




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度甲方乙方就某核电站建设达成的合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称1.1.2甲方法定代表人1.1.3甲方注册地址1.1.4甲方联系方式1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称1.2.2乙方法定代表人1.2.3乙方注册地址1.2.4乙方联系方式2.合同标的2.1核电站建设项目概述2.1.1项目名称2.1.2项目地点2.1.3项目规模2.1.4项目工期2.2项目具体内容2.2.1主要建设内容2.2.2辅助建设内容2.2.3附属设施建设3.合同金额及支付方式3.1合同总金额3.2分阶段支付金额及时间节点3.3付款方式3.4付款条件4.合同期限4.1合同生效日期4.2合同履行期限4.3合同终止条件5.工程进度及质量要求5.1工程进度安排5.2质量标准及验收程序5.3工程变更及索赔6.甲方权利与义务6.1甲方权利6.1.1对乙方施工过程的监督检查6.1.2对工程质量、进度、安全等方面的监督6.1.3享有合同约定的其他权利6.2甲方义务6.2.1按时支付合同价款6.2.2提供施工场地及所需资料6.2.3保障乙方施工安全6.2.4享有合同约定的其他义务7.乙方权利与义务7.1乙方权利7.1.1按合同约定进行施工7.1.2享有合同约定的其他权利7.2乙方义务7.2.1按时完成施工任务7.2.2确保工程质量、进度、安全7.2.3享有合同约定的其他义务8.合同变更与解除8.1合同变更8.1.1变更原因8.1.2变更程序8.1.3变更后的合同条款8.2合同解除8.2.1解除原因8.2.2解除程序8.2.3解除后的合同责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约金计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同附件12.1附件清单12.2附件内容13.合同其他约定13.1合同保密13.2合同解释13.3合同附件14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:能源开发有限公司1.1.2甲方法定代表人:1.1.3甲方注册地址:省市区路号1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:建筑安装工程有限公司1.2.2乙方法定代表人:1.2.3乙方注册地址:省市区路号2.合同标的2.1核电站建设项目概述2.1.1项目名称:核电站一期工程2.1.2项目地点:省市区2.1.3项目规模:装机容量4×1000MW2.1.4项目工期:2024年1月1日至2028年12月31日2.2项目具体内容2.2.1主要建设内容:核岛、常规岛、辅助设施等2.2.2辅助建设内容:输电线路、供水管道、排水设施等2.2.3附属设施建设:生活区、办公区、维修区等3.合同金额及支付方式3.1合同总金额:人民币壹拾亿元整(¥100,000,000.00)3.2分阶段支付金额及时间节点:3.2.1首付款:合同签订后10个工作日内支付人民币壹亿元整3.2.2进度款:按工程进度分期支付3.2.3验收款:工程验收合格后支付剩余款项3.3付款方式:银行转账3.4付款条件:甲方收到乙方提交的合法合规的付款申请及发票后,及时支付合同款项4.合同期限4.1合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效4.2合同履行期限:2024年1月1日至2028年12月31日4.3合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同5.工程进度及质量要求5.1工程进度安排:5.1.1土建工程:2024年1月1日至2026年6月30日5.1.2设备安装工程:2026年7月1日至2027年12月31日5.1.3调试及试运行:2028年1月1日至2028年12月31日5.2质量标准及验收程序:5.2.1质量标准:符合国家及行业标准5.2.2验收程序:按国家及行业标准执行6.甲方权利与义务6.1甲方权利6.1.1对乙方施工过程的监督检查6.1.2对工程质量、进度、安全等方面的监督6.1.3享有合同约定的其他权利6.2甲方义务6.2.1按时支付合同价款6.2.2提供施工场地及所需资料6.2.3保障乙方施工安全6.2.4享有合同约定的其他义务8.合同变更与解除8.1合同变更8.1.1变更原因:因不可抗力、法律法规变化、政策调整等客观原因导致合同内容需要调整8.1.2变更程序:双方应书面协商一致,签订变更协议,并作为合同附件8.1.3变更后的合同条款:变更后的条款应与原合同具有同等法律效力8.2合同解除8.2.1解除原因:因一方违约、合同目的不能实现或其他双方约定的事由8.2.2解除程序:违约方应书面通知对方,并赔偿对方因此遭受的损失8.2.3解除后的合同责任:双方应按照合同约定承担相应的责任9.