二零二五年度智能数据中心机房施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度智能数据中心机房施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表2.合同标的2.1机房建设规模及标准2.2机房建设地点2.3机房建设内容2.4机房建设工期3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.2付款方式3.3付款时间3.4付款条件4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段工期安排4.3施工进度控制措施5.施工图纸及资料5.1施工图纸要求5.2施工图纸提供时间5.3施工图纸修改及补充5.4施工资料要求6.施工质量及验收6.1施工质量标准6.2施工质量控制措施6.3施工验收程序6.4施工验收标准7.施工安全及环保7.1施工安全责任7.2施工安全措施7.3施工环保要求7.4施工环保措施8.甲方权利与义务8.1甲方权利8.2甲方义务9.乙方权利与义务9.1乙方权利9.2乙方义务10.合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更及解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担方式11.3违约赔偿标准12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：公司乙方：建设有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区街道号乙方地址：省市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：13956781.4合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：赵六1.5合同双方授权代表甲方授权代表：乙方授权代表：2.合同标的2.1机房建设规模及标准建设规模：1000平方米建设标准：符合国家及行业相关标准，达到A级数据中心要求2.2机房建设地点建设地点：省市区街道号2.3机房建设内容建设内容包括：机房土建、装修、强弱电、消防、监控系统等2.4机房建设工期建设工期：自合同签订之日起6个月3.合同价款及支付方式3.1合同价款合同总价款：人民币叁佰万元整（￥3000000.00）3.2付款方式1.合同签订后5个工作日内，乙方收到甲方支付的合同预付款人民币壹佰万元整（￥1000000.00）；2.施工过程中，每完成工程总量的20%，甲方支付相应工程款；3.工程验收合格后，甲方支付剩余工程款人民币贰佰万元整（￥2000000.00）。3.3付款时间1.预付款：合同签订后5个工作日内；2.工程款：每完成工程总量的20%后5个工作日内；3.验收款：工程验收合格后10个工作日内。3.4付款条件1.甲方支付款项前，需收到乙方提交的相应工程进度报告及验收报告；2.甲方支付款项时，需乙方提供合法的税务发票。4.施工进度计划4.1施工阶段划分1.土建阶段：12个月2.装修阶段：34个月3.强弱电阶段：56个月4.消防、监控系统阶段：78个月4.2各阶段工期安排1.土建阶段：合同签订后1个月内开始施工；2.装修阶段：土建阶段结束后1个月内开始施工；3.强弱电阶段：装修阶段结束后1个月内开始施工；4.消防、监控系统阶段：强弱电阶段结束后1个月内开始施工。4.3施工进度控制措施1.乙方需严格按照合同约定的时间节点完成各阶段施工；2.甲方将定期对施工进度进行监督检查，以确保工程按期完成。5.施工图纸及资料5.1施工图纸要求1.乙方需按照甲方提供的施工图纸进行施工；2.乙方对施工图纸有疑问时，应及时与甲方沟通，并在施工前解决。5.2施工图纸提供时间施工图纸在合同签订后1个月内由甲方提供。5.3施工图纸修改及补充1.如施工过程中出现施工图纸与实际不符的情况，乙方应及时与甲方沟通，并由甲方负责修改或补充；2.修改或补充后的施工图纸应在3个工作日内由甲方提供。5.4施工资料要求1.乙方需按照甲方要求提供施工过程中的各类资料；2.施工资料应真实、完整、准确。6.施工质量及验收6.1施工质量标准1.乙方需按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量；2.施工过程中，乙方需进行自检，确保工程质量符合要求。6.2施工质量控制措施1.乙方需建立健全的质量管理体系，确保施工过程质量；2.甲方将定期对施工质量进行检查，发现问题及时纠正。6.3施工验收程序1.施工完成后，乙方需按照甲方要求进行自检，并向甲方提交验收申请；2.甲方在收到验收申请后，组织相关人员对工程进行验收；3.验收合格后，甲方出具验收报告，工程正式交付使用。6.4施工验收标准1.验收标准应符合国家及行业相关标准；2.验收过程中，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合验收标准。8.甲方权利与义务8.1甲方权利1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查；3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改；4.甲方有权根据实际情况调整施工方案，并要求乙方执行；5.甲方有权在合同约定的范围内，对工程进行验收。8.2甲方义务1.甲方应按照合同约定的时间、金额支付工程款项；2.甲方应提供必要的施工图纸、资料和施工条件；3.甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续；4.甲方应保证施工场地安全，提供必要的安全防护措施；5.甲方应按照合同约定的时间，组织相关人员对工程进行验收。9.乙方权利与义务9.1乙方权利1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、金额支付工程款项；2.乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、资料和施工条件；3.乙方有权要求甲方协助办理施工所需的各项手续；4.乙方有权在施工过程中，对施工方案进行调整；5.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行整改。