二零二五年度绿色厂房建设监理合同范本3篇_第1页
二零二五年度绿色厂房建设监理合同范本3篇_第2页
二零二五年度绿色厂房建设监理合同范本3篇_第3页
二零二五年度绿色厂房建设监理合同范本3篇_第4页
二零二五年度绿色厂房建设监理合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度绿色厂房建设监理合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3设计单位信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理期限3.4监理费用4.监理单位的权利和义务4.1监理单位的权利4.2监理单位的义务5.施工单位的权利和义务5.1施工单位的权利5.2施工单位的义务6.设计单位的权利和义务6.1设计单位的权利6.2设计单位的义务7.项目进度管理7.1项目进度计划7.2项目进度调整7.3项目进度控制8.质量管理8.1质量标准8.2质量检查8.3质量整改9.安全管理9.1安全管理制度9.2安全检查9.3安全事故处理10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效、终止及解除13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:X监理有限公司1.1.2单位地址:X省X市X区X路X号1.1.3联系人:1.1.4联系电话:1381.2施工单位信息1.2.1单位名称:X建筑有限公司1.2.2单位地址:X省X市X区X路X号1.2.3联系人:1.2.4联系电话:13956781.3设计单位信息1.3.1单位名称:X工程设计有限公司1.3.2单位地址:X省X市X区X路X号1.3.3联系人:1.3.4联系电话:13790122.项目概况2.1项目名称:二零二四年度绿色厂房建设项目2.2项目地点:X省X市X区2.3项目规模:占地面积10000平方米,建筑面积8000平方米2.4项目投资:总投资人民币10000万元3.监理范围及内容3.1监理范围:对绿色厂房建设项目的施工全过程进行监理3.2监理内容:3.2.1施工准备阶段:审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等3.2.2施工实施阶段:现场监理、材料检验、质量检查、进度控制、安全监理等3.2.3竣工验收阶段:组织竣工验收、编制监理报告、出具监理意见等3.3监理期限:自合同签订之日起至竣工验收合格之日止3.4监理费用:人民币200万元,分阶段支付4.监理单位的权利和义务4.1监理单位的权利:4.1.1对施工单位的施工活动进行监督检查4.1.2对设计单位的工程设计进行监督检查4.1.3对施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议4.2监理单位的义务:4.2.1严格按照国家相关法律法规和行业标准进行监理工作4.2.2完成监理范围内的各项工作,保证监理质量4.2.3及时向建设单位反馈监理情况,提出合理化建议5.施工单位的权利和义务5.1施工单位的权利:5.1.1按照工程设计要求和质量标准组织施工5.1.2在监理单位的监督下进行施工5.1.3对监理单位提出的意见和建议进行反馈和改进5.2施工单位的义务:5.2.1严格按照工程设计要求和施工图纸进行施工5.2.2确保施工质量、进度、安全等方面符合相关法律法规和行业标准5.2.3配合监理单位进行现场监理工作6.设计单位的权利和义务6.1设计单位的权利:6.1.1按照设计要求和合同约定进行工程设计6.1.2对施工单位的施工活动进行监督检查6.1.3对监理单位提出的意见和建议进行反馈和改进6.2设计单位的义务:6.2.1严格按照设计要求和合同约定进行工程设计6.2.2确保设计质量符合相关法律法规和行业标准6.2.3配合监理单位和施工单位进行施工监理工作7.项目进度管理7.1项目进度计划:7.1.1施工单位编制项目进度计划,经监理单位审核批准后执行7.1.2设计单位根据项目进度计划进行工程设计7.2项目进度调整:7.2.1因不可抗力等原因导致项目进度延误,双方应协商确定调整方案7.2.2项目进度调整需经监理单位审核批准后方可实施7.3项目进度控制:7.3.1监理单位对项目进度进行跟踪、检查和评估7.3.2施工单位定期向监理单位汇报项目进度情况8.质量管理8.1质量标准8.1.1施工单位应按照国家有关工程建设质量标准进行施工8.1.2设计单位应按照国家标准和合同约定进行工程设计8.2质量检查8.2.1监理单位对施工过程中的材料、半成品、成品进行检查验收8.2.2对隐蔽工程进行旁站监理,确保施工质量8.3质量整改8.3.1发现质量问题,监理单位应及时通知施工单位进行整改8.3.2施工单位应立即采取措施,整改质量缺陷,并向监理单位报告整改情况9.安全管理9.1安全管理制度9.1.1施工单位应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全9.1.2设计单位应考虑施工安全因素,在工程设计中采取必要的安全措施9.2安全检查9.2.1监理单位定期对施工现场进行安全检查9.2.2发现安全隐患,监理单位应及时通知施工单位整改9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故,施工单位应立即采取措施,保护现场,并及时报告监理单位和相关部门9.3.2监理单位应协助施工单位进行事故调查和处理10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同双方经协商一致,可以对合同内容进行变更10.1.2合同变更需书面形式,并经双方签字盖章后生效10.2合同解除10.2.1发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可协商解除合同10.2.2一方违约,另一方有权解除合同11.