版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程联合施工协议书本合同目录一览第一条协议概述1.1工程概述1.2合作方概述1.3施工范围和内容第二条合同主体2.1甲方概述2.2乙方概述2.3丙方概述(如有)第三条合同工期3.1施工起始日期3.2施工结束日期3.3工期延误条款第四条工程质量标准4.1工程质量要求4.2质量验收标准4.3质量保障措施第五条施工图纸和技术文件5.1施工图纸提供5.2技术文件提供5.3变更图纸及技术文件的处理第六条工程造价与支付6.1工程总价6.2造价调整条款6.3支付方式和时间第七条施工协调与配合7.1施工协调机构7.2施工配合事项7.3沟通协调机制第八条安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环保要求及措施第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定9.3违约赔偿责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更和解除的程序第十二条合同的终止12.1合同终止条件12.2终止后的义务履行12.3合同终止的正式通知第十三条合同的继承和转让13.1合同继承13.2合同转让13.3转让的条件和程序第十四条其他条款14.1信息保密14.2法律适用14.3合同的附件和附录第一部分:合同如下:第一条协议概述1.1工程概述1.2合作方概述甲方:【甲方全称】,地址:【甲方地址】,法定代表人:【甲方法定代表人】,联系方式:【甲方联系方式】。乙方:【乙方全称】,地址:【乙方地址】,法定代表人:【乙方法定代表人】,联系方式:【乙方联系方式】。1.3施工范围和内容乙方负责本工程的施工,包括但不限于:(1)按照甲方提供的施工图纸和技术文件进行施工;(2)负责工程的质量、安全、进度等方面的全面工作;(3)按照合同约定的标准和要求完成工程的施工及验收。第二条合同主体2.1甲方概述甲方是工程的所有权人或者合法授权人,负责对乙方进行工程的发包、监督、协调和管理工作。2.2乙方概述乙方是具有相应资质的施工单位,具备完成本工程的能力和条件。2.3丙方概述(如有)如合同中涉及丙方,则丙方应为具备相关资质的专业分包单位,负责完成工程的一部分工作,与乙方签订具体的分包合同,并接受乙方的管理和监督。第三条合同工期3.1施工起始日期本工程的施工起始日期为【起始日期】。3.2施工结束日期本工程的施工结束日期为【结束日期】。3.3工期延误条款如乙方因自身原因导致工程不能按期完成,应按照甲方要求的进度进行施工,并承担因此产生的一切费用和责任。如甲方原因导致工程延期,应按照实际情况合理顺延工期,并承担因此产生的一切费用。第四条工程质量标准4.1工程质量要求本工程的质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。4.2质量验收标准工程验收应按照甲方提供的施工图纸、技术文件和国家及行业相关标准、规范进行。4.3质量保障措施乙方应建立完善的质量管理体系,加强对施工现场的管理和监督,确保工程质量。第五条施工图纸和技术文件5.1施工图纸提供甲方应按照合同约定提供完整的施工图纸和技术文件,包括但不限于设计说明书、施工图纸、施工方案等。5.2技术文件提供甲方应按照合同约定提供与工程相关的技术文件,包括但不限于材料标准、施工工艺、验收标准等。5.3变更图纸及技术文件的处理如甲方在施工过程中提出变更图纸及技术文件,乙方应按照甲方的要求进行调整,并报甲方审批。变更产生的费用按照双方协商确定的方式承担。第六条工程造价与支付6.1工程总价本工程的合同总价为【合同总价】,币种为【币种】。6.2造价调整条款如在合同执行过程中发生材料价格变动、政策调整等不可抗力因素,导致工程造价发生变动,双方应按照合同约定的方式进行调整。6.3支付方式和时间甲方按照合同约定的付款节点和付款比例,向乙方支付工程进度款。工程竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款。支付方式可以为银行转账、支票等方式。第八条安全生产与环保8.1安全生产责任乙方应严格按照国家及行业的安全生产法律法规和标准要求,建立健全安全生产责任制度,确保工程安全。8.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施,确保施工现场的安全,防止事故的发生。8.3环保要求及措施乙方应遵守国家及地方的环保法律法规,采取有效措施,确保工程过程中的环境保护。第九条违约责任9.1违约行为双方应严格履行合同义务,如一方违约,应承担违约责任。9.2违约责任认定违约责任的认定应根据违约方的违约程度、违约行为对工程造成的影响等因素确定。9.3违约赔偿责任违约方应承担因违约行为导致的损失赔偿责任,赔偿金额应根据实际情况确定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,可以先通过友好协商解决;协商不成的,可以选择仲裁或诉讼方式解决。10.2争议解决机构如选择仲裁,双方应同意将争议提交至【仲裁机构名称】进行仲裁;如选择诉讼,双方应同意将争议提交至【法院名称】进行诉讼。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点应位于【地点】。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件(1)双方协商一致;(2)因国家法律法规、政策调整等原因导致合同内容需要变更;(3)因工程实际情况发生变化,需要对合同内容进行调整。11.2合同解除条件(1)双方协商一致;(2)因不可抗力因素导致合同无法履行;(3)一方严重违约,对方有权解除合同。11.3变更和解除的程序合同变更或解除应通过书面形式进行,并由双方签字盖章确认。第十二条合同的终止12.1合同终止条件合同终止条件如下:(1)工程竣工验收合格,双方履行完毕合同义务;(2)双方协商一致终止合同;(3)因不可抗力因素导致合同无法履行。12.2终止后的义务履行合同终止后,乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作,并承担相应费用。