9.2乙方义务1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；2.乙方应建立健全的质量管理体系，确保工程质量；3.乙方应保证施工过程中的安全，遵守国家及地方安全法规；4.乙方应按照甲方要求，提供施工过程中的各类资料；5.乙方应按照合同约定的时间，完成工程验收。10.合同变更及解除10.1合同变更条件1.因不可抗力等原因导致合同无法履行或履行存在困难的；2.双方协商一致，认为需要变更合同内容的。10.2合同解除条件1.因不可抗力等原因导致合同无法履行或履行存在困难的；2.一方严重违约，经另一方书面通知后，对方在合理期限内仍未采取补救措施；3.双方协商一致，认为需要解除合同。10.3合同变更及解除程序1.双方协商一致，签订书面变更或解除协议；2.变更或解除协议生效后，双方应按照协议内容履行相应义务。11.违约责任11.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程的；2.甲方未按合同约定的时间、金额支付工程款项的；3.一方违反合同约定，给对方造成损失的。11.2违约责任承担方式1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.违约金数额根据违约情节及损失程度确定。11.3违约赔偿标准1.违约金最高不超过合同总价款的10%；2.赔偿损失根据实际损失情况确定。12.争议解决12.1争议解决方式1.双方协商解决；2.仲裁；3.诉讼。12.2争议解决机构1.争议解决机构由双方协商确定；2.如协商不成，提交仲裁委员会仲裁。12.3争议解决程序1.双方在争议发生后30日内协商解决；2.协商不成，提交争议解决机构进行仲裁或诉讼。13.合同生效及终止13.1合同生效条件1.双方签字盖章；2.合同签订后7个工作日内，甲方支付合同预付款。13.2合同终止条件1.合同约定的工期届满，工程验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力等原因导致合同无法履行。13.3合同终止程序1.合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款项；2.双方应相互配合，办理合同终止后的相关手续。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；14.3本合同未尽事宜，以双方书面协议为准。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念及划分1.1第三方定义在本合同中，第三方指除合同双方外的其他自然人和法人，包括但不限于工程监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问等。1.2第三方划分1.2.1工程监理单位工程监理单位是指受甲方委托，对工程质量、进度、安全进行监督的独立第三方机构。1.2.2设计单位设计单位是指受甲方委托，负责机房设计方案的编制和实施的第三方机构。1.2.3检测机构检测机构是指受甲方委托，对机房建设过程中的材料、设备等进行检测的第三方机构。1.2.4咨询顾问咨询顾问是指受甲方或乙方委托，提供专业咨询意见的第三方机构。2.第三方介入的条款及说明2.1第三方介入条件2.1.1甲方或乙方在合同履行过程中，认为需要第三方介入以保障工程质量、进度或安全时；2.1.2双方协商一致，决定引入第三方介入。2.2第三方介入程序2.2.1双方协商确定第三方机构，并签订相应合作协议；2.2.2第三方机构按照合作协议和本合同的规定，履行相关职责。2.3第三方介入的职责2.3.1工程监理单位负责对工程质量、进度、安全进行监督检查，并提出整改意见。2.3.2设计单位负责机房设计方案的编制和实施，确保设计符合国家标准和合同要求。2.3.3检测机构负责对机房建设过程中的材料、设备等进行检测，确保其质量符合标准。2.3.4咨询顾问根据甲方或乙方的需求，提供专业咨询意见，协助解决合同履行过程中出现的问题。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应当承担的最高赔偿金额。3.2第三方责任限额的确定3.2.1第三方责任限额由双方在合作协议中约定，并在本合同中予以确认；3.2.2第三方责任限额一般不超过合同总价的5%。3.3第三方责任限额的履行3.3.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的赔偿责任；3.3.2如第三方责任限额不足以弥补损失，甲方和乙方应根据本合同约定的违约责任，承担相应的补充赔偿责任。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方4.1.1甲方有权要求第三方按照合作协议和本合同的规定，履行相关职责；4.1.2第三方应积极配合甲方的工作，确保工程质量、进度和安全。4.2第三方与乙方4.2.1乙方应按照本合同的规定，配合第三方履行职责；4.2.2第三方在履行职责过程中，如发现乙方违反合同约定，有权向甲方报告。4.3第三方与合同双方4.3.1合同双方应尊重第三方的独立性，不得干涉第三方的正常工作；4.3.2合同双方应共同维护第三方的合法权益，确保第三方在履行职责过程中不受不公正待遇。4.4第三方与其他第三方4.4.1各第三方之间应相互尊重，独立履行各自职责；4.4.2各第三方在履行职责过程中，如发生争议，应通过协商或仲裁方式解决。5.第三方介入的费用承担5.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照合作协议约定分担；5.2若第三方介入费用超出合作协议约定，超出部分由造成费用增加的一方承担。5.3第三方介入的费用应在合同约定的支付期限内支付，逾期未支付，应承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：施工图纸及技术规范要求：施工图纸及技术规范应详细、完整，符合国家及行业标准。说明：本附件为施工的依据，乙方应严格按照图纸及技术规范进行施工。2.合同附件二：工程量清单要求：工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单价、总价等。说明：本附件用于计算工程款，甲方和乙方应共同确认工程量清单的准确性。3.合同附件三：施工进度计划表要求：施工进度计划表应明确各阶段施工的起止时间、工作内容等。