二零二五年度建筑合同施工补充协议：施工期间绿化保护协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑合同施工补充协议：施工期间绿化保护协议本合同目录一览第一条施工期间绿化保护原则1.1绿化保护目标1.2绿化保护责任主体1.3绿化保护措施第二条绿化保护区域划分2.1绿化保护范围2.2绿化保护区域界定2.3绿化保护区域变更第三条绿化保护措施3.1施工前绿化保护措施3.2施工中绿化保护措施3.3施工后绿化恢复措施第四条绿化保护责任4.1施工单位责任4.2监理单位责任4.3设计单位责任4.4业主单位责任第五条绿化保护监管5.1监管机构5.2监管职责5.3监管方式第六条绿化保护经费6.1经费来源6.2经费使用6.3经费管理第七条绿化保护争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决期限第八条本协议生效及终止8.1生效条件8.2生效时间8.3终止条件8.4终止程序第九条本协议的修改和补充9.1修改程序9.2补充内容9.3生效时间第十条其他10.1合同附件10.2合同解释10.3合同争议解决10.4合同签订第十一条合同附件清单11.1附件一：绿化保护责任划分表11.2附件二：绿化保护措施及要求11.3附件三：绿化保护经费预算表11.4附件四：绿化保护监管措施及要求第十二条合同解释12.1合同用语解释12.2合同解释原则12.3合同解释争议解决第十三条合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决期限第十四条合同签订14.1签订主体14.2签订时间14.3签订地点14.4签订方式第一部分：合同如下：第一条施工期间绿化保护原则1.1绿化保护目标确保施工期间及施工完成后，绿化植被不受损害，维持原有绿化景观的完整性，促进生态平衡。1.2绿化保护责任主体1.2.1施工单位：负责施工过程中绿化植被的保护和恢复。1.2.2监理单位：负责监督施工单位执行绿化保护措施。1.2.3设计单位：负责提供绿化保护设计方案，并参与施工过程中的监督。1.2.4业主单位：负责协调各方关系，确保绿化保护措施得到有效实施。1.3绿化保护措施1.3.1施工前：对施工区域内的绿化植被进行登记、拍照，制定保护方案。1.3.2施工中：采取隔离、遮盖、移植等措施，防止绿化植被受损。1.3.3施工后：及时清理施工垃圾，对受损植被进行修复和补种。第二条绿化保护区域划分2.1绿化保护范围包括施工现场周边500米范围内的绿化植被。2.2绿化保护区域界定以现场实地测量和业主单位确认的绿化范围为准。2.3绿化保护区域变更如因施工需要调整绿化保护区域，需经业主单位、监理单位、设计单位共同确认。第三条绿化保护措施3.1施工前绿化保护措施3.1.1对施工区域内绿化植被进行清点、登记，确保无遗漏。3.1.2制定绿化保护方案，包括植被保护、移植、修复等内容。3.1.3对易受损的绿化植被采取特殊保护措施。3.2施工中绿化保护措施3.2.1施工现场设立绿化保护区域警示标志。3.2.2施工过程中，对绿化植被进行遮盖、隔离，防止损坏。3.2.3施工车辆、材料等不得占用绿化区域。3.3施工后绿化恢复措施3.3.1对受损植被进行修复，确保恢复原状。3.3.2对移植的植被进行跟踪管理，确保成活率。3.3.3对新增绿化区域进行设计、施工和养护。第四条绿化保护责任4.1施工单位责任4.1.1严格按照绿化保护方案执行，确保绿化植被不受损害。4.1.2对施工过程中造成的绿化植被损害负责修复。4.1.3定期向监理单位报告绿化保护情况。4.2监理单位责任4.2.1监督施工单位执行绿化保护措施。4.2.2定期检查绿化植被保护情况，发现问题及时通知施工单位。4.3设计单位责任4.3.1提供合理的绿化保护设计方案。4.3.2参与施工过程中的绿化保护监督。4.4业主单位责任4.4.1协调各方关系，确保绿化保护措施得到有效实施。4.4.2定期检查绿化保护情况，对不符合要求的行为进行纠正。第五条绿化保护监管5.1监管机构由监理单位负责绿化保护的监管工作。5.2监管职责5.2.1监督施工单位执行绿化保护措施。5.2.2定期检查绿化植被保护情况，发现问题及时通知施工单位。5.2.3对施工单位采取的绿化保护措施进行评估。