违约责任9.1违约情形:未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更工程内容、未履行合同约定的其他义务等9.2违约责任承担方式:违约方应承担违约金、赔偿金等责任9.3违约金计算方法:按合同总金额的X%计算,具体比例由双方协商确定10.争议解决10.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成则提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会10.3争议解决费用:由败诉方承担,仲裁费用由双方按比例分担11.合同生效11.1合同生效条件:双方签字盖章,并经省市区市场监督管理局备案11.2合同生效日期:自合同备案之日起生效12.合同附件12.1附件清单:12.1.1项目设计文件12.1.2施工组织设计12.1.3采购合同12.1.4其他相关文件12.2附件内容:详见附件清单所列文件13.合同其他约定13.1合同保密:双方对本合同内容及项目信息负有保密义务13.2合同解释:合同条款如有歧义,按有利于维护合同双方权益的原则解释13.3合同附件:本合同附件与合同具有同等法律效力14.合同签署14.1合同签署日期:____年____月____日14.2合同签署地点:省市区路号14.3合同签署人员:14.3.1甲方代表:(签字)14.3.2乙方代表:(签字)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义:第三方是指在本合同履行过程中,为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监督、监理、检验、评估或其他协助的独立第三方机构或个人,不包括中介方。15.2第三方介入的目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量和安全、确保合同目标的实现。16.第三方介入的程序16.1甲方或乙方提出第三方介入的需求,并书面通知对方。16.2双方协商确定第三方介入的具体事项、范围、期限和费用。16.3甲方或乙方与第三方签订合作协议,明确各方的权利、义务和责任。17.第三方权利与义务17.1第三方权利:17.1.1获得合同履行的相关信息和数据。17.1.2行使合同约定的监督、检验、评估等职责。17.1.3要求甲方或乙方提供必要的协助和支持。17.2第三方义务:17.2.1独立、客观、公正地履行职责。17.2.2保守合同秘密和项目信息。17.2.3按时提交工作成果和报告。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额:第三方因其自身原因导致的违约,应承担相应的违约责任,责任限额由双方在合作协议中约定,但不得超过合同总金额的Y%。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方:19.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够履行职责。19.1.2第三方应按照甲方的要求,提供专业意见和监督服务。19.2第三方与乙方:19.2.1乙方应按照合同约定,配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。19.2.2第三方应监督乙方的施工质量、进度和安全,确保工程顺利进行。19.3第三方与合同双方:19.3.1第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更:如需变更第三方介入的事项、范围、期限或费用,应经合同双方书面同意,并重新签订合作协议。20.2第三方介入的解除:如第三方介入的原因消失或合同双方协商一致,可以解除第三方介入,解除程序同第三方介入的终止。21.第三方介入的争议解决21.1如第三方介入过程中发生争议,应通过协商解决,协商不成则提交仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、风险分析等。说明:此报告作为项目决策的重要依据。2.项目设计文件要求:包括总体设计、详细设计、设备选型、施工图等。说明:设计文件是施工和监理的重要依据。3.施工组织设计要求:明确施工方案、进度安排、资源配置、质量保证、安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件。4.采购合同要求:明确采购内容、数量、质量标准、价格、交货时间、违约责任等。说明:采购合同是保证材料设备供应的重要依据。5.施工合同要求:明确施工范围、工期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等。说明:施工合同是双方权利义务的重要体现。6.监理合同要求:明确监理范围、内容、方法、期限、费用、违约责任等。