说明：本附件用于监督施工进度，确保工程按期完成。4.合同附件四：工程质量验收报告要求：验收报告应详细记录工程质量验收情况，包括验收时间、结果等。说明：本附件用于证明工程质量符合合同要求。5.合同附件五：施工安全及环保措施要求：措施应包括施工过程中的安全防护、环保要求等。说明：本附件用于确保施工过程中的安全与环保。6.合同附件六：施工过程中产生的各类文件、资料要求：文件、资料应真实、完整、准确，便于工程验收和后续管理。说明：本附件用于记录施工过程中的各项活动，为工程验收和后期维护提供依据。7.合同附件七：第三方合作协议要求：合作协议应明确各方的权利、义务及责任。说明：本附件用于规范第三方介入过程中的行为，确保各方权益。8.合同附件八：争议解决协议要求：协议应明确争议解决的方式、机构及程序。说明：本附件用于在发生争议时，指导双方进行解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。责任认定标准：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若乙方未按期完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此产生的损失。2.违约行为：甲方未按合同约定的时间、金额支付工程款项。责任认定标准：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若甲方逾期支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此产生的损失。3.违约行为：一方违反合同约定，给对方造成损失。责任认定标准：违约方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若乙方在施工过程中，因自身原因导致工程质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。4.违约行为：一方未履行合同约定的其他义务。责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若甲方未按约定提供施工图纸，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任。5.违约行为：第三方未履行合作协议或违反合同约定。责任认定标准：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若第三方在履行职责过程中，因自身原因导致工程延误，第三方应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度智能数据中心机房施工合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1机房建设内容3.2设备安装内容3.3系统集成内容3.4附属设施建设内容4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.施工进度及节点5.1施工进度计划5.2施工节点5.3进度调整6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量保证7.施工安全及环保要求7.1施工安全7.2环保要求7.3应急措施8.保修期限及保修内容8.1保修期限8.2保修内容8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1不可抗力13.2保密条款13.3合同附件14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：科技有限公司（2）乙方：建筑安装有限公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式（1）甲方联系人：（2）甲方联系电话：138（3）乙方联系人：赵六（4）乙方联系电话：13956782.项目概况2.1项目名称科技有限公司智能数据中心机房建设项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模建筑面积：1000平方米；设备容量：1000台2.4项目工期自合同签订之日起，工期为6个月3.施工内容3.1机房建设内容（1）土建工程：包括地基基础、主体结构、屋面及装饰装修等；（2）机电安装工程：包括电力系统、空调系统、消防系统、安防系统等；3.2设备安装内容（1）服务器设备；（2）存储设备；（3）网络设备；3.3系统集成内容（1）服务器集群系统；（2）存储系统；（3）网络系统；3.4附属设施建设内容（1）消防水池及消防管道；（2）UPS不间断电源；（3）配电室及配电线路。4.合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。4.2付款方式（1）合同签订后，甲方支付合同总价30%的预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价60%的进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价10%的尾款。4.3付款时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内；（2）进度款：每月支付一次；（3）尾款：竣工验收合格后30个工作日内。5.施工进度及节点5.1施工进度计划（1）土建工程：2个月；（2）机电安装工程：3个月；（3）系统集成：1个月；（4）附属设施建设：1个月。5.2施工节点（1）土建工程：主体结构封顶；（2）机电安装工程：设备安装完成；（3）系统集成：系统调试完成；（4）附属设施建设：设施建设完成。5.3进度调整如因不可抗力等原因导致施工进度延误，双方应协商调整施工进度计划。6.施工质量要求6.1质量标准（1）土建工程：符合国家相关质量标准；（2）机电安装工程：符合国家相关质量标准；（3）系统集成：符合国家相关质量标准；（4）附属设施建设：符合国家相关质量标准。6.2质量检测（1）土建工程：每道工序完成后进行自检、互检、专检；（2）机电安装工程：每道工序完成后进行自检、互检、专检；（3）系统集成：每道工序完成后进行自检、互检、专检；（4）附属设施建设：每道工序完成后进行自检、互检、专检。