变压器生产项目施工合同范本

变压器生产项目施工合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为变压器生产项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件；2.乙方具备变压器生产项目的施工能力和资质，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的施工内容为：变压器生产项目的土建工程、设备安装、调试、验收等工作。1.2乙方应按照甲方的技术要求和施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。第二条合同价格与支付2.1本合同的施工价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方支付乙方工程款的进度如下：（1）合同签订后五个工作日内，支付合同总额的10%；（2）完成土建工程后，支付合同总额的40%；（3）设备安装调试合格并验收合格后，支付合同总额的40%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下支付。2.3甲方支付乙方工程款的方式为：银行转账。第三条施工期限3.1乙方应按照甲方要求，确保工程在____年__月__日前竣工并交付使用。3.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方书面申请延期，并征得甲方同意。第四条工程质量与保修4.1乙方应严格按照国家标准和行业规定进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应提供相应的竣工资料，并按照甲方要求进行工程移交。4.3乙方对施工的工程承担质量保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为____年。第五条违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总额×0.5%×逾期天数。5.2乙方如因施工质量问题导致工程不合格，应承担重新施工的一切费用。5.3甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.5%×逾期天数。第六条争议解决6.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质量保证期满之日起终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求文件3.竣工资料模板4.工程质量标准5.保修条款说明6.违约金计算公式说明7.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.乙方未按期完成工程，认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。2.乙方施工质量问题导致工程不合格，认定标准为不符合国家和行业标准。3.甲方未按期支付工程款，认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。三、法律名词及解释：1.合同总额：指双方约定的整个合同项目的总价格。2.质保期：指乙方对施工工程承担质量保修责任的期限。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的违约赔偿金。4.诉讼管辖法院：指双方在合同中约定的解决争议的法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的延期计划，并征得甲方同意。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新施工，确保工程质量符合标准。3.工程款支付延误：甲方应按时支付工程款，如有延误，应支付违约金。4.争议解决：双方可先进行友好协商，协商不成的，可向约定的诉讼管辖法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为变压器生产项目业主，乙方为具备施工能力和资质的单位或个人。2.适用于变压器生产项目的土建工程、设