




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度铁路客运站房改造工程合同本合同目录一览第一条项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资1.5项目工期1.6项目业主1.7项目监理1.8项目设计单位1.9项目施工单位第二条改造范围及内容2.1改造范围2.2改造内容2.3改造标准2.4改造工程量第三条工程质量要求3.1质量标准3.2质量控制3.3质量保证3.4质量验收第四条工程进度安排4.1施工阶段划分4.2进度计划4.3进度调整4.4进度控制第五条合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件5.5付款结算第六条合同工期及延期处理6.1合同工期6.2工期调整6.3延期处理6.4延期赔偿第七条人员配备及管理7.1人员配备7.2管理制度7.3人员培训7.4人员考核第八条材料设备供应8.1材料设备清单8.2材料设备质量8.3材料设备供应8.4材料设备验收第九条施工现场管理9.1施工现场布置9.2施工现场安全9.3施工现场环保9.4施工现场文明施工第十条风险管理10.1风险识别10.2风险评估10.3风险应对措施10.4风险监控第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约处理第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构12.4争议解决费用第十三条合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除责任13.4解除后果第十四条合同生效及终止14.1合同生效14.2合同终止14.3合同续签14.4合同解除后的处理第一部分:合同如下:第一条项目概况1.1项目名称:2025年度铁路客运站房改造工程1.2项目地点:市火车站1.3项目规模:站房面积平方米,站前广场面积平方米1.4项目投资:合同总额人民币万元1.5项目工期:自合同签订之日起,共计12个月1.6项目业主:铁路局1.7项目监理:工程监理公司1.8项目设计单位:建筑设计研究院1.9项目施工单位:建筑工程有限公司第二条改造范围及内容2.1改造范围:站房主体结构、站房内外装饰、站房设备设施、站前广场改造等2.2改造内容:包括但不限于站房结构加固、站房立面装修、站房内设施更新、站前广场路面硬化、绿化景观提升等2.3改造标准:按照国家铁路客运站房改造相关标准执行2.4改造工程量:详见附件一《工程量清单》第三条工程质量要求3.1质量标准:达到国家一级铁路客运站房改造质量标准3.2质量控制:施工单位应严格按照设计文件、施工规范和质量标准进行施工,监理单位应全过程监督3.3质量保证:施工单位应提供质量保证书,保证工程质量符合要求3.4质量验收:工程完成后,由业主、监理、设计、施工单位共同进行验收第四条工程进度安排4.1施工阶段划分:分为前期准备、主体施工、设备安装、装饰装修、竣工验收等阶段4.2进度计划:详见附件二《工程进度计划表》4.3进度调整:因不可抗力或合同约定原因导致工期延误,双方应协商调整进度计划4.4进度控制:监理单位应定期对施工进度进行监督检查,确保按计划完成第五条合同价款及支付方式5.1合同价款:人民币万元,包含全部工程费用5.2付款方式:分阶段支付,具体支付节点及比例详见附件三《付款进度表》5.3付款时间:按合同约定的时间和条件支付5.4付款条件:工程进度达到约定节点,且质量合格5.5付款结算:双方应在每月末进行结算,次月支付第六条合同工期及延期处理6.1合同工期:自合同签订之日起,共计12个月6.2工期调整:因不可抗力或合同约定原因导致工期延误,双方应协商调整工期6.3延期处理:延期超过合同工期10%的,按合同约定进行赔偿6.4延期赔偿:每延误一天,赔偿金额为合同价款的0.1%第七条人员配备及管理7.1人员配备:施工单位应配备足够的施工人员,并确保其具备相应的资质和技能7.2管理制度:施工单位应建立健全施工管理制度,确保施工安全和质量7.3人员培训:施工单位应定期对施工人员进行培训,提高其业务水平7.4人员考核:施工单位应定期对施工人员进行考核,确保其符合岗位要求第八条材料设备供应8.1材料设备清单:详见附件四《材料设备清单》,包括材料规格、型号、数量、产地等信息8.2材料设备质量:所有材料设备必须符合国家相关标准和规定,并附有出厂合格证8.3材料设备供应:施工单位负责材料设备的采购、运输和保管,确保材料设备及时到位8.4材料设备验收:到货后,由业主、监理、施工单位共同进行验收,验收合格后方可使用第九条施工现场管理9.1施工现场布置:施工单位应根据工程特点和现场条件,合理布置施工现场,确保施工安全和文明施工9.2施工现场安全:施工单位应严格执行安全生产法规,确保施工现场安全无事故9.3施工现场环保:施工单位应采取措施,减少施工过程中的环境污染,保护生态环境9.4施工现场文明施工:施工单位应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁有序第十条风险管理10.1风险识别:双方应共同识别项目实施过程中可能出现的风险,包括但不限于政策风险、市场风险、技术风险等10.2风险评估:对识别出的风险进行评估,确定风险等级和影响程度10.3风险应对措施:针对评估出的风险,制定相应的应对措施,包括风险规避、风险转移、风险减轻等10.4风险监控:双方应定期对风险进行监控,确保应对措施的有效性第十一条违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按合同约定完成工程、未按时支付工程款、质量不符合要求等11.