进行。3.3.2中介机构因自身原因导致合同履行受阻的，应承担相应的责任。3.3.3中介机构在履行职责过程中，应保守商业秘密，不得泄露甲方和乙方的敏感信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：合同签订双方基本信息2.附件二：工程进度计划表3.附件三：网络安全保障方案4.附件四：技术标准与规范5.附件五：甲方要求的技术需求文档6.附件六：乙方提交的设计方案及施工方案7.附件七：质量验收标准8.附件八：安全检测与评估报告9.附件九：支付进度安排表10.附件十：争议解决协议11.附件十一：合同变更及补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成建设任务。认定：经甲方核实，乙方未能按照合同约定的时间节点完成工程建设任务。2.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。认定：经乙方核实，甲方未能按照合同约定的支付进度支付款项。3.违约行为：乙方提供的工程质量不符合标准。认定：经甲方或第三方机构检测，乙方提供的工程质量未达到合同约定的标准。4.违约行为：乙方未按照甲方要求进行技术调整。认定：经甲方核实，乙方未按照甲方要求对技术方案进行调整。5.违约行为：中介机构未履行职责。认定：经甲方或乙方提出，中介机构未按照合同约定履行协调、监督和争议解决职责。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的基本法律规范。2.网络安全法：保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益的法律。3.违约责任：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。4.争议解决：指当事人之间发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。5.仲裁：指由仲裁机构根据当事人协议，对争议进行审理并作出裁决的纠纷解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方进度缓慢。解决办法：甲方与乙方协商，明确进度要求，并加强对乙方工作的监督。2.问题：甲方支付款项不及时。解决办法：甲方制定支付计划，并及时与乙方沟通，确保款项按时支付。3.问题：工程质量问题。解决办法：甲方与乙方共同制定整改方案，并监督乙方进行整改。4.问题：技术方案调整困难。解决办法：甲方与乙方协商，确定技术方案调整的流程和标准。5.问题：中介机构职责不明确。解决办法：明确中介机构的职责，并加强对中介机构工作的监督。五、所有应用场景：1.大数据中心建设合同2.网络安全保障工程合同3.技术服务合同4.运维管理合同5.争议解决合同全文完。二零二四年度大数据中心建设工程合同范本（含网络安全保障）1合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（承建单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：随着信息技术的快速发展，大数据已成为推动经济社会发展的重要力量。为满足甲方大数据中心建设需求，提高数据中心运营效率，保障网络安全，特制定本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在数据中心建设及网络安全保障方面的权利、义务，确保项目顺利实施，实现预期目标。三、定义与解释3.1专业术语：（1）大数据中心：指具备高性能计算、海量存储、高速传输能力的综合性数据中心。（2）网络安全保障：指采取各种技术和管理措施，确保数据中心网络系统的安全稳定运行。3.2关键词解释：（1）数据中心：指为满足数据存储、处理、交换、分析等需求而建设的专用场所。（2）网络安全：指保护计算机网络系统免受各种网络攻击、病毒、恶意软件等侵害，确保网络系统安全稳定运行。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成数据中心建设及网络安全保障工作。（2）有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。（3）有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，确保工程顺利进行。（4）有权在合同约定的范围内，对乙方进行考核和奖惩。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，按时、保质、保量完成数据中心建设及网络安全保障工作。（2）负责施工现场的安全管理，确保施工过程中人员、设备安全。（3）积极配合甲方对施工过程的监督和检查。（4）对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为____年。5.2合同履行地点：数据中心建设地点：_________5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，分阶段完成数据中心建设及网络安全保障工作，确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期完成；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，乙方应将已完成的工程及设备交付甲方；（2）合同终止后，双方应进行工程结算，甲方支付乙方剩余款项；（3）双方应共同处理合同终止后的遗留问题。6.4终止后果：合同终止后，乙方应立即停止施工，并确保施工现场的清理和移交。七、费用与支付7.1费用构成：（1）数据中心基础设施建设费用；（2）数据中心设备购置费用；（3）数据中心网络设备购置费用；（4）数据中心软件购置费用；（5）数据中心网络安全保障系统购置及维护费用；（6）数据中心施工及安装费用；（7）数据中心运营及管理费用；（8）其他相关费用。