2025年度充电桩配套设施设计与施工合同3篇_第1页
2025年度充电桩配套设施设计与施工合同3篇_第2页
2025年度充电桩配套设施设计与施工合同3篇_第3页
2025年度充电桩配套设施设计与施工合同3篇_第4页
2025年度充电桩配套设施设计与施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度充电桩配套设施设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方联系方式1.4.合同双方住所地2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目建设周期3.设计内容3.1.设计范围3.2.设计标准3.3.设计深度3.4.设计成果提交时间4.施工内容4.1.施工范围4.2.施工标准4.3.施工进度4.4.施工质量控制5.设计费用及支付方式5.1.设计费用总额5.2.设计费用支付方式5.3.设计费用支付时间5.4.设计费用变更6.施工费用及支付方式6.1.施工费用总额6.2.施工费用支付方式6.3.施工费用支付时间6.4.施工费用变更7.交工验收7.1.交工验收条件7.2.交工验收程序7.3.交工验收时间7.4.交工验收不合格处理8.返修与保修8.1.返修范围8.2.返修期限8.3.保修范围8.4.保修期限9.违约责任9.1.设计方违约责任9.2.施工方违约责任9.3.违约责任赔偿10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同生效与终止11.1.合同生效条件11.2.合同终止条件11.3.合同解除条件12.合同附件12.1.设计方案12.2.施工方案12.3.合同变更协议12.4.其他附件13.合同份数13.1.合同正本份数13.2.合同副本份数14.其他约定事项14.1.合同签订日期14.2.合同签订地点14.3.合同附件生效日期14.4.合同其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称甲方:科技有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2.合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3.合同双方联系方式1.4.合同双方住所地甲方住所地:省市区路号乙方住所地:省市区路号2.项目概况2.1.项目名称2025年度市充电桩配套设施建设项目2.2.项目地点市区街道2.3.项目规模建设充电桩100个,配套停车位200个2.4.项目建设周期自合同签订之日起12个月内完成设计及施工3.设计内容3.1.设计范围包括充电桩本体设计、配电系统设计、监控管理系统设计等3.2.设计标准符合国家及行业标准,满足市地方性规定3.3.设计深度满足施工图设计要求,包括但不限于结构、电气、给排水等3.4.设计成果提交时间设计完成后30日内提交至甲方4.施工内容4.1.施工范围包括充电桩安装、配电系统施工、监控管理系统施工等4.2.施工标准符合国家及行业标准,满足市地方性规定4.3.施工进度按照甲方提供的施工进度计划执行4.4.施工质量控制严格按照设计文件及施工规范进行施工,确保工程质量5.设计费用及支付方式5.1.设计费用总额人民币壹拾万元整(¥100,000.00)5.2.设计费用支付方式按阶段支付,设计进度达到约定节点后支付相应比例的费用5.3.设计费用支付时间设计进度达到约定节点后的10个工作日内支付5.4.设计费用变更因设计变更导致设计费用增加或减少,双方协商一致后另行签订补充协议6.施工费用及支付方式6.1.施工费用总额人民币贰拾万元整(¥200,000.00)6.2.施工费用支付方式按阶段支付,施工进度达到约定节点后支付相应比例的费用6.3.施工费用支付时间施工进度达到约定节点后的10个工作日内支付6.4.施工费用变更因施工变更导致施工费用增加或减少,双方协商一致后另行签订补充协议7.交工验收7.1.交工验收条件全部工程完成,且工程质量符合设计及施工规范要求7.2.交工验收程序由甲方组织,乙方配合进行交工验收7.3.交工验收时间工程完工后30日内进行交工验收7.4.交工验收不合格处理如验收不合格,乙方需在15日内进行整改,直至合格为止8.返修与保修8.1.返修范围因设计或施工原因导致的工程质量问题,需进行返修或维修8.2.返修期限自工程验收合格之日起一年内8.3.保修范围包括但不限于充电桩、配电系统、监控管理系统等设施的保修8.4.保修期限充电桩及配套设施的保修期限为自工程验收合格之日起两年9.违约责任9.1.设计方违约责任若设计方未能按时提交设计成果,每延迟一日,应向甲方支付合同金额的1%作为违约金;若设计成果不符合约定标准,乙方有权要求设计方进行返工或赔偿损失。9.2.施工方违约责任若施工方未能按时完成施工任务,每延迟一日,应向甲方支付合同金额的1%作为违约金;若施工质量不符合约定标准,乙方有权要求施工方进行返工或赔偿损失。9.3.违约责任赔偿违约方应承担由此给对方造成的直接经济损失,包括但不限于停工损失、工期延误损失等。10.争议解决10.1.争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2.争议解决机构无10.3.争议解决程序按照我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行。11.合同生效与终止11.1.合同生效条件双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。11.2.合同终止条件合同约定的工程完工并验收合格,或因不可抗力导致合同无法履行时,合同终止。11.3.合同解除条件任何一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。12.合同附件12.1.