2024年锚杆工程承发包合同-地下工程锚杆应用3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年锚杆工程承发包合同地下工程锚杆应用本合同目录一览1.1合同签订双方信息1.2合同标的物及规格1.3工程地点及范围1.4工程进度及工期1.5合同价款及支付方式1.6技术标准及规范1.7施工组织设计1.8质量要求及验收标准1.9安全生产及文明施工1.10争议解决方式1.11合同生效及终止1.12违约责任及赔偿1.13合同附件1.14合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.1合同签订双方信息1.1.1承包方名称：_______1.1.2承包方地址：_______1.1.3承包方法定代表人：_______1.1.4承包方联系电话：_______1.1.5发包方名称：_______1.1.6发包方地址：_______1.1.7发包方法定代表人：_______1.1.8发包方联系电话：_______1.2合同标的物及规格1.2.1标的物名称：地下工程锚杆1.2.2锚杆类型：预应力锚杆、非预应力锚杆等1.2.3锚杆规格：直径、长度等1.2.4锚杆材料：钢材、水泥等1.3工程地点及范围1.3.1工程地点：_______1.3.2工程范围：地下工程支护及加固1.4工程进度及工期1.4.1工程进度计划：分阶段施工，每阶段完成后进行验收1.4.2工期：_______个月1.5合同价款及支付方式1.5.1合同总价：_______元1.5.2支付方式：分阶段支付，每阶段完成后支付相应款项1.5.3付款节点：_______1.5.4付款比例：_______1.6技术标准及规范1.6.1国家及行业相关技术标准1.6.2地下工程锚杆设计规范1.6.3施工及验收规范1.7施工组织设计1.7.1施工组织设计内容：施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施等1.7.2施工组织设计审批：经双方同意后实施1.8质量要求及验收标准1.8.1质量要求：符合国家及行业相关技术标准1.8.2验收标准：按照施工及验收规范进行验收1.9安全生产及文明施工1.9.1安全生产要求：遵守国家及行业相关安全生产法律法规1.9.2文明施工要求：保持施工现场整洁、有序，减少对周边环境的影响1.10争议解决方式1.10.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议1.10.2如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼1.11合同生效及终止1.11.1合同自双方签字盖章之日起生效1.11.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止1.12违约责任及赔偿1.12.1如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金1.12.2违约金金额：_______元1.13合同附件1.13.1施工组织设计1.13.2施工进度计划1.13.3质量保证措施1.13.4安全生产及文明施工措施1.14合同未尽事宜处理1.14.1合同未尽事宜，由双方协商解决1.14.2协商不成的，按照相关法律法规处理8.1合同履行及监督8.1.1承包方应按照合同约定的进度、质量、安全要求履行合同义务8.1.2发包方有权对施工过程进行监督检查，承包方应予以配合8.1.3如发现质量问题，发包方有权要求承包方整改，直至符合要求8.2材料供应及检验8.2.1承包方负责提供合同约定的锚杆材料，并保证材料质量8.2.2材料进场前，承包方应提供材料质量证明文件8.2.3材料进场后，双方应共同进行检验，检验不合格的材料不得使用8.3工程变更及洽商8.3.1工程实施过程中如需变更，双方应协商一致8.3.2变更内容应形成书面文件，作为合同附件8.3.3工程变更可能影响合同价款和工期的，应相应调整8.4工程验收8.4.1工程完工后，承包方应向发包方提交验收申请8.4.2发包方应在接到验收申请后_______日内组织验收8.4.3验收不合格的，承包方应按要求整改，直至合格8.5保修责任8.5.1承包方应在工程验收合格后_______年内承担工程质量保修责任8.5.2保修期内，因承包方施工质量问题导致的损失，承包方应负责修复或赔偿8.6保密条款8.6.1双方对本合同涉及的技术秘密、商业秘密负有保密义务8.6.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露8.7合同解除条件8.7.