5.3监管方式通过现场检查、资料审查、会议协调等方式进行监管。第六条绿化保护经费6.1经费来源绿化保护经费由施工单位承担，并在合同中明确。6.2经费使用绿化保护经费用于绿化植被的保护、修复、补种等。6.3经费管理绿化保护经费专款专用，由施工单位负责管理，并定期向监理单位报告使用情况。第七条绿化保护争议解决7.1争议解决方式协商解决、调解、仲裁或诉讼。7.2争议解决程序7.2.1双方协商解决：通过友好协商，达成一致意见。7.2.2调解：由第三方调解机构进行调解。7.2.3仲裁：向仲裁机构申请仲裁。7.2.4诉讼：向人民法院提起诉讼。7.3争议解决期限自争议发生之日起30日内解决。第八条本协议生效及终止8.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。8.2生效时间自双方签字盖章之日起生效。8.3终止条件8.3.1施工完成，绿化保护目标实现。8.3.2双方协商一致，决定终止本协议。8.4终止程序8.4.1双方书面通知对方，确认终止本协议。8.4.2终止后，双方应进行绿化保护效果的验收。第九条本协议的修改和补充9.1修改程序对本协议的任何修改或补充，必须以书面形式提出，经双方协商一致后，由双方共同签署。9.2补充内容补充内容应与本协议的主题一致，并经双方认可。9.3生效时间修改或补充内容经双方签署后，自签署之日起生效。第十条其他10.1合同附件本协议附件包括但不限于绿化保护方案、绿化植被清单、经费预算表等。10.2合同解释本协议的解释以中文为准，如有歧义，由双方协商解决。10.3合同争议解决本协议的争议解决方式适用第五条规定的争议解决方式。10.4合同签订本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十一条合同附件清单11.1附件一：绿化保护方案11.2附件二：绿化植被清单11.3附件三：绿化保护经费预算表11.4附件四：绿化保护监管记录表11.5附件五：绿化植被移植记录表第十二条合同解释12.1合同用语解释本协议中使用的专业术语，按照相关行业标准和规范进行解释。12.2合同解释原则本协议的解释应遵循公平、合理、诚实信用的原则。12.3合同解释争议解决如对合同解释产生争议，应按照第十条规定的争议解决方式解决。第十三条合同争议解决13.1争议解决方式本协议的争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决程序13.2.1协商：双方友好协商，寻求解决方案。13.2.2调解：由第三方调解机构进行调解。13.2.3仲裁：向仲裁机构申请仲裁。13.2.4诉讼：向人民法院提起诉讼。13.3争议解决期限自争议发生之日起60日内解决。第十四条合同签订14.1签订主体本协议由施工单位、监理单位、设计单位和业主单位法定代表人或授权代表签署。14.2签订时间本协议签订时间为2024年X月X日。14.3签订地点本协议签订地点为双方约定地点。14.4签订方式本协议采用书面形式签订，并由双方签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.1第三方的概念本合同所指的第三方是指在绿化保护实施过程中，根据合同约定，由甲乙双方邀请或委托的专业机构、专家、监理单位、检测机构等非合同签订主体。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于绿化保护方案的制定、实施监督、效果评估、争议调解、技术指导等。第二条第三方介入的程序2.1第三方邀请或委托甲乙双方协商一致后，共同邀请或委托第三方介入本合同。2.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书，具有丰富的绿化保护经验和专业知识。2.3第三方介入协议甲乙双方与第三方签订《第三方介入协议》，明确双方的权利、义务和责任。第三条第三方的责任3.1第三方的责任限额第三方介入过程中，因自身原因造成绿化植被损害的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过《第三方介入协议》中约定的责任限额。