说明:监理合同是确保工程质量的重要保障。7.安全生产许可证要求:提供乙方具备安全生产条件的证明文件。说明:安全生产许可证是乙方具备施工资格的重要证明。8.质量检验报告要求:提供材料、设备、工程质量的检验报告。说明:质量检验报告是保证工程质量的重要依据。9.工程验收报告要求:明确工程验收的标准、程序、时间、参与方等。说明:工程验收报告是确认工程是否合格的重要文件。10.争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、程序、费用等。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.未按时完成工程责任认定标准:按照合同约定的工期,超过约定时间完成工程。示例说明:乙方未能在合同约定的工期内完成工程,应向甲方支付违约金,具体金额按合同约定。2.工程质量不合格责任认定标准:工程未达到合同约定的质量标准。示例说明:乙方施工的工程不符合质量标准,甲方有权要求乙方进行返工或修复,费用由乙方承担。3.擅自变更工程内容责任认定标准:未经甲方同意,乙方擅自变更工程内容。示例说明:乙方未按合同约定进行施工,擅自改变施工方案,甲方有权要求乙方恢复原状或承担相应责任。4.未履行合同约定的其他义务责任认定标准:未履行合同中约定的其他义务,如保密、付款等。示例说明:乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担相应的法律后果。5.违反安全生产规定责任认定标准:在施工过程中违反国家安全生产法规,造成安全事故。示例说明:乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度甲方乙方就某核电站建设达成的合同1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与原则2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.核电站建设概况3.1核电站名称与位置3.2核电站建设规模与类型3.3核电站建设工期4.项目投资与资金来源4.1项目总投资4.2资金来源及筹措方式4.3投资回报与风险承担5.双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.2乙方权利与义务6.项目实施阶段及进度安排6.1设计阶段6.2施工阶段6.3试运行阶段6.4运营阶段7.设计与施工规范7.1设计规范7.2施工规范7.3质量标准8.技术支持与咨询服务8.1技术支持服务8.2咨询服务9.项目验收与交付9.1验收标准与程序9.2交付条件9.3运行调试10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同期限与终止11.1合同期限11.2合同终止条件12.合同变更与解除12.1变更条件12.2解除条件13.合同附件13.1附件一:技术协议13.2附件二:工程量清单13.3附件三:工程进度计划14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的目的与原则本合同旨在明确甲乙双方在二零二四年度就某核电站建设项目的权利、义务和责任,确保项目顺利实施,遵循公平、公正、诚信的原则。2.双方基本信息2.1甲方基本信息甲方名称:电力有限公司法定代表人:X注册地址:市区路号2.2乙方基本信息乙方名称:工程集团有限公司法定代表人:X注册地址:市区路号3.核电站建设概况3.1核电站名称与位置核电站名称:核电站核电站位置:市县镇3.2核电站建设规模与类型核电站建设规模:4台100万千瓦级压水堆核电机组核电站类型:二代改进型核电技术3.3核电站建设工期设计工期:72个月施工工期:48个月4.项目投资与资金来源4.1项目总投资项目总投资:人民币亿元4.2资金来源及筹措方式资金来源:甲方自筹、银行贷款、国家财政补贴筹措方式:甲方通过内部融资、银行贷款、政府专项资金申请等方式筹措资金。5.双方权利与义务5.1甲方权利与义务权利:(1)按照合同约定,对核电站建设项目的实施进行监督管理;(2)对乙方在合同履行过程中的行为进行监督和检查;(3)享有合同约定的其他权利。义务:(1)按照合同约定,按时足额支付项目投资;(2)按照合同约定,提供必要的项目支持;(3)协助乙方办理项目相关手续;(4)履行合同约定的其他义务。5.2乙方权利与义务权利:(1)按照合同约定,对核电站建设项目的设计、施工、调试等工作进行实施;(2)享有合同约定的其他权利。义务:(1)按照合同约定,保证核电站建设项目的质量、安全、进度;(2)按照合同约定,按时完成设计、施工、调试等工作;(3)履行合同约定的其他义务。6.项目实施阶段及进度安排6.1设计阶段设计工期:18个月设计进度安排:(1)初步设计:6个月(2)施工图设计:12个月6.2施工阶段施工工期:36个月施工进度安排:(1)土建施工:12个月(2)安装调试:24个月6.3试运行阶段试运行工期:6个月试运行进度安排:(1)调试阶段:3个月(2)试运行阶段:3个月7.