12.3合同终止的正式通知合同终止时,双方应书面通知对方,并办理相关手续。第十三条合同的继承和转让13.1合同继承(1)甲方同意将合同权利和义务转让给继承人;(2)乙方同意接受转让的权利和义务。13.2合同转让(1)甲方和乙方均同意转让;(2)转让给具有相应资质和能力的单位或个人;(3)按照双方协商确定的方式进行转让。13.3转让的条件和程序合同转让应通过书面形式进行,并由双方签字盖章确认。第十四条其他条款14.1信息保密双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。14.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同的附件和附录本合同附件和附录是合同不可分割的部分,与合同具有同等法律效力。附件和附录包括:施工图纸、技术文件、工程量清单、工程报价单等。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:施工图纸详细要求和说明:施工图纸应包括工程的整体布局、结构、安装、装修等各个方面的详细设计图和施工图。图纸应清晰、完整,足以指导施工。所有图纸应加盖甲方公章和乙方认可的标记。附件二:技术文件详细要求和说明:技术文件应包括工程的设计说明书、施工方案、材料标准、验收标准等。文件应完整、准确,能够指导施工过程和工程验收。附件三:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列出工程中所有材料、工程量及价格。清单应由乙方制定,甲方审批。附件四:工程报价单详细要求和说明:工程报价单应详细列出工程的总造价、各分部分项工程的报价等。报价单应由乙方制定,甲方审批。附件五:合同变更协议详细要求和说明:合同变更协议应详细记录合同变更的内容、理由、范围、工期、造价等方面的具体事项。协议应由双方签字盖章确认。附件六:争议解决协议详细要求和说明:争议解决协议应明确双方在发生争议时选择的解决方式(如仲裁、诉讼)、机构名称、地点等内容。协议应由双方签字盖章确认。附件七:安全生产管理协议详细要求和说明:安全生产管理协议应明确双方在安全生产方面的责任、义务、安全防护措施等内容。协议应由双方签字盖章确认。附件八:环保管理协议详细要求和说明:环保管理协议应明确双方在环保方面的责任、义务、环保措施等内容。协议应由双方签字盖章确认。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定时间提供施工图纸、技术文件等,导致乙方施工延误。2.乙方未按约定时间完成工程,或工程质量不符合约定标准。3.乙方未按约定支付工程进度款,或甲方未按约定时间支付合同价款。4.乙方未按约定进行施工,违反国家及行业的安全生产、环保等相关法律法规。5.因不可抗力因素导致工程无法按期完成或无法继续履行合同。违约责任认定:1.甲方违约,应支付乙方违约金,违约金按合同总价的一定比例计算。2.乙方违约,应支付甲方违约金,违约金按合同总价的一定比例计算。3.因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责返工、维修,并承担因此产生的费用。4.因甲方原因导致工程延期,甲方应支付乙方因延期产生的额外费用。5.不可抗力因素导致的违约,双方互不承担违约责任。示例说明:如甲方未按约定时间提供施工图纸,导致乙方施工延误,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按合同总价的一定比例计算。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力因素:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.合同总价:指双方约定的工程完成后的总造价,包括工程设计、施工、材料、人工等所有费用。3.违约金:指一方违约时应支付给另一方的赔偿金,用于补偿因违约造成的损失。4.工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的施工结束日期。5.安全生产:指在施工过程中,为防止人身伤害和财产损失,采取的各种措施和行为。6.环保:指在施工过程中,遵守国家及地方的环保法律法规,采取有效措施,保护环境。7.资质:指从事特定行业所应具备的条件和能力,包括人员、设备、资金等。8.仲裁:指通过第三方仲裁机构对合同争议进行审理和裁决的一种解决方式。9.诉讼:指通过法院对合同争议进行审理和判决的一种解决方式。本合同中的合同总价是指双方约定的工程完成
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年浙江货运从业资格证模拟
- 2025年成都b2货运资格证多少道题
- 2025个人股权转让协议书范本及法律风险提示2篇
- 2025年度文化产业发展专项资金使用及监管合同4篇
- 2025年度新材料研发场委托招聘协议3篇
- 2025年度信息技术项目临时工雇佣合同范本3篇
- 二零二五年度土地租赁合同法律风险防控协议
- 2025年度UPS不间断电源设备销售与产品研发合作合同3篇
- 二零二五年度婴幼儿奶粉品牌授权专卖店加盟合同协议书
- 二零二五年度厂房租赁合同能源效率提升方案3篇
- 2025年安庆港华燃气限公司招聘工作人员14人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 人教版(2025新版)七年级下册数学第七章 相交线与平行线 单元测试卷(含答案)
- GB/T 44351-2024退化林修复技术规程
- 完整2024年开工第一课课件
- 从跨文化交际的角度解析中西方酒文化(合集5篇)xiexiebang.com
- 中药饮片培训课件
- 医院护理培训课件:《早产儿姿势管理与摆位》
- 《论文的写作技巧》课件
- 空气自动站仪器运营维护项目操作说明以及简单故障处理
- 2022年12月Python-一级等级考试真题(附答案-解析)
- T-CHSA 020-2023 上颌骨缺损手术功能修复重建的专家共识
评论
0/150
提交评论