7.2支付方式：（1）银行转账；（2）现金支付；（3）甲方认可的第三方支付平台。7.3支付时间：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的20%作为预付款；（2）数据中心基础设施建设及设备购置完成后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%；（3）数据中心网络设备、软件购置及安装完成后，甲方应向乙方支付合同总金额的20%；（4）数据中心网络安全保障系统购置及维护完成后，甲方应向乙方支付合同总金额的15%；（5）数据中心运营及管理费用按年度支付，甲方应按年度向乙方支付合同总金额的5%；（6）合同约定的其他费用按实际发生支付。7.4支付条款：（1）甲方应在合同约定的支付时间内，将款项支付至乙方指定的账户；（2）乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方出具相应的收款凭证；（3）如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的每日万分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金；（2）甲方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成数据中心建设及网络安全保障工作的，应向甲方支付违约金；（2）乙方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金按合同总金额的____%计算；（2）赔偿金额应以人民币计价，支付方式同费用支付方式。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均属保密内容。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件：包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；（2）双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题；（3）如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）政府行为：政府禁令、政策调整等；（3）社会异常事件：罢工、骚乱等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：如协商不成，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）合同涉及的国家秘密、商业秘密等；（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对数据中心建设及网络安全保障相关技术成果的知识产权；（2）乙方在合同履行过程中所获得的甲方商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在合同履行期间对数据中心建设及网络安全保障工作的监督权；（2）乙方在合同履行过程中，如发现任何可能影响数据中心安全稳定运行的问题，应及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式确定，并作为合同附件。14.2修改和补充效力：修改和补充的内容具有同等法律效力，与本合同具有同等法律地位。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应积极配合乙方进行数据中心建设及网络安全保障工作；（2）乙方应按照甲方要求，提供必要的协助和支持。15.2协作与配合方式：（1）双方应定期召开会议，沟通项目进展情况；（2）双方应通过书面或口头方式，及时沟通项目相关问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于数据中心建设及网络安全保障的全部协议，具有独立性。16.3增减条款：本合同如有增减条款，应以书面形式确定，并作为合同附件。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：（盖章）法定代表人（或授权代表）签字：_________乙方（承建单位）：（盖章）法定代表人（或授权代表）签字：_________签订日期：_________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照复印件；2.乙方营业执照复印件；3.双方法定代表人身份证明；4.甲方授权委托书（如有）；5.乙方授权委托书（如有）；6.合同修改和补充协议；7.争议解决协议；8.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付费用的，认定为违约行为。未按约定履行合同义务，导致合同无法履行的，认定为违约行为。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成数据中心建设及网络安全保障工作的，认定为违约行为。未按约定履行合同义务，导致合同无法履行的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.知识产权：指权利人依法对其所创作的文学、艺术和科学作品、发明、实用新型、外观设计等智力成果享有的专有权利。4.违约金：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当向对方支付一定数额的金钱。5.仲裁：指由双方当事人选定的仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应及时催收，如甲方仍不支付，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定完成数据中心建设及网络安全保障工作。