违约责任11.1违约情形11.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务11.1.2设计单位未按合同约定完成设计任务11.1.3监理单位未按合同约定履行监理职责11.2违约责任11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2.2双方协商解决违约争议,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议12.1.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为X仲裁委员会13.合同生效、终止及解除13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止13.2.1项目竣工验收合格,合同终止13.3合同解除13.3.1发生合同解除情形,合同解除14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,双方另行协商解决14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3其他约定事项三14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为完成本合同约定的项目或提供相关服务的任何自然人或法人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于:项目管理、技术咨询、设备供应、材料采购、工程监理等。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入应通过甲乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方的介入方式、职责和权利。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方应提前向对方告知拟介入的第三方信息,包括但不限于:第三方名称、资质、服务内容等。15.4.2双方协商确定第三方介入的具体细节,包括但不限于:介入时间、费用、责任划分等。15.4.3甲乙双方应共同签署第三方介入协议,作为本合同附件。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方的资质和能力符合本合同要求。16.1.2甲方应与第三方签订书面合同,明确第三方在项目中的权利和义务。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。16.2.2乙方应监督第三方的工作质量,确保其符合合同要求。16.2.3乙方应确保第三方在项目中的行为不损害甲方的利益。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在本合同项下应承担的责任,限于其在合同中约定的责任范围。17.1.2第三方在履行合同过程中因故意或重大过失造成损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,并在合同中明确。17.2.2责任限额应合理,确保第三方的经济能力能够承担相应的责任。17.3责任免除17.3.1因不可抗力导致第三方无法履行合同义务的,第三方不承担责任。17.3.2第三方在履行合同过程中,因甲乙双方未能履行合同义务导致的损失,第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方应直接向甲方报告工作,甲方对第三方的工作进行监督和管理。18.1.2第三方应按照甲方的要求,配合甲乙双方的工作。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应按照乙方的要求,提供相关服务,并接受乙方的监督。18.2.2乙方应监督第三方的服务质量,确保其符合合同要求。18.3第三方与监理单位18.3.1第三方应接受监理单位的监督,确保其工作符合监理要求。18.3.2监理单位对第三方的工作进行评估,并提出改进意见。19.第三方退出19.1第三方在合同履行期间,如需退出,应提前通知甲乙双方,并经双方同意。20.其他20.1本合同中关于第三方的规定,如与本合同其他条款有冲突,以本条款为准。20.2本合同未尽事宜,甲乙双方可根据实际情况另行协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲乙双方营业执照复印件2.第三方资质证明文件3.项目进度计划4.设计文件及图纸5.材料检验报告6.施工组织设计7.安全生产管理制度8.合同变更协议9.第三方介入协议10.争议解决协议11.竣工验收报告12.质量检测报告13.安全事故处理报告14.付款凭证15.其他甲乙双方认为必要的附件附件要求及说明:1.所有附件应为原件或经双方确认的复印件,并加盖公章。2.附件内容应完整、真实,符合国家相关法律法规和行业标准。3.附件应由甲乙双方在合同履行过程中按照实际情况及时提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定履行义务。1.2第三方未按合同约定履行义务。1.3任何一方未按合同约定提供资料或信息。