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况确定,双方应协商一致11.4违约处理:违约发生后,双方应协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼第十二条争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼12.2争议解决程序:仲裁或诉讼程序按照相关法律法规进行12.3争议解决机构:仲裁机构或人民法院12.4争议解决费用:由败诉方承担,双方另有约定的除外第十三条合同解除13.1解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同双方协商一致等13.2解除程序:合同解除需书面通知对方,并办理相关手续13.3解除责任:合同解除后,双方应根据实际情况承担相应的责任13.4解除后果:合同解除后,双方应妥善处理剩余工程,确保工程质量和安全第十四条合同生效及终止14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同终止:合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止14.3合同续签:如需续签合同,双方应重新协商并签订新的合同14.4合同解除后的处理:合同解除后,双方应妥善处理剩余工程、结算工程款等事宜第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义:本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、评估方等,其具体身份和职责将在本合同附件中明确。1.2第三方介入目的:为提高工程质量、保障工程进度、降低工程风险,本合同允许第三方介入并提供专业服务。第二条甲乙双方责任2.1甲方责任:2.1.1向第三方提供必要的信息和资料,确保第三方能够独立、客观地履行职责。2.1.2支付第三方提供服务的费用,并在合同约定的支付期限内完成支付。2.1.3对第三方的工作进行监督,确保其工作符合合同要求。2.2乙方责任:2.2.1按照合同约定与第三方合作,提供必要的配合和支持。2.2.2确保第三方的工作不会影响工程进度和质量。2.2.3对第三方的工作结果进行验收,并承担相应的责任。第三条第三方职责及权利3.1第三方职责:3.1.1根据合同约定,独立、客观地履行专业服务职责。3.1.2提供专业意见和建议,协助甲乙双方解决工程问题。3.1.3对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。3.2第三方权利:3.2.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料。3.2.2在履行职责过程中,享有必要的现场访问权和调查权。3.2.3收取合同约定的服务费用。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额:第三方因履行职责产生的任何损失,其责任限额不得超过合同总价款的5%。4.2超出责任限额的损失,由甲乙双方共同承担,按照各自责任比例分担。第五条第三方介入程序5.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方的选择、职责和权限。5.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确双方的权利义务。5.3第三方介入过程中,甲乙双方应保持沟通,及时解决出现的问题。第六条第三方介入费用6.1第三方介入费用:包括但不限于咨询费、检测费、评估费等,具体费用由甲乙双方与第三方协商确定。6.2第三方介入费用应在合同约定的支付期限内支付。第七条第三方介入争议解决7.1第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方应通过协商解决。7.2协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条第三方介入合同终止8.1第三方介入合同终止条件:包括但不限于工程完工、合同解除、第三方不再提供服务等。8.2第三方介入合同终止后,甲乙双方应与第三方进行结算,并办理相关手续。第九条第三方介入保密条款9.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方商业秘密和敏感信息,应予以保密。9.2未经甲乙双方同意,第三方不得泄露或使用上述信息。第十条第三方介入合同附件10.1本合同附件包括但不限于第三方资质证明、第三方服务协议、第三方费用清单等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程量清单》详细要求:列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等,作为合同执行和结算的依据。说明:本清单应与施工图纸、设计文件、合同约定一致,作为工程量计算的基准。2.附件二:《工程进度计划表》详细要求:详细列出每个施工阶段的开始和结束日期,以及各阶段的里程碑节点。说明:本计划表应作为工程进度控制和监督的依据。3.附件三:《付款进度表》详细要求:列出每个付款节点的日期、付款金额、付款条件等。说明:本表应作为工程款支付依据,确保付款与工程进度相匹配。4.