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行8.7.2一方严重违约，经另一方催告后仍未改正8.7.3合同约定的其他解除条件8.8合同终止后的处理8.8.1合同终止后，双方应结清所有款项8.8.2承包方应将工程现场清理完毕，并移交给发包方8.9法律适用及争议解决8.9.1本合同适用中华人民共和国法律8.9.2合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决8.10合同生效及份数8.10.1本合同自双方签字盖章之日起生效8.10.2本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力8.11通知和送达8.11.1双方应按照合同约定的方式发送通知8.11.2通知送达时间为发送后_______个工作日8.12其他8.12.1本合同未尽事宜，由双方协商解决8.12.2如本合同与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准8.13合同附件8.13.1施工图纸8.13.2工程量清单8.13.3材料清单8.13.4付款计划表8.14合同未尽事宜处理8.14.1合同未尽事宜，由双方协商解决8.14.2协商不成的，按照相关法律法规处理8.15合同签署日期8.15.1本合同签署日期为_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方概念及介入目的9.1.1本合同所称第三方，是指非甲乙双方当事人，为特定目的而介入本合同关系中的主体。9.1.2第三方介入的目的包括但不限于：提供专业咨询、监理、检测、评估、仲裁、调解等。9.2第三方责任限额9.2.1第三方在本合同关系中的责任，应当根据其提供的服务内容和范围，以及合同约定进行明确。9.2.2第三方责任限额应在本合同中单独列明，包括但不限于：9.2.2.1赔偿限额：第三方对甲乙双方造成的损失赔偿总额；9.2.2.2义务履行期限：第三方履行其义务的时间限制；9.2.2.3保密义务：第三方对合同内容的保密责任。9.3第三方资质要求9.3.1第三方介入本合同关系前，应具备相应的资质和条件，如专业资质证书、相关行业认可等。9.3.2甲乙双方有权要求第三方提供其资质证明文件，并对其资质进行审查。9.4第三方权利义务9.4.1第三方在本合同关系中的权利包括：9.4.1.1收取合理报酬；9.4.1.2享有合同约定的其他权利。9.4.2第三方在本合同关系中的义务包括：9.4.2.1按照合同约定提供专业、高效的服务；9.4.2.2保守合同秘密，不得泄露给任何第三方；9.4.2.3对甲乙双方负责，确保其服务的质量和效果。9.5第三方介入程序9.5.1第三方介入本合同关系，需经甲乙双方书面同意。9.5.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确第三方在本合同关系中的具体职责和权利义务。9.6第三方与其他各方的划分说明9.6.1第三方在合同关系中的地位是独立的，其与甲乙双方的关系是委托代理关系。9.6.2第三方对甲乙双方的权利义务，仅限于其在本合同关系中的职责范围，超出范围的责任由其自行承担。9.6.3第三方在执行职务过程中，如违反合同约定或法律法规，甲乙双方有权要求其承担责任。9.7第三方变更及退出9.7.1第三方在合同履行过程中，如需变更或退出，应提前_______日通知甲乙双方。9.7.2第三方变更或退出后，其权利义务由其指定的继任者承担，或由甲乙双方另行指定第三方。9.8第三方介入费用9.8.1第三方介入本合同关系，其费用由甲乙双方按照合同约定承担。9.8.2费用包括但不限于：第三方服务费、差旅费、资料费等。9.9第三方责任保险9.9.1第三方应为本合同履行购买相应的责任保险，并确保保险金额符合合同要求。9.9.2保险责任范围应包括但不限于：第三方对甲乙双方造成的直接损失、间接损失等。9.10第三方介入争议解决9.10.1第三方在合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决。9.10.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.11第三方介入合同终止9.11.1第三方介入合同终止后，甲乙双方应结清所有费用。9.11.2第三方退出后，其权利义务由其指定的继任者承担，或由甲乙双方另行指定第三方。9.12第三方介入合同附件9.12.1第三方资质证明文件；9.12.2第三方服务协议；9.12.3第三方责任保险单；9.12.4第三方变更或退出通知。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工组织设计详细要求和说明：包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、安全生产及文明施工措施等，需由承包方提供并经发包方批准。2.工程量清单详细要求和说明：详细列出工程量，包括锚杆数量、规格、材料等，需由承包方提供。3.材料清单详细要求和说明：列出所有用于工程的材料名称、规格、数量、品牌等，需由承包方提供。4.付款计划表详细要求和说明：列出各付款节点、付款金额、付款条件等，需由双方共同制定。5.施工图纸详细要求和说明：提供地下工程锚杆施工的图纸，需由设计单位提供。6.质量保证措施详细要求和说明：包括质量管理体系、检验方法、质量控制点等，需由承包方提供。7.安全生产及文明施工措施详细要求和说明：包括安全生产责任制、安全教育培训、安全防护设施等，需由承包方提供。8.第三方资质证明文件详细要求和说明：第三方提供其资质证书、行业认可文件等，需由甲乙双方审查。