2024年版施工单位劳务分包协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版施工单位劳务分包协议模板版B版本合同目录一览第一条劳务分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4分包范围第二条劳务分包方的义务和责任2.1分包方的义务2.2分包方的责任2.3分包方的权利第三条施工单位的义务和责任3.1施工单位的义务3.2施工单位的责任3.3施工单位的权利第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4支付进度第五条工期5.1合同工期5.2工期延误5.3工期提前第六条质量标准6.1工程质量标准6.2质量控制6.3质量争议的处理第七条安全文明施工7.1安全管理7.2文明施工7.3安全事故的处理第八条变更和解除合同8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条违约责任9.1违约的情形9.2违约责任的处理第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2争议解决机构的选择第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的后果第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的解释13.4合同的修订第十四条合同的附件14.1附件内容14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一条劳务分包工程概况1.1工程名称：根据施工图纸、施工说明、规范及标准等工程文件，本工程名称为X项目施工劳务分包。1.2工程地点：省市区路号。1.3工程内容：包括但不限于施工图纸、施工说明、规范及标准等工程文件所规定的全部工程内容的施工、安装、试验、调试、验收、培训、保修等。1.4分包范围：根据施工图纸、施工说明、规范及标准等工程文件，本工程的分包范围包括：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装饰工程；（4）其他工程。第二条劳务分包方的义务和责任2.1分包方的义务：（1）按照施工图纸、施工说明、规范及标准等工程文件的要求，完成分包范围内的所有工程内容；（2）严格按照施工组织设计、施工方案、安全技术措施等施工文件进行施工；（3）确保分包工程的质量和安全；（4）服从施工单位的现场管理；（5）遵守国家法律法规和施工现场的规章制度。2.2分包方的责任：（1）分包方应对分包工程的质量和安全负责，确保分包工程满足设计和规范要求；（2）分包方应对分包工程的使用性能、功能和寿命负责；（3）分包方应对分包工程的保修和维护负责；（4）分包方应对因分包方原因给施工单位造成的损失承担赔偿责任。2.3分包方的权利：（1）分包方有权按照合同约定获得工程款；（2）分包方有权按照合同约定获得奖励和奖金；（3）分包方有权对施工单位的违约行为提出索赔；（4）分包方有权对施工单位的违法行为向有关部门举报。第三条施工单位的义务和责任3.1施工单位的义务：（1）向分包方提供施工图纸、施工说明、规范及标准等工程文件；（2）向分包方提供施工组织设计、施工方案、安全技术措施等施工文件；（3）提供施工场地、临时设施、施工设备等施工条件；（4）按照合同约定支付工程款；（5）按照合同约定支付奖励和奖金。3.2施工单位的责任：（1）施工单位应对分包工程的质量和安全负责，确保分包工程满足设计和规范要求；（2）施工单位应对分包工程的使用性能、功能和寿命负责；（3）施工单位应对分包工程的保修和维护负责；（4）施工单位应对因施工单位原因给分包方造成的损失承担赔偿责任。3.3施工单位的权利：（1）施工单位有权对分包方的施工过程进行监督和检查；（2）施工单位有权对分包方的违约行为提出索赔；（3）施工单位有权对分包方的违法行为向有关部门举报。第四条合同价格4.1合同总价：合同总价为本工程的预算价格，具体金额在合同附件中予以明确。4.2价格调整：合同价格在合同有效期内不得调整。4.3支付方式：施工单位支付给分包方的工程款采用按工程进度分阶段支付的方式。4.4支付进度：支付进度按照施工进度计划和工程质量验收结果进行。第五条工期5.1合同工期：本工程的合同工期为天，从双方签订合同之日起计算。5.2工期延误：（1）因分包方原因导致工期延误的，分包方应承担相应的违约责任；（2）因施工单位原因导致工期延误的，施工单位应承担相应的违约责任。5.3工期提前：如分包方提前完成工程，按照合同约定给予奖励。第六条质量标准6.1工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。6.2质量控制：（1）分包方应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量；（2）施工单位应加强对分包方的质量监督和检查。6.3质量争议的处理：如发生质量争议，第八条变更和解除合同8.1合同变更的条件：（1）合同变更需经双方协商一致；（2）合同变更内容应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求；（3）合同变更引起的合同价格调整，按照双方协商确定的价格执行。8.2合同解除的条件：（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同；（2）一方严重违约，对方有权解除合同；（3）合同约定的解除条件出现，双方协商解除合同。