设计方案12.2.施工方案12.3.合同变更协议12.4.其他附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等。13.合同份数13.1.合同正本份数一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。13.2.合同副本份数根据实际需要制作,但不得具有法律效力。14.其他约定事项14.1.合同签订日期2025年1月1日14.2.合同签订地点市区街道大厦14.3.合同附件生效日期与合同签订日期同14.4.合同其他约定事项双方在履行合同过程中,如遇国家政策调整、市场变化等情况,应友好协商解决,确保合同的顺利履行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构等。15.2.第三方介入方式1.监理:负责监督工程进度、质量、安全等,确保工程符合合同要求。2.检测:对工程材料、施工过程等进行检测,确保符合相关标准。3.咨询:提供专业意见或解决方案,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。4.金融机构:提供融资、担保等服务,协助甲乙双方完成合同款项的支付。15.3.第三方选择与授权15.3.1.第三方的选择甲乙双方有权独立选择第三方,但应确保第三方具备相应的资质和能力。15.3.2.第三方授权甲乙双方应向第三方明确授权,授权内容包括但不限于:代表甲方或乙方参与合同履行、行使相关权利、履行相关义务等。15.4.第三方责任15.4.1.第三方责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额根据第三方提供的服务内容、风险程度等因素确定。15.4.2.第三方责任承担第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.4.3.第三方责任免除因不可抗力、甲方或乙方原因导致的损失,第三方不承担责任。15.5.第三方与其他各方的划分说明15.5.1.第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系为委托代理关系,第三方应按照甲方的授权和指示行事。15.5.2.第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系为服务提供关系,乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。15.5.3.第三方与甲乙双方的关系第三方应同时与甲乙双方保持沟通,确保合同履行过程中的信息畅通。16.第三方介入的额外条款及说明16.1.第三方介入的合同条款甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体条款,包括但不限于:1.第三方的名称、地址、联系方式等基本信息。2.第三方提供的服务内容、工作范围、质量标准等。3.第三方介入的时间、方式、费用等。4.第三方责任限额及承担方式。16.2.第三方介入的变更程序若合同履行过程中需要变更第三方介入的条款,甲乙双方应协商一致,并以书面形式进行变更。16.3.第三方介入的争议解决若第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计方案详细要求:包含充电桩本体设计、配电系统设计、监控管理系统设计等,需符合国家及行业标准。说明:设计方案应包括设计图纸、设计说明、设计计算书等,以电子文档和纸质文档两种形式提交。2.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工进度计划、施工质量控制措施等,需符合国家及行业标准。说明:施工方案应详细描述施工方法、施工工艺、施工顺序等,确保施工过程安全、高效。3.合同变更协议详细要求:记录合同履行过程中发生的变更事项,包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明:变更协议应经甲乙双方签字盖章后生效,作为合同附件。4.工程图纸详细要求:包括结构、电气、给排水等图纸,需符合国家及行业标准。说明:工程图纸应清晰、准确,便于施工人员理解和实施。5.技术规范详细要求:包括施工、验收、维护等方面的技术规范,需符合国家及行业标准。说明:技术规范应详细规定施工过程中的技术要求和质量标准。6.验收标准详细要求:包括工程验收的依据、程序、标准等,需符合国家及行业标准。说明:验收标准应明确验收内容、验收方法、验收结果等。7.质量检测报告详细要求:包括材料、施工过程、验收结果等质量检测报告,需符合国家及行业标准。说明:质量检测报告应真实、准确,作为工程质量保证的依据。8.工程量清单详细要求:包括工程量、单价、总价等,需符合国家及行业标准。说明:工程量清单应详细列出工程项目的数量、单价、总价等,作为工程结算的依据。9.付款凭证详细要求:包括付款时间、金额、收款人等,需符合国家及行业标准。说明:付款凭证应真实、有效,作为付款依据。10.其他相关文件详细要求:包括但不限于合同签订、变更、终止等过程中的其他文件。说明:其他相关文件应按照实际情况进行整理和归档。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约行为及责任认定违约行为:未按时提交设计成果、设计成果不符合约定标准、设计变更未及时通知甲方等。责任认定:设计方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若设计方未按时提交设计成果,每延迟一日,应向甲方支付合同金额的1%作为违约金。2.施工方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成施工任务、施工质量不符合约定标准、施工变更未及时通知甲方等。