解决办法：甲方应及时通知乙方，要求乙方整改；如乙方仍不整改，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。3.问题：发生不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应协商解决，如协商不成，可按合同约定的争议解决方式解决。4.问题：合同履行过程中出现的技术问题。解决办法：双方应共同研究，采取有效措施解决问题，确保数据中心安全稳定运行。5.问题：合同履行过程中出现的管理问题。解决办法：双方应加强沟通，共同制定管理措施，确保合同顺利履行。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应确保其提供的数据中心建设及网络安全保障相关服务符合国家相关标准和规范。第三方应按照合同约定，对数据中心建设及网络安全保障工作进行全程监督和检查。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，提供必要的协助和支持。第三方有权在合同履行过程中，对数据中心建设及网络安全保障工作进行必要的调整和优化。3.第三方义务：第三方应遵守合同约定，不得泄露任何甲方和乙方的商业秘密。第三方应定期向甲方和乙方报告数据中心建设及网络安全保障工作的进展情况。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用，并有权要求甲方提供必要的施工条件和保障。乙方有权要求甲方在数据中心建设及网络安全保障过程中，对乙方的工作进行必要的监督和检查。2.乙方利益条款：乙方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整施工方案，但需提前通知甲方并获得甲方同意。乙方有权在合同履行完成后，获得甲方支付的工程尾款。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的每日万分之五计算。甲方不得无理限制乙方的施工进度和质量，否则乙方有权要求甲方承担相应责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对数据中心建设及网络安全保障工作进行监督和检查，确保工程质量和进度。甲方可要求乙方按照合同约定，对数据中心进行必要的维护和升级。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在合同履行过程中，提供详细的工程进度报告和财务报表。甲方可要求乙方在合同履行完成后，提供数据中心运营和维护的相关资料。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定完成数据中心建设及网络安全保障工作的，应向甲方支付违约金，违约金按合同总金额的____%计算。乙方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同。全文完。二零二四年度大数据中心建设工程合同范本（含网络安全保障）2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同签订主体1.2合同签订日期1.3合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度安排3.工程内容3.1建设内容3.2网络安全保障要求3.3系统集成3.4技术支持4.工程合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款时间节点4.4付款条件5.工程施工期限5.1总施工期限5.2分阶段施工期限5.3施工期限延误责任6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证期7.网络安全保障措施7.1安全保障要求7.2安全技术措施7.3安全责任7.4安全事件处理8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件清单12.2附件内容13.其他约定事项13.1隐私保护13.2保密条款13.3法律适用14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同签订主体甲方：有限公司地址：省市区路号法定代表人：乙方：信息技术有限公司地址：省市区路号法定代表人：1.2合同签订日期2024年3月1日1.3合同签订地点省市区路号2.工程概况2.1工程名称大数据中心建设工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模占地面积：10,000平方米总建筑面积：5,000平方米2.4工程类型数据中心建设2.5工程进度安排1）基础施工：2024年3月1日至2024年5月31日2）主体结构施工：2024年6月1日至2024年8月31日3）设备安装及调试：2024年9月1日至2024年11月30日4）竣工验收：2024年12月1日至2024年12月31日3.工程内容3.1建设内容1）数据中心主体结构建设2）数据中心配套基础设施建设3）数据中心设备采购及安装4）数据中心网络安全设施建设3.2网络安全保障要求1）确保数据中心网络系统的稳定性和安全性2）建立完善的网络安全防护体系3）确保数据中心关键信息系统的安全运行3.3系统集成1）数据中心系统集成2）网络安全系统集成3）系统测试及验收3.4技术支持1）提供数据中心技术咨询服务2）提供网络安全技术支持服务3）提供系统维护及升级服务4.工程合同价款4.1合同总价人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）4.2付款方式1）合同签订后支付合同总价款的30%作为预付款2）基础施工完成后支付合同总价款的30%3）主体结构施工完成后支付合同总价款的20%4）设备安装及调试完成后支付合同总价款的15%5）竣工验收合格后支付合同总价款的5%4.3付款时间节点1）预付款：合同签订后5个工作日内2）基础施工款：基础施工完成后5个工作日内3）主体结构施工款：主体结构施工完成后5个工作日内4）设备安装及调试款：设备安装及调试完成后5个工作日内5）竣工验收款：竣工验收合格后5个工作日内4.4付款条件1）甲方按约定时间支付款项2）乙方提供相应的发票和付款申请单5.