9.第三方服务协议详细要求和说明：明确第三方在本合同关系中的具体职责和权利义务，需由甲乙双方与第三方签订。10.第三方责任保险单详细要求和说明：第三方购买的责任保险单，需证明保险金额符合合同要求。11.第三方变更或退出通知详细要求和说明：第三方变更或退出合同关系时，需向甲乙双方发出书面通知。12.争议解决协议详细要求和说明：明确合同争议解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。13.合同履行情况报告详细要求和说明：承包方定期向发包方提交工程进度、质量、安全等方面的报告。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成工程；发包方未按合同约定支付工程款项；第三方未按合同约定提供专业、高效的服务；任何一方泄露合同秘密。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；违约金按合同约定比例计算；严重违约的，守约方有权解除合同。3.示例说明：承包方未按期完成工程，造成发包方损失，承包方应赔偿发包方因此遭受的损失，并支付违约金；发包方未按期支付工程款项，承包方有权要求支付利息，并支付违约金；第三方未按合同约定提供检测服务，导致工程质量不合格，第三方应承担相应责任，并赔偿损失；任何一方泄露合同秘密，应承担相应的法律责任。全文完。2024年锚杆工程承发包合同地下工程锚杆应用1本合同目录一览1.定义与解释1.1锚杆的定义1.2地下工程的概念1.3本合同的适用范围2.承包方与发包方2.1承包方的资格要求2.2发包方的权利和义务2.3承包方的权利和义务3.工程范围与内容3.1工程地点3.2工程规模3.3工程期限3.4工程质量标准4.技术规范与要求4.1锚杆材料要求4.2锚杆设计规范4.3施工技术规范5.工程报价与支付5.1工程报价编制5.2支付方式与时间5.3预付款与进度款5.4结算与最终付款6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工现场管理6.4安全生产与环境保护7.工程变更与调整7.1工程变更程序7.2工程变更费用7.3工程变更后的工期调整8.质量保证与验收8.1质量保证措施8.2工程验收标准8.3验收程序与责任9.违约责任与处理9.1违约行为的定义9.2违约责任的承担9.3违约处理方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同存续期间的权利义务13.不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力事件的处理13.3不可抗力对合同的影响14.其他条款14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同份数与生效日期14.4合同的修改与补充第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1锚杆的定义：本合同中所述“锚杆”是指用于地下工程加固、支护及承载的金属材料，包括但不限于钢筋锚杆、预应力锚杆、锚杆锚固系统等。1.3本合同的适用范围：本合同适用于2024年锚杆工程承发包合同，涉及地下工程锚杆应用的所有活动。2.承包方与发包方2.1承包方的资格要求：承包方应具备国家规定的相关资质，且具有完成类似工程的经验和能力。2.2发包方的权利和义务：发包方有权监督承包方的施工质量和进度，确保工程按合同约定完成。发包方应按时支付工程款，并履行合同约定的其他义务。2.3承包方的权利和义务：承包方应按照合同约定进行施工，保证工程质量，按时完成工程任务。承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款。3.工程范围与内容3.1工程地点：本工程地点为（具体地点）。3.2工程规模：本工程规模为（具体规模），包括但不限于（具体内容）。3.3工程期限：本工程期限自合同签订之日起至（具体日期）止。3.4工程质量标准：本工程质量应符合国家相关标准和规范，具体要求详见附件。4.技术规范与要求4.1锚杆材料要求：锚杆材料应符合国家相关标准，具体技术指标详见附件。4.2锚杆设计规范：锚杆设计应符合国家相关设计规范，具体要求详见附件。4.3施工技术规范：施工技术应符合国家相关施工规范，具体要求详见附件。5.工程报价与支付5.1工程报价编制：承包方应按照国家相关规定和合同约定编制工程报价，报价内容应包括但不限于人工费、材料费、机械费等。5.2支付方式与时间：工程款支付采用分阶段支付方式，具体支付时间及比例详见附件。5.3预付款与进度款：合同签订后，发包方应向承包方支付预付款（具体金额），进度款根据工程进度进行支付。5.4结算与最终付款：工程完工并经验收合格后，承包方应向发包方提交结算报告，发包方应在收到结算报告后（具体时间）内支付最终付款。6.施工组织与管理6.1施工组织设计：承包方应根据工程特点和现场条件编制施工组织设计，经发包方批准后执行。6.2施工进度计划：承包方应编制详细的施工进度计划，并按时完成各阶段施工任务。6.3施工现场管理：承包方应负责施工现场的管理，确保施工安全、文明施工。