责任认定:施工方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若施工方未按时完成施工任务,每延迟一日,应向甲方支付合同金额的1%作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成服务、服务质量不符合约定标准、服务变更未及时通知甲乙双方等。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若第三方未按时完成检测工作,每延迟一日,应向甲乙双方支付合同金额的1%作为违约金。4.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付设计费或施工费、未按时提供相关资料等。责任认定:甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若甲方未按时支付设计费,每延迟一日,应向设计方支付合同金额的1%作为违约金。5.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成设计或施工任务、未按时提供相关资料等。责任认定:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若乙方未按时完成施工任务,每延迟一日,应向甲方支付合同金额的1%作为违约金。全文完。2025年度充电桩配套设施设计与施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同当事人7.合同签订地点8.合同签订方式二、项目背景1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目类型5.项目投资方6.项目业主7.项目审批手续8.项目设计要求三、设计内容1.设计范围2.设计标准3.设计深度4.设计图纸5.设计进度6.设计变更7.设计费用8.设计资料提供四、施工内容1.施工范围2.施工标准3.施工进度4.施工组织设计5.施工变更6.施工费用7.施工材料8.施工队伍五、质量要求1.质量标准2.质量检验3.质量保证4.质量纠纷处理六、进度要求1.进度计划2.进度控制3.进度调整4.进度考核5.进度违约责任七、费用及支付1.设计费用2.施工费用3.费用支付方式4.费用支付时间5.费用调整6.费用结算八、合同变更1.变更范围2.变更程序3.变更费用4.变更责任九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除责任4.解除后果十二、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止责任4.终止后果十三、合同附件1.设计图纸2.施工图纸3.其他相关文件十四、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.合同份数4.合同生效条件5.合同附件效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度充电桩配套设施设计与施工合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:_______4.合同生效日期:_______5.合同终止日期:_______6.合同当事人:设计方:_________________施工方:_________________7.合同签订地点:_________________8.合同签订方式:书面形式二、项目背景1.项目名称:_________________2.项目地点:_________________3.项目规模:_________________4.项目类型:_________________5.项目投资方:_________________6.项目业主:_________________7.项目审批手续:已办理完毕8.项目设计要求:详见附件一三、设计内容1.设计范围:包括但不限于充电桩、配电设施、监控系统的设计2.设计标准:按照国家及行业相关标准执行3.设计深度:满足施工图设计深度要求4.设计图纸:包括但不限于平面图、立面图、剖面图、设备清单等5.设计进度:详见附件二6.设计变更:设计过程中如有变更,需双方协商一致,并签订变更协议7.设计费用:人民币_______元,包括但不限于设计费、图纸费等8.设计资料提供:设计方需在合同签订后_______日内提供完整的设计资料四、施工内容1.施工范围:包括但不限于充电桩、配电设施、监控系统的施工2.施工标准:按照国家及行业相关标准执行3.施工进度:详见附件三4.施工组织设计:施工方需在合同签订后_______日内提交施工组织设计5.施工变更:施工过程中如有变更,需双方协商一致,并签订变更协议6.施工费用:人民币_______元,包括但不限于施工费、材料费等7.施工材料:使用符合国家及行业标准的材料,详见附件四8.施工队伍:施工方应具备相应的施工资质和经验,详见附件五五、质量要求1.质量标准:按照国家及行业相关标准执行2.质量检验:施工过程中应进行质量检验,检验结果应符合质量标准3.质量保证:施工方需对施工质量承担终身责任4.质量纠纷处理:如出现质量纠纷,双方应友好协商解决,协商不成可申请仲裁或诉讼六、进度要求1.进度计划:详见附件三2.进度控制:双方应共同控制施工进度,确保按期完成3.进度调整:如因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划4.进度考核:施工方应定期向设计方汇报施工进度,设计方对施工进度进行考核5.进度违约责任:如施工方未按进度计划完成施工,应承担相应的违约责任七、费用及支付1.设计费用:人民币_______元,分阶段支付,具体支付方式详见附件六2.施工费用:人民币_______元,分阶段支付,具体支付方式详见附件六3.费用支付方式:银行转账或支票4.费用支付时间:详见附件六5.