第九条违约责任9.1违约的情形：（1）分包方未按照合同约定完成工程；（2）分包方工程质量不符合合同约定；（3）分包方未按照合同约定支付工程款；（4）施工单位未按照合同约定提供施工条件；（5）施工单位未按照合同约定支付工程款。9.2违约责任的处理：（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）因违约导致的损失，违约方应赔偿对方；（3）违约方应按照合同约定承担违约责任。第十条争议解决10.1争议的解决方式：（1）双方应通过友好协商解决争议；（2）如协商不成，双方同意提交合同签订地人民法院解决。10.2争议解决机构的选择：（1）双方同意选择合同签订地人民法院作为争议解决机构；（2）双方同意接受该法院的管辖。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件：（1）双方签字盖章；（2）合同经双方授权代表签字；（3）合同依法办理登记手续。11.2合同的变更程序：（1）双方协商一致；（2）变更内容书面确认；（3）依法办理变更登记手续。11.3合同的终止条件：（1）合同约定的工程完工；（2）合同约定的解除条件出现；（3）双方协商一致终止合同。第十二条保密条款12.1保密内容：（1）双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密；（2）双方在合同履行过程中形成的合同文件、资料。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。12.3违约保密条款的后果：（1）违约方应承担违约责任；（2）违约方应赔偿对方因保密信息泄露造成的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力：（1）不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等；（2）不可抗力事件导致合同无法履行时，双方协商解决。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的解释：本合同未尽事宜，双方可协商解释。13.4合同的修订：合同修订需双方书面同意，并经双方授权代表签字。第十四条合同的附件14.1附件内容：包括工程图纸、施工说明、规范及标准等工程文件。14.2附件的有效性：附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸包含工程的所有设计图纸、施工图纸及相关技术文件。必须符合国家相关标准和规范，由专业设计师签发。图纸应包括建筑、结构、电气、给排水、暖通等所有专业的设计内容。附件二：施工说明包含施工过程中的各项技术要求、施工工艺、施工顺序等详细说明。必须符合国家相关标准和规范，由施工单位技术负责人签发。附件三：规范及标准包含适用于本工程的各项国家和行业标准、规范、法规。必须为国家正式发布的标准文本，由相关部门提供。附件四：工程量清单详细列出分包工程的各项工程量，包括工程名称、工程内容、工程数量等。必须准确无误，由双方共同确认。附件五：施工组织设计包含施工单位针对本工程的施工组织方案、施工进度计划、资源配置等。必须符合工程要求，由施工单位技术负责人签发。附件六：施工方案包含本工程施工的具体施工方法、施工工艺、安全措施等。必须符合国家相关标准和规范，由施工单位技术负责人签发。附件七：安全技术措施包含工程施工过程中的安全防护措施、应急预案等。必须符合国家相关标准和规范，由施工单位安全负责人签发。附件八：质量保证措施包含确保工程质量的具体措施、检测方法、验收标准等。必须符合国家相关标准和规范，由施工单位质量负责人签发。附件九：工程进度计划详细列出本工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。必须符合合同约定，由施工单位提供。附件十：工程质量验收标准详细列出本工程的质量验收标准，包括质量控制点、验收程序等。必须符合国家相关标准和规范，由双方共同确认。附件十一：工程保修条款详细列出本工程的保修范围、保修期限、保修程序等。必须符合国家相关法律法规，由双方共同确认。附件十二：合同变更协议如有合同变更，需在此附件中详细列出变更内容。必须经双方协商一致，并由双方授权代表签字。附件十三：争议解决协议详细列出争议解决的程序、机构、适用法律等。必须经双方协商一致，并由双方授权代表签字。附件十四：保密协议详细列出保密内容、保密期限、违约后果等。必须经双方协商一致，并由双方授权代表签字。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定完成工程。2.分包方工程质量不符合合同约定。3.分包方未按照合同约定支付工程款。4.施工单位未按照合同约定提供施工条件。5.施工单位未按照合同约定支付工程款。违约责任认定标准：1.违约方应承担相应的违约责任。2.因违约导致的损失，违约方应赔偿对方。3.违约方应按照合同约定承担违约责任。示例说明：如果分包方未能在合同约定的工期内完成工程，属于违约行为。根据合同约定，分包方应承担违约责任，可能包括支付违约金或者赔偿因工期延误导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，包括自然灾害（如地震、洪水等）和社会事件（如战争、罢工等）。2.合同生效：指合同自双方签字盖章之日起产生法律效