6.4安全生产与环境保护：承包方应严格执行国家安全生产法规和环境保护法规，确保工程安全、环保。8.质量保证与验收8.1质量保证措施：承包方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。质量保证措施包括但不限于材料检验、施工过程控制、隐蔽工程验收等。8.2工程验收标准：工程验收应按照国家相关标准和规范进行，包括质量、安全、环保等方面。8.3验收程序与责任：工程验收分为预验收和正式验收。预验收由承包方组织，正式验收由发包方组织。验收不合格的，承包方应负责整改直至合格。9.违约责任与处理9.1违约行为的定义：包括但不限于未按合同约定完成工程、工程质量不合格、未按时支付工程款等。9.2违约责任的承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约处理方式：违约处理可通过协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼途径解决。10.争议解决10.1争议解决方式：争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决程序：争议发生后，双方应友好协商解决。协商不成的，可提交（具体仲裁机构）仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构：仲裁机构或人民法院。11.合同解除与终止11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。11.2合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同。11.3合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应结清所有款项，处理剩余工程，并履行合同约定的其他义务。12.合同生效与终止12.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致终止合同。12.3合同存续期间的权利义务：合同存续期间，双方应严格按照合同约定履行权利和义务。13.不可抗力13.1不可抗力的定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的处理：发生不可抗力事件，双方应协商解决。如不可抗力导致合同无法履行，可根据不可抗力的影响程度部分或全部免除责任。13.3不可抗力对合同的影响：不可抗力事件发生，合同期限相应顺延。14.其他条款14.1合同附件：合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程报价等。14.2通知与送达：通知应以书面形式送达对方，送达日期以邮戳为准。14.3合同份数与生效日期：本合同一式（具体份数）份，双方各执（具体份数）份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义：本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的任何个人、组织或实体，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、监理、检测、评估、协调、仲裁等。16.第三方介入的条件与程序a)双方书面同意；b)第三方具备相应的资质和能力；c)第三方介入符合合同目的和法律规定。16.2第三方介入的程序：a)双方协商确定第三方介入的具体事项；b)签订第三方介入协议，明确各方的权利义务；c)第三方按照协议约定开展相关工作。17.第三方与其他各方的责权利划分17.1第三方与甲方的责权利：a)责任：第三方应按照介入协议履行相关职责，确保工作质量；b)权利：第三方有权获取合同约定的报酬，并享有合同约定的权利；c)利益：第三方有权根据合同约定获得工作成果的相应利益。17.2第三方与乙方的责权利：a)责任：第三方应按照介入协议履行相关职责，确保工作质量；b)权利：第三方有权获取合同约定的报酬，并享有合同约定的权利；c)利益：第三方有权根据合同约定获得工作成果的相应利益。17.3第三方与甲乙双方的划分说明：a)第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，第三方对甲乙双方均不承担连带责任；c)第三方介入的费用由甲乙双方根据协议约定承担。18.第三方的责任限额a)乙方因第三方工作失误导致的直接经济损失，第三方应承担相应的赔偿责任；b)第三方因故意或重大过失导致甲方、乙方权益受损的，第三方应承担相应的赔偿责任；c)第三方的责任限额应根据第三方介入协议的具体内容协商确定。19.第三方介入后的合同变更与补充19.1合同变更：第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。19.2合同补充：第三方介入后，如需对合同进行补充，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议。20.