费用调整:如因市场价格波动等原因导致费用变化,双方应协商调整费用6.费用结算:施工完毕且验收合格后,双方进行最终结算八、合同变更1.变更范围:包括但不限于设计变更、施工变更等2.变更程序:变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议3.变更费用:变更费用按实际发生计算,由变更责任方承担4.变更责任:因设计原因导致的变更,由设计方承担责任;因施工原因导致的变更,由施工方承担责任九、违约责任1.违约情形:包括但不限于未按时完成设计、施工,质量不符合要求,未按约定支付费用等2.违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等3.违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况和双方协商确定4.违约处理:违约处理方式包括但不限于协商、仲裁或诉讼十、争议解决1.争议解决方式:争议解决方式为协商、仲裁或诉讼2.争议解决机构:仲裁机构或人民法院3.争议解决程序:按照相关法律法规和仲裁规则进行4.争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担十一、合同解除1.解除条件:包括但不限于合同当事人协商一致、发生不可抗力等2.解除程序:解除合同需经双方协商一致,并签订书面解除协议3.解除责任:合同解除后,双方应按照协议约定承担相应的责任4.解除后果:合同解除后,双方应按照协议约定处理剩余事项十二、合同终止1.终止条件:包括但不限于合同履行完毕、合同解除等2.终止程序:合同终止需经双方确认,并签订书面终止协议3.终止责任:合同终止后,双方应按照协议约定承担相应的责任4.终止后果:合同终止后,双方应按照协议约定处理剩余事项十三、合同附件1.设计图纸2.施工图纸3.其他相关文件十四、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露2.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任3.合同份数:本合同一式_______份,双方各执_______份4.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效5.合同附件效力:本合同附件与本合同具有同等法律效力_________________(设计方签字盖章)_________________(施工方签字盖章)_________________(设计方代表签字)_________________(施工方代表签字)_________________(日期:_______年_______月_______日)多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.项目决策权甲方拥有项目最终决策权,包括但不限于设计方案的确定、施工方案的选择等。乙方在设计或施工过程中,需定期向甲方汇报进展情况,并征得甲方同意后方可进行下一步工作。2.设计变更管理甲方有权对设计提出变更要求,乙方应根据甲方的要求进行设计变更,并确保变更后的设计符合项目需求。设计变更费用由甲方承担,如变更导致工期延误,则相应延长工期。3.施工进度控制甲方有权对施工进度进行监督,如发现施工进度不符合要求,甲方有权要求乙方采取必要措施加快进度。乙方应严格按照甲方指定的施工进度计划执行,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应责任。4.质量监督甲方有权对施工质量进行监督,包括但不限于材料检验、施工过程检验等。乙方应确保施工质量符合国家及行业标准,如发现质量问题,乙方应立即进行整改。5.费用支付管理甲方有权对费用支付进行审核,确保支付金额与实际发生相符。乙方提交的费用支付申请需经甲方审核批准后方可支付。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.设计主导权乙方在项目设计阶段拥有主导权,包括但不限于设计方案的选择、设计标准的确定等。甲方需对乙方的设计方案提供必要的支持和配合。2.施工主导权乙方在项目施工阶段拥有主导权,包括但不限于施工方案的选择、施工进度的安排等。甲方需对乙方的施工计划提供必要的资源和条件。3.材料采购权乙方有权根据项目需求自行采购材料,甲方应保证乙方采购的材料质量符合要求。乙方在采购过程中需遵循国家及行业相关规定。4.施工质量控制乙方负责施工全过程的质量控制,确保施工质量符合合同约定和行业标准。甲方有权对施工质量进行监督,如发现质量问题,乙方应立即进行整改。5.费用管理权乙方有权对项目费用进行管理,包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。甲方应按照合同约定支付乙方各项费用。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系,监督合同的履行,确保项目顺利进行。第三方中介应具备相应的资质和经验,并遵守相关法律法规。2.中介费用第三方中介的服务费用由甲乙双方共同承担,具体费用由双方协商确定。中介费用支付方式、时间及金额应在合同中明确约定。3.中介报告第三方中介应定期向甲乙双方提交项目进展报告,包括但不限于设计进度、施工进度、质量情况等。第三方中介的报告应真实、客观、公正,对项目存在的问题提出合理建议。4.中介变更如需更换第三方中介,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。更换中介后的服务费用、职责等应在变更协议中明确约定。5.中介责任第三方中介对项目的履行承担连带责任,如因中介原因导致合同无法履行,中介应承担相应责任。甲乙双方有权要求第三方中介承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.