2024庭院房购置合同范本：庭院房产购置合同及后续服务3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024庭院房购置合同范本：庭院房产购置合同及后续服务本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1出卖方信息1.2买受方信息2.房产基本情况2.1房产位置2.2房产面积2.3房产结构2.4房产用途3.房产交易价格及支付方式3.1房产交易价格3.2付款方式3.3付款时间4.房产交付及验收4.1交付时间4.2验收标准4.3验收程序5.房产过户手续5.1过户时间5.2过户费用5.3过户程序6.房产售后服务6.1售后服务内容6.2售后服务期限6.3售后服务责任7.房产权属确认7.1房产权属证书7.2房产权属登记8.房产税费承担8.1税费种类8.2税费承担方8.3税费支付时间9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.2违约责任10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：房产测绘报告12.2附件二：房产买卖合同12.3附件三：房产过户手续13.合同签署及生效日期13.1签署日期13.2生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1出卖方信息出卖方名称：__________出卖方法定代表人：__________出卖方住所：__________出卖方联系电话：__________1.2买受方信息买受方名称：__________买受方法定代表人：__________买受方住所：__________买受方联系电话：__________2.房产基本情况2.1房产位置省份：__________城市：__________区域：__________街道：__________门牌号码：__________2.2房产面积建筑面积：__________平方米使用面积：__________平方米2.3房产结构结构类型：__________建筑年代：__________2.4房产用途房产用途：__________3.房产交易价格及支付方式3.1房产交易价格总交易价格：__________元人民币小写：__________3.2付款方式付款方式一：__________付款方式二：__________3.3付款时间首付款支付时间：__________尾款支付时间：__________4.房产交付及验收4.1交付时间房产交付时间：__________4.2验收标准验收标准一：__________验收标准二：__________4.3验收程序验收程序一：__________验收程序二：__________5.房产过户手续5.1过户时间房产过户时间：__________5.2过户费用过户费用一：__________过户费用二：__________5.3过户程序过户程序一：__________过户程序二：__________6.房产售后服务6.1售后服务内容售后服务内容一：__________售后服务内容二：__________6.2售后服务期限售后服务期限：__________6.3售后服务责任售后服务责任一：__________售后服务责任二：__________7.房产权属确认7.1房产权属证书房产权属证书名称：__________房产权属证书编号：__________7.2房产权属登记房产权属登记机构：__________房产权属登记时间：__________8.房产税费承担8.1税费种类房产交易税费：__________房产登记税费：__________房产其他税费：__________8.2税费承担方出卖方承担税费：__________买受方承担税费：__________8.3税费支付时间出卖方承担税费支付时间：__________买受方承担税费支付时间：__________9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件买受方解除条件：__________出卖方解除条件：__________9.2违约责任违约金计算方式：__________违约金支付时间：__________违约金支付方式：__________10.争议解决方式10.1争议解决途径和解：__________调解：__________诉讼：__________10.2争议解决机构和解机构：__________调解机构：__________诉讼法院：__________11.合同生效及终止11.1合同生效条件合同签署：__________税费缴纳：__________房产过户：__________11.2合同终止条件合同履行完毕：__________合同解除：__________12.