2024水利工程施工合同协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024水利工程施工合同协议书本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程进度4.1施工期限4.2工程进度计划4.3延期违约责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量争议的处理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故的处理8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境保护措施9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件13.其他约定13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权13.4不可抗力13.5双方约定的其他事项14.合同的份数和保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年地区水利工程施工项目1.2工程地点：地区河流域1.3工程规模：根据工程设计文件，本项目包括土方开挖、填筑、建筑物施工、排水系统施工等内容。1.4工程内容：按照工程设计文件和施工图纸，承包人应完成所有施工工作，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。第二条合同主体第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币陆佰捌拾捌万元整），详细价格见附件一《工程量清单》和附件二《价格报价单》。3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素导致合同总价发生变动，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：甲方按照乙方提交并经甲方审核通过的工程进度报表，分期支付合同价款。具体支付方式见附件三《支付条款》。第四条工程进度4.1施工期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止。4.2工程进度计划：乙方应按照附件四《工程进度计划》的要求完成工程施工。4.3延期违约责任：乙方如未按约定完成工程施工，应按合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式见附件五《违约金计算方式》。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量。5.3质量争议的处理：工程质量争议双方可先协商解决；协商不成的，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条材料与设备6.1材料供应：甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责提供施工设备。6.2设备供应：乙方应按照工程需求，提供施工所需设备，并保证设备安全、可靠、适用。第八条安全生产8.1安全生产责任：乙方应严格按照国家及行业安全生产法律法规、规程标准的要求，加强施工现场安全生产管理，确保工程施工安全。8.2安全生产措施：乙方应制定并落实安全生产措施，配备足够的安全生产管理人员和设备，对施工现场进行定期安全检查。8.3安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行事故处理。第九条环境保护9.1环境保护要求：乙方应遵守国家及地方环境保护法律法规，严格执行环保措施，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。9.2环境保护措施：乙方应采取有效措施，防止施工过程中的废水、废气、固体废弃物等对环境造成污染。第十条变更与解除10.1合同变更：合同执行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容的，双方可协商一致后签订变更协议。10.2合同解除：在合同履行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。合同解除后，双方应按照约定办理相关手续。第十一条违约责任11.1承包人违约：乙方如未按约定完成工程施工，应向甲方支付违约金。具体违约金计算方式见附件五《违约金计算方式》。11.2发包人违约：甲方如未按约定支付合同价款，应向乙方支付违约金。具体违约金计算方式见附件五《违约金计算方式》。第十二条争议解决12.1协商解决：合同争议发生后，双方应通过协商解决。12.2调解解决：协商不成的，可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。12.3仲裁解决：如调解不成，双方同意选择仲裁委员会进行仲裁。12.4诉讼解决：仲裁不成或者一方不愿仲裁的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十三条其他约定13.1保密条款：双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2广告宣传：乙方在合同约定的范围内，有权使用甲方名称、工程名称等进行广告宣传。13.3知识产权：双方在合同履行过程中产生的知识产权，归各自所有。13.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方互不承担责任。13.5双方约定的其他事项：双方在合同签订过程中，还就其他事项达成一致，详见附件六《其他约定》。第十四条合同的份数和保管14.1合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同保管：双方应妥善保管合同副本，未经对方同意不得复印、涂改或者遗失。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出工程所需的所有材料、工程量及价格等信息。附件二：《价格报价单》详细列出工程各项费用的报价，包括工程造价、管理费、利润等。附件三：《支付条款》详细规定支付合同价款的时间、方式和金额等。附件四：《工程进度计划》详细列出工程施工的时间节点、工程进度及关键工序等。附件五：《违约金计算方式》详细规定违约金的计算方式，包括计算基数、比例和计算公式等。附件六：《其他约定》包括合同履行过程中的其他事项，如保密、广告宣传、知识产权等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约：未按约定完成工程施工，需支付违约金。例如，乙方延期交付工程，按照附件五的违约金计算方式，向甲方支付违约金。未按约定质量标准完成工程，需承担返工、修复等费用。例如，乙方施工质量不符合合同约定，需承担重新施工及修复的费用。2.发包人违约：未按约定支付合同价款，需支付违约金。例如，甲方延迟支付工程进度款，按照附件五的违约金计算方式，向乙方支付违约金。未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，需承担相应责任。例如，甲方未能按时提供施工场地，导致乙方无法按计划施工，甲方需承担相应责任。说明三：法律名词及解释：1.水利工程：指利用水利设施进行水资源的开发、利用和保护的活动，包括水库、河道、灌溉、排水、水文观测等工程。2.施工期限：指合同约定的乙方完成工程施工的时间。3.工程质量：指工程满足设计文件、规