施工图纸3.项目背景资料4.设计进度计划5.施工进度计划6.施工组织设计7.材料清单及质量标准8.费用支付计划9.合同变更协议10.争议解决协议11.第三方中介服务协议12.保密协议13.不可抗力事件证明14.项目验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:设计方未按时完成设计任务或设计质量不符合要求。施工方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求。任何一方未按约定支付费用。任何一方未履行保密义务。任何一方未按照合同约定履行其他义务。2.违约认定:违约行为的认定需根据合同条款和相关法律法规进行。任何一方提出违约行为,另一方应提供证据证明。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼:指通过人民法院解决争议的一种司法途径。4.违约金:指违约方应向守约方支付的一定金额,以补偿守约方因违约所受损失。5.质量标准:指国家或行业标准规定的质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,导致工期延误。解决办法:建立变更管理流程,确保变更的合理性和必要性。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:加强质量监督,及时整改,确保施工质量。3.问题:费用支付不及时。解决办法:明确费用支付节点,加强财务监管。4.问题:第三方中介服务不到位。解决办法:与第三方中介签订服务协议,明确服务内容和责任。五、所有应用场景:1.新建充电桩配套设施项目。2.充电桩配套设施改造项目。3.充电桩配套设施扩建项目。4.充电桩配套设施升级项目。全文完。2025年度充电桩配套设施设计与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(承包方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:随着新能源汽车的快速发展,充电桩配套设施的需求日益增长。为满足市场需求,甲方决定建设充电桩配套设施,并委托乙方进行设计与施工。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在充电桩配套设施设计与施工过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行,实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)充电桩:指为电动汽车提供电能的设备,包括充电接口、充电模块、通信模块等。(2)配套设施:指与充电桩相配套的设备,如充电站、充电车位、充电管理系统等。(3)设计与施工:指对充电桩配套设施进行设计、施工、调试和验收。3.2关键词解释:(1)充电桩配套设施:指为电动汽车提供充电服务所需的设备、设施和系统。(2)设计与施工:指对充电桩配套设施进行设计、施工、调试和验收。(3)合同履行:指甲乙双方按照合同约定,完成各自的权利和义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成充电桩配套设施的设计与施工。(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督,并提出合理化的意见和建议。(3)甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款项。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成充电桩配套设施的设计与施工。(2)乙方应确保设计与施工过程符合国家相关标准和规范。(3)乙方应配合甲方进行施工过程中的监督和验收。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____年。5.2合同履行地点:充电桩配套设施建设地点:_________5.3合同履行方式:(1)乙方负责充电桩配套设施的设计与施工。(2)甲方负责提供施工所需的场地、设备等条件。(3)甲乙双方应按照合同约定,共同完成充电桩配套设施的建设。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后,自双方约定的生效之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的履行期限届满;(2)甲乙双方协商一致,决定终止合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:(1)甲乙双方协商一致,签订终止合同协议;(2)终止合同协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果:(1)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,及时结算工程款项;(2)合同终止后,甲乙双方应按照国家相关法律法规,处理与合同相关的后续事宜。七、费用与支付7.1费用构成:本合同中,充电桩配套设施设计与施工的费用构成如下:(1)设计费用:包括初步设计、详细设计、施工图设计等费用;(2)施工费用:包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等;(3)其他费用:包括但不限于验收费、咨询费、税费等。7.2支付方式:(1)设计费用:在设计阶段,甲方支付设计费用的30%作为预付款;(2)施工费用:施工过程中,甲方每月支付施工费用的20%,直至工程完成;(3)尾款:工程验收合格后,甲方支付剩余的50%作为尾款。