附件四:《材料设备清单》详细要求:列出所有材料设备的名称、规格、型号、产地、数量、单价、总价等。说明:本清单应作为材料设备采购、验收和结算的依据。5.附件五:《第三方服务协议》详细要求:明确第三方服务的具体内容、服务期限、服务费用、双方的权利义务等。说明:本协议应作为第三方提供服务的合同附件。6.附件六:《第三方资质证明》详细要求:提供第三方具备相应资质的证明文件,如营业执照、专业资格证书等。说明:本证明文件应作为第三方介入的资质审查依据。7.附件七:《工程变更单》详细要求:记录因设计变更、工程条件变化等原因导致的工程量、进度、费用等变更。说明:本单应作为工程变更管理的依据。8.附件八:《工程验收报告》详细要求:记录工程验收的日期、地点、参加人员、验收结果等。说明:本报告应作为工程验收的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程。甲方未按合同约定的时间支付工程款。第三方提供的服务不符合合同要求。2.责任认定标准:施工单位未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,赔偿甲方合同价款的0.1%。甲方未按合同约定的时间支付工程款,每延误一天,支付滞纳金合同价款的0.05%。第三方提供的服务不符合合同要求,导致工程损失,第三方承担不超过合同总价款5%的责任。3.示例说明:若施工单位因自身原因导致工程延误5天,甲方应向施工单位支付赔偿金2500元(合同总价款100万元×0.1%×5天)。若甲方因资金问题导致工程款支付延误10天,甲方应向施工单位支付滞纳金5000元(合同总价款100万元×0.05%×10天)。若第三方提供的检测服务存在重大失误,导致工程返工,造成甲方损失20万元,第三方应承担不超过5万元的赔偿责任。全文完。2025年度铁路客运站房改造工程合同1合同目录一、合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同依据二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容三、合同双方3.1甲方信息3.2乙方信息四、合同期限4.1合同起始日期4.2合同终止日期五、工程进度与节点5.1工程进度计划5.2工程节点六、工程费用6.1工程总投资6.2费用构成6.3费用支付方式七、工程质量要求7.1质量标准7.2质量检查与验收7.3质量保证措施八、安全与环保8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3安全与环保措施九、合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除程序十、违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序十二、合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:合同双方签字盖章页十三、其他约定13.1保密条款13.2知识产权条款13.3不可抗力条款十四、合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序合同编号2025年度铁路客运站房改造工程合同一、合同概述1.1合同背景本合同签订背景为我国铁路客运站房改造工程的需要,旨在提升铁路客运服务质量,满足旅客出行需求。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度铁路客运站房改造工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规制定。二、工程概况2.1工程名称2025年度铁路客运站房改造工程2.2工程地点[具体地点]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程内容[工程具体内容描述]三、合同双方3.1甲方信息[甲方全称][甲方地址][甲方联系人][甲方联系电话]3.2乙方信息[乙方全称][乙方地址][乙方联系人][乙方联系电话]四、合同期限4.1合同起始日期[起始日期]4.2合同终止日期[终止日期]五、工程进度与节点5.1工程进度计划[详细进度计划]5.2工程节点[具体节点描述]六、工程费用6.1工程总投资[总投资金额]6.2费用构成[费用具体构成]6.3费用支付方式[支付方式具体描述]七、工程质量要求7.1质量标准[质量标准描述]7.2质量检查与验收[检查与验收具体程序]7.3质量保证措施[保证措施具体描述]八、安全与环保8.1安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工期间的安全。8.2环境保护要求乙方应采取措施减少施工对环境的影响,符合环保要求。8.3安全与环保措施[具体安全与环保措施描述]九、合同变更与解除9.1合同变更条件[变更条件具体描述]9.2合同解除条件[解除条件具体描述]9.3变更与解除程序[变更与解除程序具体描述]十、违约责任10.1违约情形[违约情形具体描述]10.2违约责任承担[违约责任承担具体描述]10.3违约金计算[违约金计算方法]十一、争议解决11.1争议解决方式[争议解决方式具体描述]11.2争议解决机构[争议解决机构具体描述]11.3争议解决程序[争议解决程序具体描述]十二、合同附件12.1附件一:工程图纸[附件一具体描述]12.2附件二:工程量清单[附件二具体描述]12.3附件三:合同双方签字盖章页[附件三具体描述]十三、其他约定13.1保密条款[保密条款具体描述]13.2知识产权条款[知识产权条款具体描述]13.3不可抗力条款[不可抗力条款具体描述]十四、合同生效与终止14.1合同生效条件[生效条件具体描述]14.2合同终止条件[终止条件具体描述]14.3合同终止程序[终止程序具体描述]甲方(盖章):授权代表(签字):日期:乙方(盖章):授权代表(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1项目决策权说明:甲方作为项目主导方,对工程的整体决策拥有最终决定权,包括但不限于工程的设计变更、施工方案调整、进度控制等。