合同附件12.1附件一：房产测绘报告报告编号：__________报告日期：__________12.2附件二：房产买卖合同合同编号：__________合同日期：__________12.3附件三：房产过户手续过户申请表编号：__________过户申请表日期：__________13.合同签署及生效日期13.1签署日期出卖方签署日期：__________买受方签署日期：__________13.2生效日期合同生效日期：__________14.其他约定事项14.1通知方式书面通知：__________电子邮件通知：__________14.2合同变更合同变更需经双方协商一致：__________变更后的合同作为本合同的补充部分：__________14.3合同份数本合同一式__________份，双方各执__________份：__________14.4法律适用本合同适用__________法律：__________14.5合同份数本合同一式__________份，双方各执__________份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中，第三方指除合同双方外的，提供中介、咨询、评估、代理等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形本合同履行过程中，如需第三方介入，包括但不限于房产中介、律师、评估机构等。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围第三方在提供相关服务过程中，应严格按照法律法规和合同约定履行职责。16.2第三方责任限额第三方因提供服务过程中出现过错，导致合同双方遭受损失的，其责任限额为__________元人民币。16.3第三方责任承担第三方责任承担方式：__________第三方责任承担时间：__________17.甲乙方与第三方的关系17.1甲乙方与第三方的沟通甲乙方应通过书面或口头形式与第三方进行沟通，明确各自的权利义务。17.2第三方服务费用第三方服务费用由__________方承担：__________第三方服务费用支付方式：__________17.3第三方服务成果第三方服务成果应符合合同约定及行业标准：__________18.第三方介入后的额外条款及说明18.1第三方介入的程序1.双方协商确定第三方；2.第三方提供相关资质证明；3.双方与第三方签订服务协议；4.第三方开始提供服务。18.2第三方介入的职责1.实事求是地提供专业意见；2.严格遵守法律法规和合同约定；3.对所提供的服务质量负责。18.3第三方介入的权限第三方介入后，其权限包括但不限于：1.收集、整理相关资料；2.评估房产价值；3.提供法律咨询；4.协助办理过户手续。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙方的划分第三方仅对甲乙方提供服务，与合同双方无直接法律关系。19.2第三方与房产的划分第三方介入的房产为合同约定的房产，其所有权归甲乙方所有。19.3第三方与其他第三方的划分第三方与其他第三方无直接合作关系，各自独立承担责任。20.第三方介入后的合同修改20.1合同修改程序如需修改本合同，甲乙方应与第三方协商一致，签订补充协议。20.2合同修改内容合同修改内容应包括但不限于第三方介入的具体事项、责任范围、费用等。20.3合同修改生效补充协议签订后，双方应按照修改后的合同履行各自义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房产测绘报告要求：报告需由具有相应资质的测绘机构出具，详细记载房产的具体位置、面积、结构等信息。说明：该报告作为房产交易的重要依据，用于确认房产的实际情况。2.附件二：房产买卖合同要求：合同需载明双方的基本信息、房产基本情况、交易价格、付款方式、交付及验收时间等条款。说明：该合同是甲乙双方签订的具有法律效力的文件，双方应严格按照合同约定履行各自义务。3.附件三：房产过户手续要求：过户手续需包括房产过户申请表、身份证复印件、户口本复印件、婚姻状况证明等。说明：该手续是办理房产过户的必备文件，确保房产过户的合法性和有效性。4.附件四：房产交易税费缴纳凭证要求：凭证需载明税费种类、金额、缴纳时间等信息。说明：该凭证作为房产交易税费缴纳的证明，甲乙双方应妥善保管。5.附件五：第三方服务协议要求：协议需明确第三方服务内容、费用、责任范围等条款。说明：该协议是甲乙双方与第三方签订的具有法律效力的文件，双方应严格按照协议约定履行各自义务。6.附件六：补充协议要求：补充协议需载明合同修改内容、生效时间等条款。说明：该协议是对合同条款的补充，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：买受方未按时支付房款；出卖方未按时交付房产；第三方未按时提供专业服务；双方未按时办理过户手续。