7.3支付时间:(1)预付款:合同签订后15个工作日内支付;(2)施工过程中每月支付:每月第一个工作日支付上一个月的20%;(3)尾款:工程验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款:(1)甲方应在约定的时间内,按照约定的支付方式向乙方支付费用;(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,及时提供相应的服务或产品;(3)如甲方未按约定支付费用,乙方有权暂停或终止合同履行。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付费用总额的_____%;(2)甲方未能按时提供施工所需的场地、设备等条件的,应向乙方支付延误工期造成的损失。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定完成设计与施工的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的_____%;(2)乙方在施工过程中出现质量问题的,应负责修复,并承担由此产生的损失。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此给对方造成的直接损失。赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)充电桩配套设施的设计方案、技术参数;(2)施工过程中的技术秘密、商业秘密;(3)甲乙双方的商业计划、财务数据等。9.2保密期限:本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式:(1)甲乙双方应采取合理措施,保护保密内容的安全;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件:不可抗力事件包括但不限于:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府禁令等社会异常事件;(3)其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难时,甲乙双方应协商解决;(3)如不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例:不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、战争、罢工、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决:甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:(1)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解;(2)仲裁:向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;(3)诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,甲乙任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形:(1)合同涉及的国家机密、商业秘密等;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对充电桩配套设施的最终所有权和使用权;(2)乙方在合同履行过程中所获得的技术信息和商业秘密,未经甲方同意,不得用于其他项目或向第三方泄露。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对充电桩配套设施设计方案的修改权,乙方应予以配合;(2)乙方在施工过程中发现的问题,应及时通知甲方,并按照甲方的要求进行整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:合同的修改和补充,应由甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力:经甲乙双方签字盖章的合同修改和补充协议,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:甲乙双方应相互协作,共同确保充电桩配套设施项目的顺利进行。15.2协作与配合方式:(1)甲方应按照合同约定,及时提供施工所需的场地、设备等条件;(2)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成设计与施工任务。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以任何形式修改或补充本合同。16.3增减条款:本合同的增减条款,应由甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):签字:_________日期:_________盖章:_________乙方(承包方):签字:_________日期:_________盖章:_________见证人:签字:_________日期:_________附件及其他说明解释一、附件列表:1.充电桩配套设施设计图纸及方案2.施工组织设计及施工方案3.材料采购清单及供应商资质证明4.人员配备及培训计划5.工程进度计划及里程碑节点6.质量控制及验收标准7.安全生产管理制度及应急预案8.保密协议9.争议解决相关文件10.不可抗力事件证明材料二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付费用,认定违约行为;未按约定提供施工所需场地、设备等条件,认定违约行为。2.乙方违约:未按时、按质、按量完成

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论