1.4任何一方违反合同约定的保密条款。1.5任何一方造成项目延误或质量不符合要求。2.责任认定标准:2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约责任认定应根据合同约定和实际情况进行。2.3违约责任认定应由甲乙双方协商确定,协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。示例说明:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。2.责任认定:甲方应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。3.违约行为:第三方未按合同约定提供合格的工程材料。4.责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,并更换合格的材料。全文完。二零二四年度绿色厂房建设监理合同范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围1.4合同双方2.定义与解释2.1术语定义2.2合同解释原则3.监理服务内容3.1监理职责3.2监理工作程序3.3监理报告要求4.监理人员4.1监理人员资质4.2监理人员派遣4.3监理人员职责5.工程进度与质量控制5.1工程进度控制5.2质量控制标准5.3质量控制措施6.施工现场管理6.1施工现场安全6.2施工现场环境保护6.3施工现场文明施工7.费用与支付7.1监理费用组成7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.合同期限与终止8.1合同期限8.2合同终止条件8.3合同解除9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同附件11.1附件一:监理服务范围11.2附件二:监理人员名单11.3附件三:工程质量控制标准12.其他约定12.1法律适用12.2合同生效12.3合同变更12.4合同份数13.通知与通讯13.1通知方式13.2通讯地址13.3通讯方式14.合同附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3附件三清单第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同目的在于确保绿色厂房建设项目按照国家相关法律法规、行业标准和设计要求进行,实现工程质量和环境保护的双赢。1.3合同范围本合同范围包括但不限于绿色厂房建设项目的设计、施工、验收等全过程监理服务。1.4合同双方甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]2.定义与解释2.1术语定义在本合同中,“监理”、“设计”、“施工”、“验收”等术语的含义,均按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。2.2合同解释原则本合同内容的解释应遵循公平、公正、诚实信用的原则,并优先适用国家法律法规和行业标准。3.监理服务内容3.1监理职责1.对工程设计文件进行审查;2.对施工组织设计进行审核;3.对施工过程进行现场监理;4.对工程质量、进度、投资进行控制;5.对环境保护措施进行监督;3.2监理工作程序1.接收甲方提供的监理服务委托书;2.审查设计文件,提出审查意见;3.审核施工组织设计,提出审核意见;4.现场监理,确保施工质量、进度、投资控制;5.对环境保护措施进行监督;6.编制监理报告,提交甲方;3.3监理报告要求乙方应定期编制监理报告,内容包括但不限于:1.工程进度情况;2.质量控制情况;3.投资控制情况;4.环境保护措施执行情况;5.存在的问题及建议。4.监理人员4.1监理人员资质乙方派遣的监理人员应具备国家规定的监理工程师资格,并持有有效的执业资格证书。4.2监理人员派遣乙方应在合同签订后十日内,向甲方派遣满足资质要求的监理人员。4.3监理人员职责监理人员应按照监理职责和工作程序,履行监理职责,对甲方负责。5.工程进度与质量控制5.1工程进度控制乙方应按照工程进度计划,对施工进度进行控制,确保工程按期完工。5.2质量控制标准乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和设计要求,对工程质量进行控制。5.3质量控制措施1.对施工材料进行检验;2.对施工过程进行监督检查;3.对施工成果进行验收;4.对质量问题进行整改。6.施工现场管理6.1施工现场安全乙方应确保施工现场安全,对施工过程中可能存在的安全隐患进行排查和整改。6.2施工现场环境保护乙方应严格执行环境保护措施,确保施工现场对环境的影响降到最低。6.3施工现场文明施工乙方应加强施工现场文明施工管理,确保施工现场整洁、有序。8.合同期限与终止8.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[具体年数]年,自合同生效之日起至[具体日期]止。8.2合同终止条件1.合同约定的期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行;4.一方违约,另一方根据本合同约定解除合同;8.3合同解除9.违约责任9.1违约情形1.未能按照合同约定提供监理服务;2.未按时提交监理报告;3.监理人员未能满足资质要求;4.一方未按照合同约定支付费用;9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定,或由仲裁机构或人民法院依法判决。