设计与施工规范7.1设计规范本合同项目设计应遵循国家现行有关核电站设计规范、标准,确保设计质量。7.2施工规范本合同项目施工应遵循国家现行有关核电站施工规范、标准,确保施工质量。7.3质量标准本合同项目应达到国家规定的核电站质量标准,确保核电站安全、可靠、经济、环保运行。8.技术支持与咨询服务8.1技术支持服务甲方应提供必要的核电站建设技术支持,包括但不限于:(1)提供核电站设计、施工、运行等方面的技术资料;(2)协助乙方解决在项目实施过程中遇到的技术难题;(3)对乙方进行核电站建设相关技术的培训和指导。8.2咨询服务(1)政策法规咨询:提供国家关于核电站建设的最新政策法规解读;(2)技术标准咨询:提供核电站建设相关技术标准、规范;(3)市场信息咨询:提供国内外核电站建设市场动态及发展趋势。9.项目验收与交付9.1验收标准与程序核电站建设项目验收应按照国家核电站验收标准进行,验收程序如下:(1)项目自检:乙方完成所有建设任务后,自行组织自检;(2)初步验收:甲方组织相关部门对乙方自检结果进行初步验收;(3)最终验收:通过初步验收后,甲方组织专家进行最终验收。9.2交付条件(1)工程质量符合国家规定标准;(2)设备安装调试完成;(3)各项运行参数达到设计要求;(4)取得国家相关部门的运行许可证。10.违约责任与争议解决10.1违约责任任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.合同期限与终止11.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至核电站项目竣工交付使用之日起终止。11.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于:(1)合同约定的期限届满;(2)合同履行完毕;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除合同。12.合同变更与解除12.1变更条件经双方协商一致,可以对本合同进行变更。12.2解除条件合同解除条件包括但不限于:(1)一方违约导致合同无法履行;(2)发生不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。13.合同附件13.1附件一:技术协议13.2附件二:工程量清单13.3附件三:工程进度计划14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容以及项目实施过程中涉及的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知送达本合同项下所有通知、文件等,均应以书面形式送达对方,送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。14.3合同份数本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲方和乙方之外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于咨询机构、监理单位、设计单位、施工单位、设备供应商、技术支持方等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:(1)提供技术咨询服务;(2)进行工程监理;(3)承担设计、施工、调试等工作;(4)提供设备供应及售后服务;(5)其他甲方或乙方认为必要的合作。15.3第三方介入程序15.3.1第三方选择甲方和乙方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议或合同,明确各方的权利、义务和责任。15.3.2第三方资质审查甲方和乙方应对第三方的资质进行审查,确保其具备完成相应工作的能力和条件。16.第三方责任16.1第三方责任限额(1)因第三方责任导致核电站建设项目延误,每延误一天,第三方应向甲方支付人民币元违约金;(2)因第三方责任导致工程质量问题,第三方应承担全部修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;(3)因第三方责任导致安全事故,第三方应承担全部赔偿责任。16.2第三方责任免除(1)不可抗力;(2)因甲方或乙方原因导致的延误或质量问题;(3)第三方已尽合理注意义务但仍无法避免的事件。17.第三方权利17.1第三方权利保障甲方和乙方应保障第三方在合同履行过程中的合法权益,包括但不限于:(1)按照合同约定支付费用;(2)提供必要的配合和支持;(3)保护第三方的商业秘密。17.2第三方权利限制(1)不得泄露甲方和乙方的商业秘密;(2)不得损害甲方和乙方的合法权益;(3)不得利用合同关系谋取不正当利益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方应与甲方签订合作协议或合同,明确双方的权利、义务和责任,甲方对第三方的工作进行监督和检查。