1.2工程款项支付说明:甲方负责工程款项的支付,包括预付款、进度款和结算款。支付节点和金额将根据工程进度和合同约定执行。1.3设计变更审批说明:任何设计变更需经甲方批准,并由甲方承担因设计变更产生的额外费用。乙方需提交变更申请及变更后的设计图纸,甲方在收到申请后[具体时间]内予以答复。1.4施工监督权说明:甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于定期现场检查、质量抽检等。乙方应配合甲方进行监督检查,并确保施工符合合同要求。1.5风险管理说明:甲方负责评估和管理项目风险,包括但不限于政策风险、市场风险等。乙方应提供必要的风险评估报告,并遵循甲方风险管理措施。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1设计主导权说明:乙方作为工程实施方,拥有对工程设计的最终解释权和主导权。甲方应尊重乙方的专业判断,并在乙方提出的设计变更建议后[具体时间]内给予回复。2.2施工方案选择说明:乙方负责制定施工方案,包括但不限于施工组织设计、施工技术措施等。甲方应在收到乙方提交的施工方案后[具体时间]内进行审核。2.3材料采购权说明:乙方有权选择工程所需材料供应商,并负责材料的质量控制。甲方应提供必要的采购支持,如提供资金和采购渠道。2.4工程进度控制说明:乙方负责确保工程按合同约定的时间节点完成。如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。2.5成本控制说明:乙方应采取有效措施控制工程成本,包括但不限于优化施工方案、合理使用资源等。甲方有权对成本控制进行监督。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1中介机构职责说明:第三方中介机构负责对工程的进度、质量、成本进行监控,并定期向甲方和乙方报告监控结果。中介机构的报告应作为双方决策的依据。3.2中介机构费用说明:中介机构的费用由甲方和乙方按约定的比例分担。费用支付方式和时间节点将在合同中明确。3.3中介机构报告说明:中介机构应定期提交工程监控报告,报告内容应包括但不限于工程进度、质量状况、成本控制情况等。报告需经甲方和乙方共同确认。3.4中介机构变更说明:如需更换中介机构,应由甲方和乙方共同决定,并书面通知对方。更换后的中介机构应具备相应的资质和经验。3.5中介机构责任说明:中介机构对其提交的报告的真实性和完整性负责。如因中介机构的原因导致报告失实,中介机构应承担相应的法律责任。3.6中介机构与双方关系说明:中介机构与甲方和乙方均为独立第三方,中介机构的行为不代表甲方或乙方的立场。中介机构应保持中立,公正处理双方关系。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程图纸2.附件二:工程量清单3.附件三:合同双方签字盖章页4.附件四:中介机构资质证明5.附件五:设计变更申请及审批记录6.附件六:施工方案及审批记录7.附件七:材料采购合同8.附件八:工程进度报告9.附件九:质量检查报告10.附件十:成本控制报告二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款项认定:根据合同约定,甲方应在规定时间内支付款项,如未按时支付,视为违约。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度认定:根据合同进度计划,乙方应在规定时间内完成工程,如未按时完成,视为违约。3.违约行为:乙方提供的材料质量不符合标准认定:根据合同约定,乙方提供的材料需符合质量标准,如不符合,视为违约。4.违约行为:中介机构未按时提交报告认定:根据合同约定,中介机构应在规定时间内提交报告,如未按时提交,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。2.招标投标法:规范招标投标活动的法律规范。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约责任:合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。5.知识产权:权利人对其所创作的智力成果享有的专有权利。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:及时沟通,调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:材料供应不及时解决办法:提前规划材料采购,确保材料供应充足。3.问题:质量问题解决办法:加强质量检查,及时处理质量问题,确保工程质量。4.问题:争议解决解决办法:按照合同约定,通过协商、调解或仲裁等方式解决争议。五、所有应用场景:1.铁路客运站房改造项目2.公共基础设施建设项目3.工程施工合同4.工程咨询合同5.工程监理合同全文完。