6.3质量保证（1）施工过程中，乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工完成后，乙方应提供工程质量保证书。8.保修期限及保修内容8.1保修期限（1）土建工程：自竣工验收合格之日起，保修期为5年；（2）机电安装工程：自竣工验收合格之日起，保修期为2年；（3）系统集成：自竣工验收合格之日起，保修期为1年；（4）附属设施建设：自竣工验收合格之日起，保修期为2年。8.2保修内容（1）土建工程：包括地基基础、主体结构、屋面防水等；（2）机电安装工程：包括电力系统、空调系统、消防系统、安防系统等；（3）系统集成：包括服务器集群系统、存储系统、网络系统等；（4）附属设施建设：包括消防水池及消防管道、UPS不间断电源、配电室及配电线路等。8.3保修责任（1）在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用；（2）保修期满后，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应承担相应的修复费用。9.违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方未按合同约定交付工程；（3）乙方未按合同约定支付款项；（4）双方约定的其他违约情形。9.2违约责任（1）乙方未按合同约定完成工程或交付工程，应向甲方支付合同总价10%的违约金；（2）乙方未按合同约定支付款项，应向甲方支付欠付款项的10%的违约金；（3）双方约定的其他违约责任。9.3违约处理（1）发生违约情形时，违约方应立即采取补救措施；（2）双方应友好协商解决违约事宜，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；（2）协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构省市仲裁委员会10.3争议解决程序（1）仲裁申请应在争议发生后30日内提出；（2）仲裁机构应在收到仲裁申请后15日内作出受理决定；（3）仲裁庭应在仲裁申请受理后60日内作出仲裁裁决。11.合同解除11.1合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后，在合理期限内仍未履行；（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方；（2）合同解除后，双方应按合同约定处理已完成的工程及款项。11.3合同解除后果（1）合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款项；12.合同生效及终止12.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章；（2）合同经合同登记机关登记。12.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同约定的解除条件成就；（3）合同双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序（1）合同终止后，双方应按合同约定处理已完成的工程及款项；13.其他约定事项13.1不可抗力（1）不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）发生不可抗力时，双方应协商处理合同履行事宜；（3）因不可抗力导致合同无法履行时，合同解除，双方互不承担违约责任。13.2保密条款（1）双方对本合同内容负有保密义务；（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容；（3）保密义务在本合同终止后仍有效。14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、咨询方等，以及因履行本合同所需的其他第三方服务提供者。15.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：（1）提供专业咨询或技术服务；（2）对施工过程进行监督和检查；（3）对工程质量进行检测和评估；（4）对合同履行情况进行监督。15.3第三方选择（1）甲方有权自行选择第三方，并与其签订相应的服务协议；（2）乙方应积极配合甲方选择的第三方进行工作。15.4第三方责任（1）第三方应按照本合同约定和其服务协议的约定，履行其职责；（2）第三方因自身原因导致的工作失误或违约，应承担相应的法律责任；（3）第三方的工作成果应符合国家相关标准和规范。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方因其工作失误或违约行为，对甲方或乙方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定（1）第三方责任限额应在其服务协议中明确约定；（2）如服务协议未约定责任限额，则第三方责任限额为本合同总价的10%。16.3责任限额调整（1）如第三方责任限额低于本合同总价的10%，则按本合同总价的10%进行调整；（2）如第三方责任限额高于本合同总价的10%，则按实际约定执行。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分（1）甲方负责合同的总体协调和管理；（2）乙方负责工程的具体实施；（3）第三方负责其服务范围内的专业工作。17.2沟通协调（1）甲方、乙方和第三方应保持有效的沟通，确保工作协调一致；（2）任何一方与第三方的沟通协调问题，应由甲方与第三方进行；（3）如甲方与第三方沟通协调不成，乙方应协助甲方进行协调。17.3争议解决（1）甲方、乙方和第三方之间的争议，应通过友好协商解决；（2）协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式解决。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方服务协议（1）第三方介入本合同，应与甲方签订服务协议，明确双方的权利和义务；（2）服务协议应包括但不限于：服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。18.2第三方费用（1）第三方服务费用由甲方承担，并在服务协议中明确；（2）乙方应积极配合第三方工作，不得无故拒绝或拖延。18.3第三方工作成果（1）第三方的工