18.2第三方与乙方第三方应与乙方签订合作协议或合同,明确双方的权利、义务和责任,乙方对第三方的工作进行监督和检查。18.3第三方与核电站建设项目其他参与方第三方应与核电站建设项目其他参与方(如设计单位、施工单位等)签订合作协议或合同,明确各方的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更当第三方介入时,甲方和乙方应协商一致,对本合同进行必要的变更,以适应第三方介入后的实际情况。19.2合同解除当第三方介入导致合同无法履行时,甲方和乙方可协商一致解除合同,或根据合同约定进行相应的处理。20.其他20.1本合同中关于第三方介入的条款,适用于合同履行过程中的任何第三方介入情况。20.2本合同中关于第三方介入的条款,如与国家法律法规相冲突,以国家法律法规为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:技术协议详细要求:详细规定技术支持服务的内容、标准、期限和费用,以及双方在技术支持过程中的权利和义务。说明:技术协议是明确技术支持服务具体内容和要求的文件,对于保障项目的技术质量至关重要。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列明核电站建设项目各分部分项工程的工程量、单位、单价和合价,作为项目结算的依据。说明:工程量清单是项目预算和结算的重要依据,对于控制项目成本具有重要作用。3.附件三:工程进度计划详细要求:详细规定核电站建设项目的各阶段工期安排、关键节点和进度控制措施。说明:工程进度计划是确保项目按期完成的重要文件,对于项目的时间管理至关重要。4.附件四:质量保证体系文件详细要求:规定核电站建设项目的质量保证体系,包括质量目标、质量管理组织结构、质量控制措施等。说明:质量保证体系文件是确保项目质量达到国家标准的依据,对于提高项目质量水平具有重要意义。5.附件五:安全管理制度文件详细要求:规定核电站建设项目的安全管理制度,包括安全责任、安全措施、应急预案等。说明:安全管理制度文件是确保项目施工安全的重要文件,对于预防安全事故的发生具有重要作用。6.附件六:环境保护措施文件详细要求:规定核电站建设项目的环境保护措施,包括环境保护目标、环境保护措施、环境监测等。说明:环境保护措施文件是确保项目符合环保要求的重要文件,对于保护环境具有重要意义。7.附件七:合同变更协议详细要求:规定合同变更的程序、条件和内容,以及变更后的合同条款。说明:合同变更协议是处理合同变更事宜的依据,对于维护合同双方的合法权益具有重要作用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时足额支付项目投资责任认定标准:甲方应按照合同约定支付项目投资,如未按时足额支付,应向乙方支付违约金。示例说明:若甲方未能在规定的时间内支付1000万元,则应向乙方支付100万元违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成设计工作责任认定标准:乙方应按照合同约定完成设计工作,如未按期完成,应向甲方支付违约金。示例说明:若乙方未能在规定的时间内完成设计工作,则应向甲方支付500万元违约金。3.违约行为:第三方未按合同约定提供技术支持服务责任认定标准:第三方应按照合同约定提供技术支持服务,如未按期提供或提供的服务不符合要求,应向甲方或乙方支付违约金。示例说明:若第三方未能在规定的时间内提供技术支持服务,则应向甲方或乙方支付50万元违约金。4.违约行为:发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失责任认定标准:根据事故原因和责任,由责任方承担相应的赔偿责任。示例说明:若安全事故由乙方责任导致,乙方应承担全部赔偿责任。5.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:泄露商业秘密的一方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。示例说明:若甲方泄露乙方商业秘密,甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度甲方乙方就某核电站建设达成的合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同签订地点2.双方基本信息2.1甲方名称、地址、联系人、联系电话2.2乙方名称、地址、联系人、联系电话3.核电站建设概况3.1核电站项目名称3.2核电站建设地点3.3核电站建设规模3.4核电站建设周期4.项目投资与资金4.1项目总投资4.2投资来源及比例4.3资金使用计划4.4融资安排5.设计与建设标准5.1设计单位5.2设计标准及规范5.3工程质量要求5.4工程安全要求6.工程进度与里程碑6.1工程总进度计划6.2各阶段进度计划6.3里程碑节点及验收标准7.