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序诉讼前,双方应给予对方[具体时间]的书面通知,说明争议事项和自己的诉求。10.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地,即[具体地点]。11.合同附件11.1附件一:监理服务范围附件一详细列出了乙方应提供的监理服务内容,包括但不限于设计、施工、验收等各阶段的监理工作。11.2附件二:监理人员名单附件二列出了乙方派遣的监理人员名单,包括姓名、资质、联系方式等信息。11.3附件三:工程质量控制标准附件三规定了工程质量控制的标准,包括材料、施工工艺、验收标准等。12.其他约定12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同变更合同的任何变更,必须以书面形式经双方签字盖章后生效。12.4合同份数本合同一式[具体份数]份,甲方[具体份数]份,乙方[具体份数]份,具有同等法律效力。13.通知与通讯13.1通知方式除非合同另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方的通讯地址。13.2通讯地址甲方通讯地址:[甲方地址]乙方通讯地址:[乙方地址]13.3通讯方式除非合同另有约定,所有通讯均应以书面形式进行。14.合同附件清单14.1附件一清单附件一包括:监理服务范围、监理人员名单、工程质量控制标准。14.2附件二清单附件二包括:监理人员资质证书、监理人员简历。14.3附件三清单附件三包括:工程进度计划、工程质量检查记录、环境保护措施记录。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方,是指除甲方、乙方以外的,因合同履行需要而介入合同关系的个人、法人或其他组织,包括但不限于供应商、承包商、设计单位、检测机构、咨询公司等。15.2第三方介入的必要性1.提供专业服务,如设计、检测等;2.保障工程质量,如材料供应、施工承包等;3.促进合同履行,如中介协调、法律咨询等。15.3第三方责任限额第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同目标未能实现或造成损失时,其责任限额如下:1.第三方责任限额为本合同监理服务费的[具体比例]%;2.第三方责任限额最高不超过[具体金额]元;3.超过责任限额部分,由乙方按照合同约定承担相应责任。15.4第三方责权利第三方的责任、权利和义务如下:1.责任:第三方应按照合同约定和行业标准履行职责,确保服务质量。2.权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。3.义务:第三方应配合甲方和乙方的监督和管理,及时报告工作进展。15.5第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的合同关系应明确界定,第三方不得直接与甲方或乙方发生纠纷。2.甲方、乙方与第三方之间的沟通协调由乙方负责,乙方应确保第三方了解合同要求和进度安排。3.第三方在履行合同过程中,如需与甲方直接沟通,应经乙方同意。16.第三方介入程序16.1第三方选择乙方应选择具备相应资质和能力的服务提供者作为第三方,并经甲方同意。16.2第三方合同签订乙方与第三方签订合同,合同内容应包括但不限于服务内容、费用、期限、责任等。16.3第三方资质审查甲方有权对第三方进行资质审查,包括但不限于资质证书、业绩、信誉等。17.第三方介入后的合同调整17.1合同调整第三方介入后,如需对合同内容进行调整,应由甲方、乙方和第三方共同协商一致,并以书面形式签订补充协议。17.2费用调整第三方介入产生的额外费用,由甲方和乙方按照合同约定承担。18.第三方介入后的争议解决18.1争议解决第三方介入后,如发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权根据本合同约定提起诉讼或仲裁。18.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序,适用本合同第10条“争议解决”的规定。19.第三方介入后的合同终止19.1合同终止第三方介入后,如发生合同终止的情形,应由甲方、乙方和第三方共同协商解决。19.2合同解除第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理服务范围详细要求:列明乙方应提供的监理服务内容,包括设计、施工、验收等各阶段的监理工作,以及具体的服务项目和标准。附件说明:此附件作为合同附件,用于明确监理服务的具体内容和范围。2.附件二:监理人员名单详细要求:包括监理人员的姓名、资质证书编号、联系方式、职责等。附件说明:此附件用于确认乙方派遣的监理人员资质和职责,确保监理工作的顺利进行。3.附件三:工程质量控制标准详细要求:规定工程质量控制的标准,包括材料、施工工艺、验收标准等。附件说明:此附件作为质量控制依据,用于确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.附件四:工程进度计划详细要求:包括工程各个阶段的起止时间、关键节点、预期完成时间等。附件说明:此附件用于监控工程进度,确保工程按计划进行。5.附件五:环境保护措施记录详细要求:记录施工现场采取的环境保护措施,包括污染防控、废弃物处理等。附件说明:此附件用于监督施工现场的环境保护措施执行情况。6.附件六:第三方合同详细要求:包括第三方服务内容、费用、期限、责任等。附件说明:此附件用于明确第三方在合同中的权利义务,确保第三方服务符合合同要求。