2024版建设工程施工合同样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程总价第三条合同价格及支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间3.4价款调整第四条工程质量与标准4.1工程质量标准4.2工程验收标准4.3质量保证措施第五条工期与进度5.1合同工期5.2进度计划5.3工期延误责任第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收第七条施工安全与环保7.1安全措施7.2环保措施7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款调整第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁费用第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条其他条款13.1法律适用13.2合同的解释13.3附件第十四条合同的签署与备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同副本数量及分发第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××建设工程有限公司甲方地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××施工有限公司乙方地址：×××市×××区×××路×××号1.3丙方名称：×××材料设备有限公司丙方地址：×××市×××区×××路×××号1.4术语定义1.4.1甲方：指委托乙方进行建设工程施工的一方。1.4.2乙方：指承担建设工程施工任务并按照合同约定向甲方交付工程的一方。1.4.3丙方：指向乙方提供材料和设备的一方。1.4.4工程：指甲方委托乙方施工的建设项目。1.4.5合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。第二条工程概况2.1工程名称：×××住宅小区建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：总建筑面积约为×××平方米，包括住宅、商业、配套设施等2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等2.5工程总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整）第三条合同价格及支付3.1合同价格：本工程合同总价为人民币×××万元整（大写：人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整）。3.2支付方式：双方约定采用按工程进度分阶段支付的方式。3.3支付时间：甲方应在验收合格后按合同约定的时间向乙方支付合同价款。3.4价款调整：因不可抗力等客观原因导致工程进度延误或增加工程量的，双方可按合同约定的方式进行价款调整。第四条工程质量与标准4.1工程质量标准：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2工程验收标准：本工程验收应按照国家标准和甲方要求进行。4.3质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，加强工程质量监督，确保工程质量达到约定标准。第五条工期与进度5.1合同工期：本工程合同约定工期为×××天。5.2进度计划：乙方应按照合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。5.3工期延误责任：因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。第六条材料与设备6.1材料供应：乙方应按照合同约定的材料供应范围和质量标准向甲方提供合格的建筑材料。6.2设备供应：乙方应按照合同约定的设备供应范围和质量标准向甲方提供合格的施工设备。6.3材料设备验收：甲方应按照合同约定的验收标准对乙方提供的材料和设备进行验收。第八条变更与调整8.1变更范围：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价、工期等发生变化，双方可协商进行变更。8.2变更程序：变更事项应由甲方提出，经乙方确认后，双方签订变更协议，并按约定调整合同价款和工期。8.3变更价款调整：变更价款按照乙方实际发生的成本和合理利润确定。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方未按约定支付合同价款、延迟支付或擅自变更合同内容的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。9.2乙方违约责任：乙方未按约定完成工程、延迟交付或擅自变更工程内容的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.3丙方违约责任：丙方未按约定提供材料和设备、延迟提供或提供不合格材料的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点：双方约定在×××市进行仲裁。10.3仲裁费用：包括但不限于仲裁申请费、仲裁员报酬、仲裁庭费用等，由败诉方承担。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为×××年。11.2合同变更条件：合同有效期内，经双方协商一致，可以变更或解除合同。11.3合同解除条件：合同有效期内，如一方严重违约，对方有权解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约责任：泄露保密信息的违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十三条其他条款13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同的解释：本合同未尽事宜，双方可协商解释。13.3附件：本合同附件包括合同条款的详细说明、工程设计文件、材料设备清单等。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案：双方应按照法律规定将合同副本报送相关部门备案。14.3合同副本数量及分发：双方各执一份，丙方执一份，其余副本按双方约定分发。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程项目的全套设计图纸、技术说明书、施工图纸等，乙方应根据设计文件进行施工。附件二：材料设备清单详细要求：详细列出工程所需的所有材料和设备名称、型号、数量、规格、质量标准等信息。附件三：施工组织设计详细要求：包含施工方案、施工进度计划、安全文明施工措施等，乙方应按照施工组织设计进行施工。附件四：工程质量标准和要求详细要求：详细列出工程质量标准、验收标准和要求，乙方应按照工程质量标准和要求进行施工。附件五：合同价款明细表详细要求：列出合同价款的构成、支付时间、支付方式等详细信息。附件六：工期计划详细要求：列出工程的工期计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：甲方未按约定支付合同价款、延迟支付或擅自变更合同内容。责任认定：甲方应承担违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。示例说明：如果甲方延迟支付合同价款，应当按照延迟支付的天数向乙方支付违约金。违约行为：乙方未按约定完成工程、延迟交付或擅自变更工程内容。责任认定：乙方应承担违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：如果乙方延迟交付工程，应当按照延迟交付的天数向甲方支付违约金。违约行为：丙方未按约定提供材料和设备、延迟提供或提供不合格材料。责任认定：丙方应承担违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。示例说明：如果丙方延迟提供材料，应当按照延迟提供的天数向乙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：法律名词：合同价款解释：合同价款是指双方约定的完成工程所需支付的总金额。应用：合同价款用于确定工程的总费用，以及支付的时间和方式。法律名词：违约金解释：违约金是指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。应用：违约金用于赔偿因违约行为造成的损失。法律名词：工期延误解释：工期延误是指工程实际完成时间超过合同约