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金计算方式：__________赔偿损失计算方式：__________3.违约责任示例：买受方未按时支付房款，逾期__________天，应向出卖方支付违约金__________元。出卖方未按时交付房产，逾期__________天，应向买受方支付违约金__________元。第三方未按时提供专业服务，逾期__________天，应向甲乙双方分别支付违约金__________元。双方未按时办理过户手续，逾期__________天，应向对方支付违约金__________元。全文完。2024庭院房购置合同范本：庭院房产购置合同及后续服务1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2买受人信息2.房地产项目基本情况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目类型2.4项目规模3.房地产购置合同条款3.1房屋面积3.2房屋结构3.3房屋用途3.4房屋价格3.5付款方式3.6付款期限3.7首付比例3.8房屋交付时间3.9房屋交付条件4.房地产购置合同附件4.1房地产购置合同附件一：房屋买卖合同4.2房地产购置合同附件二：房屋产权证4.3房地产购置合同附件三：房屋质量保证书4.4房地产购置合同附件四：房屋维修基金缴纳证明5.房地产购置合同后续服务5.1房屋装修服务5.2房屋维修服务5.3房屋物业管理服务5.4房屋贷款服务5.5房屋过户服务6.房地产购置合同违约责任6.1买受人违约责任6.2开发商违约责任7.房地产购置合同争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用8.房地产购置合同生效条件8.1合同生效条件8.2合同生效时间9.房地产购置合同解除条件9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.房地产购置合同其他约定10.1合同履行期限10.2合同变更10.3合同终止10.4合同解除10.5合同续签11.房地产购置合同签署日期12.房地产购置合同签署地点13.房地产购置合同附件清单14.房地产购置合同签署人签字盖章第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.1.2开发商地址：市区路号1.1.3开发商法定代表人：1.2买受人信息1.2.1买受人姓名：1.2.2买受人地址：市区路号2.房地产项目基本情况2.1项目名称：庭院花园2.2项目地址：市区路号2.3项目类型：住宅2.4项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米3.房地产购置合同条款3.1房屋面积：100平方米3.2房屋结构：框架结构3.3房屋用途：住宅3.4房屋价格：人民币100万元整3.5付款方式：分期付款3.5.1首付款：人民币30万元整，于合同签订之日起5个工作日内支付3.5.2尾款：人民币70万元整，于房屋交付前30个工作日内支付3.6付款期限：首付款支付后，买受人应在合同约定的期限内完成全部房款支付3.7首付比例：30%3.8房屋交付时间：2024年12月31日前3.9房屋交付条件：房屋质量合格，相关手续齐全4.房地产购置合同附件4.1房地产购置合同附件一：房屋买卖合同4.2房地产购置合同附件二：房屋产权证4.3房地产购置合同附件三：房屋质量保证书4.4房地产购置合同附件四：房屋维修基金缴纳证明5.房地产购置合同后续服务5.1房屋装修服务：提供房屋装修指导及咨询服务5.2房屋维修服务：提供房屋保修期内免费维修服务5.3房屋物业管理服务：提供物业管理服务，确保小区环境整洁、安全5.4房屋贷款服务：协助买受人办理房屋贷款事宜5.5房屋过户服务：协助买受人办理房屋过户手续6.房地产购置合同违约责任6.1买受人违约责任6.1.1买受人未按约定支付房款的，应向开发商支付违约金，违约金为未付款项的5%6.2开发商违约责任6.2.1开发商未按约定交付房屋的，应向买受人支付违约金，违约金为房屋总价的1%6.2.2开发商交付的房屋不符合合同约定的，应负责修复或退还房款7.房地产购置合同争议解决7.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼7.2争议解决机构：市区人民法院7.3争议解决费用：诉讼费用由败诉方承担8.房地产购置合同生效条件8.1合同生效条件8.1.1双方在合同上签字盖章8.1.2买受人支付首付款8.1.3房地产开发商提供房屋产权证等文件8.2合同生效时间8.2.1合同自双方签字盖章之日起生效9.