工程施工期限5.1总施工期限从合同签订之日起至2024年12月31日5.2分阶段施工期限详见本合同第二条第5.5款5.3施工期限延误责任1）因乙方原因导致施工期限延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金2）因甲方原因导致施工期限延误的，乙方有权要求甲方支付合理费用6.工程质量要求6.1质量标准1）符合国家相关质量标准和规范2）达到甲方要求的性能指标3）确保工程质量安全可靠6.2质量检验1）乙方在施工过程中应进行自检2）甲方有权对工程进行监督检查3）工程竣工后，乙方应提交质量验收报告6.3质量保证期1）数据中心主体结构：5年2）数据中心配套基础设施：5年3）数据中心设备：3年4）网络安全设施：5年8.违约责任8.1违约情形1）乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程建设的，视为违约。2）甲方未按合同约定的时间支付款项的，视为违约。3）任何一方违反合同保密条款的，视为违约。4）任何一方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。8.2违约责任承担1）乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。2）甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。3）因违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。8.3违约金计算违约金=合同总价款×违约天数×违约金比例9.争议解决9.1争议解决方式1）双方应友好协商解决争议。2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构1）双方可协商选择仲裁机构解决争议。2）仲裁机构应位于合同签订地。9.3争议解决程序1）争议发生后，双方应在30日内提交争议解决申请。2）仲裁机构应在收到申请后60日内作出裁决。3）法院应在收到起诉状后6个月内作出判决。10.合同解除10.1合同解除条件1）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。2）任何一方严重违约，经对方书面通知后，对方有权解除合同。3）双方协商一致解除合同的，可解除合同。10.2合同解除程序1）提出解除合同的一方应书面通知对方。2）合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。10.3合同解除后的处理1）双方应按照合同约定处理已支付和未支付的款项。3）双方应按照合同约定处理合同解除后的其他事宜。11.合同生效及终止11.1合同生效条件1）本合同经双方签字盖章后生效。2）合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务。11.2合同终止条件1）合同约定的工程完成并验收合格。2）合同约定的期限届满。3）合同解除。11.3合同终止后的处理1）双方应按照合同约定处理合同终止后的款项和事宜。2）合同终止后，双方应相互出具解除合同证明。12.合同附件12.1附件清单1）工程图纸2）设备清单3）工程进度计划4）质量检验报告5）付款计划6）其他相关文件12.2附件内容附件内容应与本合同内容一致，作为合同不可分割的一部分。13.其他约定事项13.1隐私保护双方应遵守国家有关个人信息保护的规定，对在合同履行过程中知悉的对方个人信息予以保密。13.2保密条款1）双方对本合同内容及其附件负有保密义务。2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容。13.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.合同签署及生效日期本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据合同约定或法律规定介入合同履行过程中的任何个人或组织，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、施工分包商、材料供应商等。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术咨询、质量检测、施工分包、材料供应等。2.第三方介入的条件与程序2.1条件1）符合国家相关法律法规和行业规范；2）具备相应的资质和专业技术能力；3）甲乙双方书面同意。2.2程序第三方介入的程序如下：1）甲乙双方共同确定第三方；2）甲乙双方与第三方签订相关协议；3）第三方按照协议约定履行职责。3.第三方介入的职责与权利3.1职责1）按照合同约定和协议规定，履行监理、咨询、检测、施工分包、材料供应等职责；2）保证其提供的服务的质量，确保工程质量和进度；3）遵守国家相关法律法规和行业规范。3.2权利1）获得合同约定的报酬；2）要求甲乙双方提供必要的协助和配合；3）对甲乙双方违反合同约定或不履行合同义务的行为，有权提出意见和建议。4.第三方责任限额4.1责任限额的定义本合同中“第三方责任限额”是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成工程损失时，所应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定，一般不超过合同总价款的5%。4.3责任限额的适用1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成工程损失；2）第三方违反协议约定，造成工程损失。5.第三方与其他各方的划分说明5.1划分原则1）职责