7.附件七:补充协议详细要求:记录合同签订后因第三方介入或其他原因需要对合同进行调整的内容。附件说明:此附件用于调整和补充合同内容,确保合同的有效性和可操作性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未能按照合同约定提供监理服务。乙方未按时提交监理报告。监理人员未能满足资质要求。一方未按照合同约定支付费用。2.责任认定标准:乙方未能按照合同约定提供监理服务,导致工程进度延误或质量不合格,乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。乙方未按时提交监理报告,甲方有权要求乙方支付逾期提交的报告费用,并可视情况追究违约责任。监理人员未能满足资质要求,乙方应立即更换符合资质要求的监理人员,并承担相应的更换费用。一方未按照合同约定支付费用,应支付逾期付款利息,并可视情况追究违约责任。3.示例说明:示例一:若乙方未按时提交监理报告,导致甲方无法及时了解工程进展,甲方有权要求乙方支付逾期提交的报告费用,并可视情况要求乙方赔偿由此造成的损失。示例二:若监理人员因个人原因导致工程质量出现问题,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于更换监理人员、修复质量问题等。若问题严重,还需对甲方进行赔偿。全文完。二零二四年度绿色厂房建设监理合同范本2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间及地点1.3合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设内容3.监理范围3.1监理工作内容3.2监理服务期限3.3监理质量标准3.4监理费用及支付方式4.监理职责4.1监理人员职责4.2监理单位职责4.3监理现场管理4.4监理文件管理5.设计阶段监理5.1设计文件审查5.2设计变更管理5.3设计进度控制5.4设计质量保证6.施工阶段监理6.1施工组织设计审查6.2施工进度控制6.3施工质量保证6.4施工安全监督7.材料设备监理7.1材料设备采购监理7.2材料设备检验7.3材料设备质量保证7.4材料设备进场验收8.竣工阶段监理8.1竣工验收准备8.2竣工验收程序8.3竣工验收标准8.4竣工验收报告9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.合同附件14.1附件一:监理大纲14.2附件二:监理人员名单14.3附件三:监理费用明细14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1监理单位名称:_________1.1.2监理单位法定代表人:_________1.1.3监理单位地址:_________1.1.4建设单位名称:_________1.1.5建设单位法定代表人:_________1.1.6建设单位地址:_________1.2合同订立时间及地点1.2.1合同订立时间:____年__月__日1.2.2合同订立地点:_________1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章后生效1.3.2经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效2.项目概况2.1项目名称:_________2.2项目地点:_________2.3项目规模:_________2.4项目总投资:____万元2.5项目建设内容:_________3.监理范围3.1监理工作内容3.1.1对设计文件进行审查3.1.2对施工组织设计进行审查3.1.3对施工进度进行控制3.1.4对施工质量进行保证3.1.5对施工安全进行监督3.1.6对材料设备进行检验3.1.7对竣工项目进行验收3.2监理服务期限3.2.1设计阶段:自合同签订之日起至设计文件审查完毕3.2.2施工阶段:自设计文件审查完毕之日起至竣工验收合格3.2.3竣工验收阶段:自竣工验收开始之日起至竣工验收合格3.3监理质量标准3.3.1符合国家相关法律法规和行业标准3.3.2达到建设单位要求的质量标准3.4监理费用及支付方式3.4.1监理费用:____万元3.4.2支付方式:按月支付,每月支付监理费用的20%,项目竣工后结算尾款4.监理职责4.1监理人员职责4.1.1严格按照合同约定履行监理职责4.1.2及时发现和处理施工过程中的问题4.1.3对施工过程中出现的安全隐患进行监督4.1.4参与设计变更的审核4.1.5参与竣工验收4.2监理单位职责4.2.1指定具备相应资质的监理人员4.2.2提供必要的办公条件和设施4.2.3负责监理人员的培训和管理4.2.4负责与建设单位的沟通协调4.3监理现场管理4.3.1设立监理办公室4.3.2指定现场监理人员4.3.3制定现场管理制度4.4监理文件管理4.4.1收集整理监理资料4.4.2归档保管监理文件5.设计阶段监理5.1设计文件审查5.1.1对设计文件进行审查,确保符合相关法律法规和行业标准5.1.2对设计文件进行审核,提出修改意见5.2设计变更管理5.2.1对设计变更进行审核,确保符合相关规定5.2.2对设计变更进行协调,确保顺利实施5.3设计进度控制5.3.1监督设计进度,确保按时完成设计任务5.3.2对设计进度进行跟踪,提出改进建议5.4设计质量保证5.4.1对设计质量进行监督,确保设计质量符合要求5.4.2对设计质量进行验收,提出验收意见6.