房地产购置合同解除条件9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致9.1.2买受人未按约定支付房款且经催告后仍不支付9.1.3开发商未按约定交付房屋且经催告后仍不交付9.2合同解除程序9.2.1双方书面通知对方解除合同9.2.2买受人需退还已支付房款，开发商需退还房屋10.房地产购置合同其他约定10.1合同履行期限10.1.1合同自生效之日起至房屋交付之日止10.2合同变更10.2.1任何一方提出变更合同内容的，应书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议10.3合同终止10.3.1房屋交付后，合同终止10.4合同解除10.4.1合同解除后，双方应按合同约定处理已交付的房款和房屋10.5合同续签10.5.1如双方有意续签合同，应在合同到期前30日内书面通知对方，并签订续签协议11.房地产购置合同签署日期11.1合同签署日期：2024年3月15日12.房地产购置合同签署地点12.1合同签署地点：市区路号房地产开发有限公司办公室13.房地产购置合同附件清单13.1房屋买卖合同13.2房屋产权证13.3房屋质量保证书13.4房屋维修基金缴纳证明13.5双方身份证明文件13.6其他相关文件14.房地产购置合同签署人签字盖章14.1开发商代表签字：14.2买受人签字：14.3日期：第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，参与合同履行过程中的中介机构、服务机构或其他参与主体。1.2第三方介入的范围包括但不限于房屋买卖、房屋装修、房屋贷款、房屋过户、物业管理等服务。2.第三方介入的条件和程序2.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订书面协议。2.2第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务。2.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和协助。3.第三方介入的职责和权利3.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的服务职责。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和文件，以完成其服务职责。3.3第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，对服务过程中的问题提出建议和解决方案。4.第三方介入的义务和责任4.1第三方应确保其提供的服务符合法律法规和行业标准。4.2第三方应妥善保管甲乙双方提供的信息和文件，不得泄露。4.3第三方因自身原因导致服务出现瑕疵或违约的，应承担相应的责任。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则第三方责任限额为人民币10万元。5.2.1第三方在提供服务过程中造成甲乙双方财产损失的；5.2.2第三方在提供服务过程中违反法律法规，导致甲乙双方遭受损失的；5.2.3第三方因自身原因导致服务合同无法履行的。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方之间，以及第三方与其他各方之间的关系，应根据各自合同约定和法律法规处理。6.2第三方对甲乙双方的责任，仅限于其根据合同约定和法律法规应承担的责任。6.3第三方与其他各方之间的争议，应通过协商、调解或诉讼等方式解决。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙双方应书面通知第三方，并经第三方同意后签订书面变更协议。7.2第三方介入后的合同变更，不影响原合同中甲乙双方的权利和义务。8.第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后，如需解除合同，甲乙双方应书面通知第三方，并经第三方同意后签订书面解除协议。8.2第三方介入后的合同解除，不影响原合同中甲乙双方的权利和义务。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入后的合同履行10.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同，确保合同目标的实现。10.2第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定，向第三方支付服务费用。11.第三方介入后的保密义务11.1第三方在合同履行过程中，对甲乙双方提供的信息和文件负有保密义务。11.2第三方违反保密义务，导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的责任。12.第三方介入后的法律适用和管辖12.1本合同中关于第三方介入的条款，适用中华人民共和国法律法规。