3.2第三方的责任范围第三方责任范围包括但不限于：3.2.1严格按照绿化保护方案执行，确保绿化植被不受损害。3.2.2对施工过程中造成的绿化植被损害负责修复。3.2.3定期向甲乙双方报告绿化保护情况。3.2.4参与绿化保护效果的验收。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分甲方负责提供绿化保护相关资料，配合第三方进行工作，并对第三方的工作成果进行验收。4.2第三方与乙方的划分乙方负责执行绿化保护方案，确保施工过程中绿化植被不受损害，并对第三方的工作成果进行实施。4.3第三方与监理单位的划分监理单位负责监督乙方执行绿化保护措施，对第三方的工作成果进行监督。4.4第三方与设计单位的划分设计单位负责提供绿化保护设计方案，并参与施工过程中的监督，对第三方的工作成果进行技术指导。第五条第三方介入的经费5.1经费来源第三方介入的经费由甲乙双方共同承担，具体金额在《第三方介入协议》中约定。5.2经费使用第三方介入的经费用于支付第三方的工作费用、设备租赁费用、检测费用等。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。协商不成的，可按《第三方介入协议》约定的争议解决方式解决。6.2争议解决期限自争议发生之日起30日内解决。第七条第三方介入的协议变更7.1变更程序任何一方认为《第三方介入协议》需要变更的，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方共同签署变更协议。7.2生效时间变更协议自签署之日起生效。第八条第三方介入的协议终止8.1终止条件《第三方介入协议》终止条件包括但不限于：8.1.1绿化保护目标实现。8.1.2第三方工作已完成。8.1.3双方协商一致决定终止。8.2终止程序8.2.1双方书面通知对方，确认终止《第三方介入协议》。8.2.2终止后，双方应进行绿化保护效果的验收。第九条第三方介入的后续责任9.1第三方介入的后续责任《第三方介入协议》终止后，第三方应承担的后续责任包括但不限于：9.1.1对已完成的绿化保护工作负责。9.1.3对已发生的问题进行整改，确保绿化植被不受损害。9.2第三方介入的后续责任期限第三方介入的后续责任期限自《第三方介入协议》终止之日起，至绿化保护目标实现为止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：绿化保护方案详细要求：包括绿化保护目标、保护措施、责任主体、经费预算等内容，需由设计单位制定。说明：该方案是指导施工过程中绿化保护工作的基础文件。2.附件二：绿化植被清单详细要求：详细记录施工现场内所有绿化植被的种类、数量、位置等信息。说明：清单用于施工前后的比对，确保植被得到有效保护。3.附件三：绿化保护经费预算表详细要求：详细列出绿化保护所需的各项费用，包括材料费、人工费、设备租赁费等。说明：预算表用于甲乙双方确定绿化保护经费的来源和使用。4.附件四：绿化保护监管记录表详细要求：记录绿化保护过程中的各项监管活动，包括检查时间、检查内容、发现的问题及处理措施等。说明：记录表用于监督施工单位执行绿化保护措施的情况。5.附件五：绿化植被移植记录表详细要求：记录移植的绿化植被的种类、数量、移植时间、移植后的成活率等信息。说明：记录表用于跟踪移植植被的生长状况，确保其成活。6.附件六：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、范围、责任、费用等内容。说明：协议是甲乙双方与第三方合作的基础文件。7.附件七：绿化保护效果验收报告详细要求：记录绿化保护效果的验收情况，包括植被恢复情况、环境改善情况等。说明：报告用于评估绿化保护工作的最终效果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按绿化保护方案执行，导致绿化植被受损。责任认定标准：根据受损程度，计算赔偿金额，并承担修复责任。示例：若因施工单位疏忽，导致10棵大树死亡，赔偿金额为每棵树5000元，共计50000元。2.违约行为：监理单位未履行监督职责，导致绿化保护措施不到位。责任认定标准：根据监理单位的监督失职程度，追究其相应责任。