2025年度铁路客运站房改造工程合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(甲方全称)地址:(甲方详细地址)联系人:(甲方联系人姓名)联系电话:(甲方联系电话)2.乙方:名称:(乙方全称)地址:(乙方详细地址)联系人:(乙方联系人姓名)联系电话:(乙方联系电话)二、合同前言2.1背景本合同依据我国《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为保障2025年度铁路客运站房改造工程的顺利进行,经甲乙双方友好协商,达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度铁路客运站房改造工程中的权利、义务及责任,确保工程按时、按质、按量完成,提高铁路客运服务质量。三、定义与解释3.1专业术语(1)铁路客运站房:指铁路客运车站的候车室、售票厅、检票口、候车室等设施。(2)改造工程:指对铁路客运站房进行维修、扩建、改造等工程。3.2关键词解释(1)甲方:指委托实施铁路客运站房改造工程的单位。(2)乙方:指承接铁路客运站房改造工程的施工单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成铁路客运站房改造工程。(2)甲方有权对乙方在工程实施过程中的工作进行监督、检查和指导。(3)甲方应按时足额支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供铁路客运站房改造工程所需的资料、图纸等。(2)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成铁路客运站房改造工程。(3)乙方应遵守国家法律法规,确保工程质量和施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为(具体工期)。5.2合同履行地点铁路客运站房改造工程地点:(具体地址)5.3合同履行方式(1)乙方按照甲方提供的资料、图纸等,进行铁路客运站房改造工程。(2)乙方应按照国家有关标准和规范进行施工,确保工程质量和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,铁路客运站房改造工程全部完成。(2)甲乙双方协商一致,决定终止合同。(3)因不可抗力等原因,导致合同无法履行。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致,签订终止合同协议。(2)终止合同协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将工程现场清理完毕,并按照约定交付甲方。(2)甲方应按照合同约定,支付乙方已完成的工程款。(3)合同终止后,甲乙双方应按照国家有关法律法规处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。(2)设计费用:包括但不限于设计图纸、设计变更、咨询服务等费用。(3)监理费用:包括但不限于监理服务、现场监督、质量检验等费用。(4)其他费用:包括但不限于税费、保险费、合同违约金等。7.2支付方式(1)甲方向乙方支付工程款采用分期支付方式。(2)乙方提交工程进度报告及验收报告后,甲方根据实际完成工程量进行支付。7.3支付时间(1)合同签订后,甲方在5个工作日内向乙方支付合同总价的10%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定节点,乙方提交进度款申请及相应资料后,甲方在收到乙方申请后的10个工作日内支付。(3)工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算报告及验收报告后的30个工作日内支付剩余工程款。7.4支付条款(1)甲方支付工程款时,应出具正式的支付凭证,包括但不限于支付通知、发票等。(2)乙方收到甲方支付款项后,应及时出具收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五,自逾期之日起计算。(2)甲方未按合同约定提供工程所需资料的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五,自逾期之日起计算。(2)乙方未按合同约定进行施工,造成工程质量问题的,应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额应按照实际损失计算,并按合同约定的方式支付。(2)违约金和赔偿金额的支付,不影响合同其他条款的履行。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程图纸等。(2)甲乙双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限(1)保密期限自合同签订之日起至合同终止后的两年。(2)在保密期限届满前,未经对方同意,任何一方不得泄露保密内容。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)任何一方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风、海啸等。(2)战争:战争、军事冲突、武装冲突等。