12.2第三方介入后，如发生争议，甲乙双方同意提交合同签订地人民法院管辖。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋买卖合同要求：合同应详细记载房屋买卖双方的基本信息、房屋基本情况、价格、付款方式、交付时间等。说明：此附件为合同主体部分，是房屋买卖双方权利义务的依据。2.房屋产权证要求：产权证应真实有效，证明卖方对房屋拥有合法产权。说明：此附件用于证明卖方对房屋的产权，买方需在过户前核实。3.房屋质量保证书要求：保证书应明确房屋的质量标准、保修期限和保修内容。说明：此附件用于保障买方在房屋保修期间的质量权益。4.房屋维修基金缴纳证明要求：证明应显示买方已缴纳房屋维修基金，并注明缴纳金额和缴纳时间。说明：此附件用于证明买方已履行缴纳房屋维修基金的义务。5.双方身份证明文件要求：包括身份证、户口本等，证明甲乙双方的身份信息真实有效。说明：此附件用于核实甲乙双方的身份信息。6.房屋评估报告要求：报告应客观、公正地评估房屋的价值。说明：此附件用于确定房屋交易价格。7.房屋贷款合同要求：合同应详细记载贷款金额、利率、还款方式、还款期限等。说明：此附件用于证明买方已办理房屋贷款事宜。8.房屋过户手续要求：过户手续应齐全，包括申请表、身份证、户口本、产权证等。说明：此附件用于证明房屋已过户至买方名下。9.房屋装修合同要求：合同应详细记载装修项目、装修标准、工期、费用等。说明：此附件用于规范房屋装修事宜。10.物业管理合同要求：合同应明确物业管理服务内容、收费标准、服务期限等。说明：此附件用于规范物业管理服务。说明二：违约行为及责任认定：1.买受人违约行为违约行为：未按约定支付房款责任认定标准：买受人应向开发商支付违约金，违约金为未付款项的5%示例：若买受人应支付首付款30万元，但未在约定时间内支付，则应支付违约金1.5万元。2.开发商违约行为违约行为：未按约定交付房屋责任认定标准：开发商应向买受人支付违约金，违约金为房屋总价的1%示例：若房屋总价为100万元，开发商未在约定时间内交付房屋，则应支付违约金1万元。3.第三方违约行为违约行为：因第三方原因导致服务出现瑕疵或违约责任认定标准：第三方应根据合同约定和法律法规承担相应责任示例：若第三方在提供房屋装修服务过程中，因自身原因导致装修质量不合格，则应负责修复或退还装修费用。4.其他违约行为违约行为：双方在合同中约定的其他违约行为责任认定标准：根据合同约定和法律法规承担相应责任示例：若合同约定买受人不得擅自改变房屋结构，但买受人擅自改变，则应承担相应责任。全文完。2024庭院房购置合同范本：庭院房产购置合同及后续服务2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.房产基本信息2.1房产位置2.2房产面积2.3房产结构2.4房产用途3.房产购置价格及支付方式3.1房产购置总价3.2付款方式3.3付款时间节点4.房产交付及验收4.1房产交付时间4.2房产验收标准4.3验收流程5.房产税费承担5.1房产税费种类5.2税费承担主体5.3税费缴纳时间6.房产后续服务6.1房产维修保障6.2房产物业服务6.3房产装修支持7.房产权属转移7.1房产权属转移时间7.2房产权属转移手续7.3房产权属转移费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1合同附件名称11.2合同附件内容12.合同变更12.1合同变更方式12.2合同变更程序12.3合同变更生效条件13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.房产基本信息2.1房产位置房产地址：[具体地址]2.2房产面积房产建筑面积：[建筑面积]房产使用面积：[使用面积]2.3房产结构房产结构：[结构类型，如砖混结构、框架结构等]2.4房产用途房产用途：[用途，如住宅、商业等]3.房产购置价格及支付方式3.1房产购置总价房产购置总价：[总价金额]3.2付款方式付款方式：[付款方式，如分期付款、一次性付款等]3.3付款时间节点付款时间节点：首付款：[首付款金额]，[支付时间]余款：[余款金额]，[支付时间]4.房产交付及验收4.1房产交付时间房产交付时间：[具体交付日期]4.2房产验收标准房产验收标准：房屋主体结构安全水电设施齐全且正常使用房屋内部装修符合合同约定4.3验收流程验收流程：甲方在交付日期前通知乙方验收乙方在收到通知后3日内进行验收验收合格后双方签署验收报告5.房产税费承担5.1房产税费种类房产税费种类：契税土地增值税印花税房产交易手续费5.2税费承担主体税费承担主体：甲方承担契税、土地增值税、印花税乙方承担房产交易手续费5.3税费缴纳时间税费缴纳时间：甲方在合同签订后5日内缴纳上述税费6.