施工与监理7.1施工单位7.2监理单位7.3施工组织设计7.4监理工作范围及内容8.材料与设备供应8.1材料设备供应商8.2材料设备质量要求8.3供应进度及交货条件8.4违约责任9.合同价款与支付方式9.1合同总价9.2分阶段付款比例9.3付款条件及时间9.4付款方式10.保险与安全10.1保险责任范围10.2保险费用承担10.3安全生产责任10.4应急预案11.违约责任11.1违约情形及认定11.2违约责任承担11.3违约金计算标准11.4违约解除合同12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止程序12.4合同解除或终止后的处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序13.4争议解决费用14.合同附件14.1附件一:核电站建设总体规划14.2附件二:合同附件清单14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同编号:YJ2024011.2合同签订日期:2024年2月1日1.3合同生效日期:2024年2月15日1.4合同终止日期:2028年12月31日1.5合同签订地点:北京市朝阳区2.双方基本信息2.1甲方名称:核能有限公司2.1.1地址:北京市海淀区路号2.1.2联系人:2.1.3联系电话:138001380002.2乙方名称:建筑工程有限公司2.2.1地址:北京市丰台区路号2.2.2联系人:2.2.3联系电话:139001390003.核电站建设概况3.1核电站项目名称:核电站3.2核电站建设地点:省市县3.3核电站建设规模:4台100万千瓦级压水堆核电机组3.4核电站建设周期:2024年2月1日至2028年12月31日4.项目投资与资金4.1项目总投资:人民币500亿元4.2投资来源及比例:甲方自筹资金占80%,乙方投资占20%4.3资金使用计划:详见附件一《资金使用计划表》4.4融资安排:详见附件二《融资安排表》5.设计与建设标准5.1设计单位:设计研究院5.2设计标准及规范:符合国家现行有关核电站设计规范和标准5.3工程质量要求:达到国家一级工程质量标准5.4工程安全要求:符合国家有关核电站安全法规和标准6.工程进度与里程碑6.1工程总进度计划:详见附件三《工程总进度计划表》6.2各阶段进度计划:详见附件四《各阶段进度计划表》6.3里程碑节点及验收标准:详见附件五《里程碑节点及验收标准表》7.施工与监理7.1施工单位:建筑工程有限公司7.2监理单位:工程监理有限公司7.3施工组织设计:详见附件六《施工组织设计》7.4监理工作范围及内容:详见附件七《监理工作范围及内容》8.材料与设备供应8.1材料设备供应商8.1.1核电站主设备供应商:核电设备制造有限公司8.1.2辅助设备供应商:辅助设备制造有限公司8.1.3核燃料供应商:核燃料有限公司8.2材料设备质量要求8.2.1主设备应符合国际核安全标准8.2.2辅助设备应符合国家相关行业标准8.2.3核燃料应符合国际核安全协会规定8.3供应进度及交货条件8.3.1供应进度计划:详见附件八《供应进度计划表》8.3.2交货条件:按照合同约定的时间、地点、方式交货8.4违约责任8.4.1供应商未能按时交货,每延迟一天,应向甲方支付合同总价1%的违约金8.4.2供应商提供的设备或材料不符合质量要求,应负责退换或赔偿损失9.合同价款与支付方式9.1合同总价:人民币500亿元9.2分阶段付款比例9.2.1设计阶段:合同总价10%9.2.2施工准备阶段:合同总价20%9.2.3施工阶段:合同总价40%9.2.4调试阶段:合同总价15%9.2.5验收阶段:合同总价5%9.3付款条件及时间9.3.1每阶段完成后,甲方应在收到乙方提交的验收报告及发票后30日内支付相应款项9.3.2付款方式:银行转账10.保险与安全10.1保险责任范围10.1.1甲方财产保险10.1.2乙方施工人员人身意外伤害保险10.1.3机械设备保险10.2保险费用承担10.2.1甲方财产保险费用由甲方承担10.2.2乙方施工人员人身意外伤害保险费用由乙方承担10.2.3机械设备保险费用由双方协商承担10.3安全生产责任10.3.1甲方负责核电站安全生产10.3.2乙方负责施工过程中的安全生产10.4应急预案10.4.1双方应制定应急预案,并定期进行演练11.违约责任11.1违约情形及认定11.1.