示例：若监理单位未及时发现施工单位损坏植被的行为，导致20棵灌木受损，监理单位承担一定比例的赔偿责任。3.违约行为：设计单位未提供合理的绿化保护设计方案，导致绿化保护效果不佳。责任认定标准：根据设计方案的合理性和绿化保护效果的实际情况，追究设计单位的责任。示例：若设计方案不合理，导致植被成活率仅为30%，设计单位承担相应的赔偿责任。4.违约行为：业主单位未配合绿化保护工作，导致绿化保护措施无法有效实施。责任认定标准：根据业主单位的配合程度，追究其相应责任。示例：若业主单位未及时提供绿化保护所需场地，导致绿化保护工作延误，业主单位承担一定的责任。5.违约行为：第三方介入过程中，因自身原因造成绿化植被损害。责任认定标准：根据第三方介入协议约定的责任限额，追究其赔偿责任。示例：若第三方在评估过程中造成5棵树木受损，赔偿金额不超过协议约定的责任限额。全文完。二零二四年度建筑合同施工补充协议：施工期间绿化保护协议1合同目录第一章协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议范围1.4协议双方第二章施工期间绿化保护原则2.1绿化保护重要性2.2绿化保护目标2.3绿化保护责任2.4绿化保护措施第三章绿化保护责任划分3.1施工单位责任3.2监理单位责任3.3设计单位责任3.4材料供应商责任3.5业主单位责任第四章绿化保护实施与监管4.1施工现场绿化保护实施4.2绿化保护监督检查4.3绿化保护报告制度4.4绿化保护整改要求第五章绿化植物保护措施5.1植物移植与保护5.2植物养护与管理5.3植物病虫害防治5.4植物修剪与整形5.5植物绿化带维护第六章绿化设施保护措施6.1绿化设施维护6.2绿化设施改造6.3绿化设施安全6.4绿化设施更新第七章绿化补偿与赔偿7.1绿化损失补偿7.2绿化赔偿范围7.3绿化赔偿程序7.4绿化赔偿金额第八章纠纷解决机制8.1纠纷解决方式8.2纠纷解决程序8.3纠纷解决期限8.4纠纷解决费用第九章协议生效、变更与终止9.1协议生效条件9.2协议变更程序9.3协议终止条件9.4协议终止程序第十章协议附件10.1绿化保护方案10.2绿化植物清单10.3绿化设施清单10.4其他相关文件第十一章争议解决11.1争议解决原则11.2争议解决途径11.3争议解决机构11.4争议解决费用第十二章违约责任12.1违约责任形式12.2违约责任认定12.3违约责任承担12.4违约责任解除第十三章适用法律与争议管辖13.1适用法律13.2争议管辖第十四章协议签署与生效日期14.1协议签署14.2协议生效日期合同编号2024ABC第一章协议概述1.1协议背景本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，由甲方（业主单位）与乙方（施工单位）共同签订，以明确施工期间绿化保护的相关责任和措施。1.2协议目的本协议旨在确保施工期间绿化植物和设施的完好，防止环境破坏，实现绿色施工。1.3协议范围本协议适用于甲方项目施工期间，对施工现场范围内的所有绿化植物和设施的保护。1.4协议双方甲方：[业主单位名称]乙方：[施工单位名称]第二章施工期间绿化保护原则2.1绿化保护重要性施工期间绿化保护是建设生态文明、实现可持续发展的重要措施。2.2绿化保护目标确保施工现场绿化植物和设施在施工期间不受损害，尽量减少对周边环境的影响。2.3绿化保护责任甲方负责提供绿化保护的相关资料和要求，乙方负责实施绿化保护措施。2.4绿化保护措施（1）制定绿化保护方案；（2）设置临时绿化隔离带；（3）采取临时遮阳、防尘措施；（4）对易受损的植物进行特殊保护；（5）及时修复施工损坏的绿化设施。第三章绿化保护责任划分3.1施工单位责任（1）制定并实施绿化保护方案；（2）落实绿化保护措施；（3）对施工过程中损坏的绿化植物和设施进行修复或赔偿；（4）对绿化保护措施的实施情况进行记录和报告。3.2监理单位责任（1）监督乙方执行绿化保护措施；（2）对绿化保护措施的实施情况进行检查和验收；（3）对违反绿化保护规定的乙方进行纠正。3.3设计单位责任（1）在设计阶段充分考虑绿化保护要求；（2）对绿化保护方案提出专业意见；（3）对施工过程中出现的问题提供技术支持。3.4材料供应商责任（1）提供符合要求的绿化保护材料；（2）对绿化保护材料的质量负责。