房产后续服务6.1房产维修保障房产维修保障：甲方提供房屋主体结构及主要设施的维修保障维修期限：自交付之日起[保修期限]，如因乙方使用不当导致的损坏，甲方不承担维修责任6.2房产物业服务房产物业服务：甲方委托[物业服务公司名称]提供物业服务乙方需遵守物业服务合同约定，缴纳物业服务费6.3房产装修支持房产装修支持：甲方提供必要的装修图纸和技术支持乙方进行装修需符合相关法律法规及物业管理规定8.违约责任8.1违约情形违约情形：甲方未按时交付房产乙方未按时支付房款甲方提供的房产存在重大质量问题乙方擅自改变房产结构或用途8.2违约责任承担违约责任承担：甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金按逾期房款总额的[比例]%计算乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金按逾期房款总额的[比例]%计算8.3违约金计算方式违约金计算方式：违约金=逾期房款总额×逾期天数×[比例]%9.争议解决9.1争议解决方式争议解决方式：通过友好协商解决协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁9.2争议解决机构争议解决机构：[仲裁机构名称]，地址：[仲裁机构地址]9.3争议解决程序争议解决程序：双方提交仲裁申请仲裁机构受理并组成仲裁庭仲裁庭进行审理仲裁庭作出仲裁裁决10.合同生效及终止10.1合同生效条件合同生效条件：双方签署本合同甲方收到乙方支付的首付款10.2合同终止条件合同终止条件：房产交付并验收合格双方履行完毕合同约定的义务10.3合同解除条件合同解除条件：双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方违约，经对方催告后仍未履行11.合同附件11.1合同附件名称合同附件名称：房产证复印件房产测绘报告房产维修保证书物业服务合同11.2合同附件内容合同附件内容：房产证复印件：证明房产所有权房产测绘报告：证明房产面积房产维修保证书：明确甲方提供的维修保障物业服务合同：明确物业服务内容12.合同变更12.1合同变更方式合同变更方式：书面形式经双方签署变更协议12.2合同变更程序合同变更程序：双方协商一致签署变更协议变更协议作为合同附件12.3合同变更生效条件合同变更生效条件：变更协议签署后生效变更内容对本合同具有同等法律效力13.合同解除13.1合同解除条件合同解除条件：双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方违约，经对方催告后仍未履行13.2合同解除程序合同解除程序：双方协商一致解除合同签署解除协议解除协议作为合同附件13.3合同解除后的处理合同解除后的处理：甲方退还乙方已支付的房款乙方退还甲方提供的房产双方处理完毕合同解除后的相关事宜14.其他约定事项14.1其他约定事项内容其他约定事项内容：合同履行过程中产生的其他费用由双方协商分担本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.2其他约定事项效力其他约定事项效力：本合同的其他约定事项与本合同其他条款具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念第三方概念：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、评估机构、监理方、施工方等，其具体指代应根据介入的具体情况确定。15.2第三方责任15.2.1第三方责任界定第三方责任界定：第三方在本合同项下的责任应限于其专业范围内，且仅限于因其专业行为或疏忽导致的后果。15.2.2第三方责任限额第三方责任限额：第三方责任限额为本合同房产购置总价的一定比例，具体比例为[比例]%。15.3第三方责权利15.3.1第三方权利第三方权利：第三方有权根据合同约定或专业要求，独立进行相关工作。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和协助。15.3.2第三方义务第三方义务：第三方应按照合同约定的时间、质量标准完成工作。第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.3.3第三方保密义务第三方保密义务：第三方对本合同内容及其涉及的商业秘密负有保密义务。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲乙方与第三方之间的协议甲乙方与第三方之间的协议：甲乙方与第三方之间的协议应另行签订，与本合同具有同等法律效力。16.2第三方与其他各方的划分说明第三方与其他各方的划分说明：第三方与甲方之间的关系由甲乙方与第三方之间的协议约定。第三方与乙方之间的关系由甲乙方与第三方之间的协议约定。第三方与甲乙双方之间的关系由本合同及相关协议共同约定。17.第三方介入的具体条款17.1中介方17.1.1中介方责任中介方责任：中介方