施工阶段监理6.1施工组织设计审查6.1.1对施工组织设计进行审查,确保符合相关规定6.1.2对施工组织设计进行审核,提出修改意见6.2施工进度控制6.2.1监督施工进度,确保按时完成施工任务6.2.2对施工进度进行跟踪,提出改进建议6.3施工质量保证6.3.1对施工质量进行监督,确保施工质量符合要求6.3.2对施工质量进行验收,提出验收意见6.4施工安全监督6.4.1对施工现场安全进行监督,确保施工安全6.4.2对施工安全隐患进行整改,确保整改到位7.材料设备监理7.1材料设备采购监理7.1.1对材料设备采购进行审查,确保符合相关规定7.1.2对材料设备采购进行审核,提出修改意见7.2材料设备检验7.2.1对进场材料设备进行检验,确保符合质量标准7.2.2对检验不合格的材料设备进行退换货处理7.3材料设备质量保证7.3.1对材料设备质量进行监督,确保符合质量要求7.3.2对材料设备质量进行验收,提出验收意见7.4材料设备进场验收7.4.1对进场材料设备进行验收,确保数量、规格、型号等符合要求7.4.2对验收合格的材料设备进行入库管理8.竣工阶段监理8.1竣工验收准备8.1.1监理单位组织编制竣工验收方案8.1.2监理单位组织验收小组8.1.3监理单位准备验收所需资料8.2竣工验收程序8.2.1验收小组现场检查施工完成情况8.2.2验收小组审查施工资料和验收报告8.2.3验收小组召开验收会议8.2.4验收小组形成验收意见8.3竣工验收标准8.3.1符合国家相关法律法规和行业标准8.3.2符合设计文件和施工图纸要求8.3.3符合施工合同约定的质量标准8.4竣工验收报告8.4.1竣工验收报告由验收小组出具8.4.2竣工验收报告包括验收结论、存在问题及整改措施9.合同变更9.1变更条件9.1.1因设计变更、工程量增减等原因需要变更合同内容9.1.2因不可抗力等因素导致合同无法继续履行9.2变更程序9.2.1双方协商一致后,签订书面变更协议9.2.2变更协议作为合同附件9.2.3变更协议经双方签字盖章后生效9.3变更费用9.3.1变更费用按照实际发生计算9.3.2变更费用经双方协商一致后确定10.违约责任10.1违约情形10.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责10.1.2建设单位未按合同约定支付监理费用10.1.3因监理单位或建设单位原因导致工程延误10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任10.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额根据实际情况确定10.3.2违约赔偿金额不得超过合同总价的10%11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方友好协商解决11.1.2争议无法协商解决时,提交仲裁委员会仲裁11.1.3争议无法仲裁时,依法向人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为_________仲裁委员会11.2.2争议解决机构为_________人民法院11.3争议解决程序11.3.1双方在争议发生后30日内提交争议解决机构11.3.2争议解决机构在收到争议后60日内做出裁决或判决12.合同解除12.1解除条件12.1.1因不可抗力导致合同无法继续履行12.1.2因一方违约导致合同无法继续履行12.2解除程序12.2.1解除合同需经双方协商一致12.2.2解除合同需书面通知对方12.2.3解除合同后,双方应按照约定处理剩余事宜12.3解除后果12.3.1解除合同后,双方应按照约定支付已完成工作的费用12.3.2解除合同后,双方应按照约定处理违约责任13.合同终止13.1终止条件13.1.1合同期限届满13.1.2合同履行完毕13.1.3合同依法解除13.2终止程序13.2.1双方协商一致13.2.2书面通知对方13.2.3处理剩余事宜13.3终止后果13.3.1合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜13.3.2合同终止后,双方不再承担合同约定的权利义务14.合同附件14.1附件一:监理大纲14.2附件二:监理人员名单14.3附件三:监理费用明细14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙双方外的独立法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、评估方、检测方、仲裁机构等。1.2第三方介入是指根据本合同约定或双方协商一致,由第三方提供专业服务或参与合同履行。2.第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务以及与甲乙双方的关系。2.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,并在合同中予以明确。3.2第三方责任限额包括但不限于:3.2.1第三方提供的服务不符合约定标准导致的损失3.2.2第三方在履行职责过程中发生的违约行为导致的损失3.2.3第三方因自身原因导致合同无法履行导致的损失3.3第三方责任限额最高不得超过合同总价的10%。4.第三方权利与义务4.1第三方权利:4.1.1按照协议约定,独立开展专业服务工作4.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和条件4.1.3在履行职责过程中,享有知情权和参与权4.1.4遵守国家法律法规和行业标准4.2第三方义

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论