第三方介入的终止与后续处理20.1第三方介入的终止：第三方介入结束后，甲乙双方应按照协议约定进行结算，并终止与第三方的合作关系。20.2后续处理：第三方介入结束后，甲乙双方应根据合同约定处理剩余工程、结算款项等事宜，确保合同履行完毕。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：提供完整的工程图纸，包括但不限于平面图、剖面图、立面图、结构图等，确保图纸准确无误，符合设计规范。说明：工程图纸是施工的重要依据，必须清晰、完整。2.技术规范与要求详细要求：提供国家相关标准和规范，以及项目特殊要求的技术规范，确保施工质量符合国家标准。说明：技术规范是保证工程质量的基础。3.工程报价详细要求：提供详细的工程报价单，包括材料费、人工费、机械费等，确保报价单清晰、准确、完整。说明：工程报价是合同价款确定的重要依据。4.施工组织设计详细要求：提供详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等，确保施工组织合理、可行。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件。5.隐蔽工程验收记录详细要求：记录隐蔽工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结论等，确保隐蔽工程符合要求。说明：隐蔽工程验收记录是确保工程质量的重要环节。6.工程验收报告详细要求：提供工程验收报告，包括验收时间、验收人员、验收结论等，确保工程验收合格。说明：工程验收报告是工程交付的重要文件。7.第三方介入协议详细要求：提供第三方介入协议，明确各方的权利义务，确保第三方介入的合法性和合理性。说明：第三方介入协议是第三方介入的重要法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定完成工程责任认定：承包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于赔偿发包方损失、支付违约金等。示例：承包方未按合同约定时间完成工程，导致工程延期，应向发包方支付违约金。2.工程质量不合格责任认定：承包方提供的工程质量不合格，应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。示例：锚杆施工质量不符合规范，导致地下工程出现安全隐患，承包方应负责修复并赔偿损失。3.未按时支付工程款责任认定：发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿承包方损失等。示例：发包方未按合同约定支付进度款，承包方有权要求支付违约金。4.第三方工作失误责任认定：第三方在介入过程中出现工作失误，导致合同目的不能实现或造成损失，第三方应承担违约责任。示例：监理方未及时发现施工质量问题，导致工程质量不合格，监理方应承担相应责任。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定：因不可抗力导致合同无法履行，双方可根据不可抗力的影响程度部分或全部免除责任。示例：地震导致工程无法继续施工，双方可协商延期履行合同。全文完。2024年锚杆工程承发包合同地下工程锚杆应用2本合同目录一览1.定义与解释1.1锚杆1.2地下工程1.3承包人1.4发包人1.5工程范围2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量标准3.承包人义务3.1工程施工3.2质量保证3.3进度控制3.4安全生产3.5环境保护4.发包人义务4.1提供工程资料4.2保障工程条件4.3工程验收4.4付款4.5争议解决5.工程费用5.1费用构成5.2费用支付方式5.3费用调整6.工程进度计划6.1施工进度计划6.2进度调整6.3违约责任7.工程质量7.1质量标准7.2质量检验7.3质量纠纷处理8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果9.付款条件9.1付款进度9.2付款方式9.3付款违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同生效14.5附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1锚杆：指用于地下工程支护、加固、稳定岩体的金属构件，包括锚杆材料、锚杆锚固系统和锚杆锚固工程。1.3承包人：指依法取得施工资质，与发包人签订本合同的施工单位。1.4发包人：指委托承包人进行地下工程锚杆应用的单位或个人。1.5工程范围：指本合同约定的锚杆工程的具体范围，包括设计、施工、验收等环节。第二条项目概况2.1工程名称：2024年锚杆工程2.2工程地点：[具体地址]2.3工程规模：[具体工程量，如长度、数量等]2.4工程工期：自合同签订之日起[具体工期，如X个月]2.5工程质量标准：按照国家相关标准和规范执行。第三条承包人义务3.1工程施工：承包人应按照合同约定，在规定工期内完成锚杆工程的施工，确保工程质量达到合同约定的标准。3.2质量保证：承包人应选用合格的材料和设备，确保施工质量，并对施工质量负责。