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程、质量不符合要求、未按时付款等11.1.2违约情形的认定依据合同条款及相关法律法规11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约金计算标准11.3.1违约金计算标准详见合同附件九《违约金计算标准表》11.4违约解除合同11.4.1当一方违约达到合同约定的严重程度时,另一方有权解除合同12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2一方违约达到合同约定的严重程度12.1.3不可抗力导致合同无法履行12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程完成12.2.2合同约定的付款义务履行完毕12.3合同解除或终止程序12.3.1双方应通过书面形式通知对方12.3.2解除或终止合同后,双方应进行清算12.4合同解除或终止后的处理12.4.2双方应按照法律法规处理合同解除或终止后的相关事宜13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1通过友好协商解决13.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁13.2争议解决机构13.2.1仲裁机构:中国国际经济贸易仲裁委员会13.3争议解决程序13.3.1仲裁程序按照中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则执行13.4争议解决费用13.4.1仲裁费用由败诉方承担14.合同附件14.1附件一:核电站建设总体规划14.2附件二:合同附件清单14.3附件三:工程总进度计划表14.4附件四:各阶段进度计划表14.5附件五:里程碑节点及验收标准表14.6附件六:施工组织设计14.7附件七:监理工作范围及内容14.8附件八:供应进度计划表14.9附件九:违约金计算标准表第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同所称的第三方,是指除甲、乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监理方、审计方、评估方等。15.2第三方介入的批准15.2.1甲、乙双方在合同执行过程中,如需引入第三方,应事先协商一致,并在合同中明确第三方的角色、职责、权利和义务。15.2.2任何一方未经对方同意引入第三方,对方有权拒绝并追究对方的违约责任。16.第三方介入的职责和权利16.1职责16.1.1第三方应按照甲、乙双方的要求和合同约定,履行其职责。16.1.2第三方应独立、客观、公正地执行其职责,不得泄露任何一方的商业秘密。16.2权利16.2.1第三方有权要求甲、乙双方提供必要的信息和数据。16.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。17.第三方介入的额外条款17.1甲方额外条款17.1.1甲方应确保第三方提供的咨询、监理、审计等服务符合合同要求。17.1.2甲方应承担第三方在执行职责过程中产生的合理费用。17.2乙方额外条款17.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、数量要求提供工作成果。17.2.2乙方应配合第三方的工作,并确保第三方能够顺利执行其职责。18.第三方责任限额18.1责任范围18.1.1第三方的责任仅限于其职责范围内,对于因甲、乙双方或其他第三方原因造成的损失,第三方不承担赔偿责任。18.2限额18.2.1第三方的责任限额为合同总价的5%,超过此限额的部分,由甲、乙双方共同承担。18.3保险18.3.1第三方应自行购买并承担其职责范围内可能产生的责任保险。19.第三方介入的变更和终止19.1变更19.1.1甲、乙双方可根据实际情况,经协商一致后,对第三方的职责、权利和义务进行变更。19.1.2任何变更均应以书面形式作出,并作为合同附件。19.2终止19.2.1第三方介入的终止条件包括合同履行完毕、合同解除或终止、第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度大数据处理履行合同安全保密协议
- 二零二五年度电子商务运营咨询费合同
- 二零二五年度环保广告投放与绿色营销合同汇编
- 二零二五年度供应链金融终止协议通知函
- 二零二五年度变压器制造技术培训与转让协议
- 二零二五年度农村安置房租赁保证金及退还合同
- 2025年度校企深度合作人才培养项目协议书
- 建筑公司劳务合同(2025年度)劳务人员工资及福利调整协议
- 二零二五年度山东省新建商品房买卖合同预售与社区教育服务协议
- 二零二五年度高利贷借款合同金融科技赋能发展
- 2024年上海市中考语文真题卷及答案解析
- 校园直饮水机供货安装及售后服务方案
- 废气处理系统改造及废水处理系统改造项目可行性研究报告
- 小学全体教师安全工作培训
- 大学物业服务月考核评价评分表
- 现代家政导论-课件 1.1.2认识家政学起源与发展
- 期末模拟测试卷(试卷)2024-2025学年六年级数学上册人教版
- 2024届护士资格考试必考基础知识复习题库及答案(共170题)
- 工业大数据算法赛项实际操作部分评分细则变更说明
- 小学生防性侵安全教育主题班会课件
- DBT29-305-2024 天津市装配式建筑评价标准
评论
0/150
提交评论