(3)政府行为:政府政策、法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力事件发生后,甲乙双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同,不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断。(2)战争导致工程材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同。(2)经双方协商一致,合同可以转让。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密的合同。(2)法律法规禁止转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对铁路客运站房改造工程的设计方案、施工图纸等知识产权的完整权利。(2)乙方在合同履行期间及合同终止后,未经甲方书面同意,不得以任何形式披露或使用甲方提供的商业秘密和技术信息。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,若发生工程变更或设计调整,甲方保留对工程质量和安全进行最终审核和批准的权利。(2)合同终止后,乙方应保留工程现场及所有工程资料,直至甲方验收合格。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同修改或补充需经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。(2)任何修改或补充均应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力(1)经甲乙双方签署的修改或补充协议,自签署之日起生效。(2)修改或补充协议与本合同不一致之处,以修改或补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应就工程进度、质量、安全等方面进行密切沟通和协作。(2)乙方应积极配合甲方进行工程验收和移交。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应通过定期会议、书面报告等形式保持沟通。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督检查,乙方应予以配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于铁路客运站房改造工程的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:乙方(盖章):代表(签字):日期:甲方(盖章):代表(签字):日期:乙方(盖章):代表(签字):日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.2025年度铁路客运站房改造工程设计图纸及说明。2.铁路客运站房改造工程预算书。3.铁路客运站房改造工程施工方案。4.铁路客运站房改造工程监理合同。5.铁路客运站房改造工程相关法律法规文件。6.铁路客运站房改造工程验收报告。7.铁路客运站房改造工程变更记录。8.甲乙双方协商达成的补充协议。9.其他与铁路客运站房改造工程相关的文件和资料。二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按时支付工程款。未按合同约定提供工程所需资料。(2)乙方违约:未按时完成工程。未按合同约定进行施工,造成工程质量问题。2.违约行为的认定:(1)甲方违约的认定:通过甲方提供的支付凭证和逾期支付记录认定。(2)乙方违约的认定:通过乙方提交的工程进度报告、验收报告及现场检查认定。三、法律名词及解释:1.合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- DB32/T 4420-2022劳务派遣单位信用等级评价规范
- DB32/T 4252-2021民用建筑燃气安全规范
- DB32/T 4122-2021开发区地质灾害危险性区域评估规范
- DB32/T 4040.6-2021政务大数据数据元规范第6部分:电子证照数据元
- DB32/T 4027-2021石墨烯粉体电导率测定动态四探针法
- DB32/T 3985-2021河湖岸坡植物防护技术规范
- DB32/T 3134-2016沥青路面就地热再生施工技术规范
- DB32/T 1261-2020寿眉茶加工技术规程
- DB31/T 948-2015地下空间安全使用管理基本要求
- 【正版授权】 ISO/IEC 18584-1:2025 EN Information technology - Test methods for on-card biometric comparison applications - Part 1: General principles and specifications
- 七年级下册英语语法填空专项训练100题含答案5篇
- 配电室火灾应急处置预案
- 2024年高考英语考前押题密卷(全国卷1)(含答案与解析)
- 辽宁省盘锦市辽河油田实验中学2023-2024学年九年级下学期开学考试数学试题(原卷版)
- 中小学-预防性骚扰与性侵害-1-课件
- xx市体育中心设计说明
- 2024年江苏省南通市如皋市中考一模语文试题
- 2024-2030年中国纳米抗体药物行业运行现状及发展行情监测研究报告
- 2023年高考物理分题型多维刷题练专题19热学中的变质量气体问题(原卷版+解析)
- 如何唤醒孩子学习的内驱力
- 跨境电商合伙投资协议书
评论
0/150
提交评论