3.3进度控制：承包人应按照合同约定的进度计划进行施工，如有延误，应承担相应的违约责任。3.4安全生产：承包人应遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人身安全和工程安全。3.5环境保护：承包人应采取措施，减少施工对环境的影响，遵守环境保护相关规定。第四条发包人义务4.1提供工程资料：发包人应向承包人提供工程地质勘察报告、设计图纸、技术规范等相关资料。4.2保障工程条件：发包人应确保工程所需场地、道路、水源、电源等条件满足施工需求。4.3工程验收：发包人应按照合同约定的时间、方式和标准对工程进行验收。4.4付款：发包人应按照合同约定的付款进度和方式，及时支付承包人工程款项。4.5争议解决：发包人应积极配合承包人解决合同履行过程中出现的争议。第五条工程费用5.1费用构成：工程费用包括但不限于设计费、材料费、施工费、验收费等。5.2费用支付方式：工程费用按月进度支付，具体支付比例由双方协商确定。5.3费用调整：因国家政策、市场价格变动等原因导致工程费用发生变化的，双方可协商调整。第六条工程进度计划6.1施工进度计划：承包人应编制详细的施工进度计划，并报发包人审批。6.2进度调整：因不可抗力、设计变更等原因导致施工进度发生变化时，双方应协商调整进度计划。6.3违约责任：如承包人未按进度计划完成施工，应承担相应的违约责任。第七条工程质量7.1质量标准：锚杆工程质量应符合国家相关标准和规范。7.2质量检验：工程完工后，承包人应组织自检，并邀请发包人进行验收。7.3质量纠纷处理：如发生质量纠纷，双方应协商解决，协商不成的，可依法向有关部门申请仲裁或诉讼。第八条工程验收8.1验收标准：工程验收应按照合同约定的质量标准、设计图纸和施工规范进行。8.2验收程序：验收程序包括自检、互检、专检和综合验收。8.3验收结果：验收合格后，双方应在验收记录上签字确认，验收不合格的，承包人应在规定时间内进行整改。第九条付款条件9.1付款进度：付款进度应与工程进度相匹配，具体支付节点由双方协商确定。9.2付款方式：付款方式为银行转账，具体账户信息由双方在合同中约定。9.3付款违约责任：如发包人未按时付款，应支付违约金；如承包人未按合同约定完成工程，发包人有权扣留相应款项。第十条违约责任10.1违约情形：包括未按时完成工程、工程质量不符合标准、未按时支付工程款等。10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。第十一条争议解决11.1争议解决方式：争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。11.2争议解决机构：如协商或调解不成，可选择仲裁委员会或人民法院作为争议解决机构。11.3争议解决程序：争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁规则或诉讼程序。第十二条合同解除12.1解除条件：包括一方违约、不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致等。12.2解除程序：合同解除需双方书面通知对方，并按照合同约定处理相关事宜。12.3解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程、支付款项等事宜。第十三条合同终止13.1终止条件：包括合同履行完毕、合同解除、双方协商一致等。13.2终止程序：合同终止需双方书面通知对方，并按照合同约定处理相关事宜。13.3终止后果：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、支付款项等事宜。第十四条其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达：通知应以书面形式发送，送达地址为合同双方约定的地址。14.3合同份数：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.4合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.5附件：本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。第十六条第三方介入目的16.1第三方介入目的包括但不限于：提供专业服务、监督工程质量、协助合同履行、解决合同争议等。第十七条第三方介入程序17.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。17.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。第十八条第三方职责18.1第三方应按照合同约定和合作协议，履行相应的职责，包括但不限于：18.1.1监督工程质量，确保工程符合相关标准和规范；18.1.2提供咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行中的问题；18.1.3参与合同争议的调解和仲裁。第十九条第三方权利19.1.1收取约定的服务费用；