3.5业主单位责任（1）提供绿化保护的相关资料和要求；（2）对绿化保护措施的实施情况进行监督；（3）对违反绿化保护规定的乙方进行纠正。第四章绿化保护实施与监管4.1施工现场绿化保护实施乙方应在施工前制定绿化保护方案，并报甲方和监理单位备案。4.2绿化保护监督检查监理单位应定期对绿化保护措施的实施情况进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改。4.3绿化保护报告制度乙方应定期向甲方和监理单位报告绿化保护措施的实施情况。4.4绿化保护整改要求对于绿化保护措施实施过程中发现的问题，乙方应在监理单位的监督下及时整改。第五章绿化植物保护措施5.1植物移植与保护（1）在移植植物前，应充分了解植物的生长习性；（2）采取适宜的移植方法和保护措施；（3）移植后及时进行浇水、施肥等养护工作。5.2植物养护与管理（1）定期对植物进行浇水、施肥、修剪等养护工作；（2）防止病虫害的发生；（3）对生长不良的植物进行淘汰或重新种植。5.3植物病虫害防治（1）采取生物防治、物理防治等方法，减少化学农药的使用；（2）发现病虫害及时进行防治；（3）对病虫害防治情况进行记录和报告。5.4植物修剪与整形（1）根据植物生长习性进行修剪；（2）保持植物美观、整洁；（3）修剪后的枝叶应进行集中处理。5.5植物绿化带维护（1）保持绿化带整洁，无杂草；（2）定期修剪绿化带内的植物；（3）对绿化带内的设施进行维护。第六章绿化设施保护措施6.1绿化设施维护（1）定期检查绿化设施，发现问题及时修复；（2）保持绿化设施完好，美观；（3）对损坏的绿化设施进行更换。6.2绿化设施改造（1）根据实际需要，对绿化设施进行改造；（2）改造后的绿化设施应符合相关标准和要求；（3）改造后的绿化设施应报甲方和监理单位备案。6.3绿化设施安全（1）确保绿化设施的安全性能；（2）定期对绿化设施进行安全检查；（3）发现安全隐患及时整改。6.4绿化设施更新（1）根据实际情况，对绿化设施进行更新；（2）更新后的绿化设施应符合相关标准和要求；（3）更新后的绿化设施应报甲方和监理单位备案。第八章纠纷解决机制8.1纠纷解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。8.2纠纷解决程序（1）争议发生后，任何一方均有权向对方提出书面协商请求；（2）双方应自收到协商请求之日起30日内进行协商；（3）协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会提出仲裁申请。8.3纠纷解决期限仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起60日内作出仲裁裁决。8.4纠纷解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁定。第九章协议生效、变更与终止9.1协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效。9.2协议变更程序任何一方要求变更本协议内容，应书面通知对方，经双方协商一致并签署书面协议后生效。9.3协议终止条件（1）本协议约定的绿化保护期限届满；（2）因不可抗力导致本协议无法履行；（3）双方协商一致解除本协议。9.4协议终止程序协议终止后，双方应立即停止绿化保护措施的实施，并对剩余工作进行处理。第十章协议附件10.1绿化保护方案10.2绿化植物清单10.3绿化设施清单10.4其他相关文件第十一章争议解决11.1争议解决原则双方应本着公平、公正、诚实信用的原则解决争议。11.2争议解决途径争议解决途径包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼。11.3争议解决机构争议解决机构包括但不限于仲裁委员会、法院等。11.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。第十二章违约责任12.1违约责任形式违约责任形式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、强制履行等。12.2违约责任认定违约责任的认定应依据本协议的约定和法律规定。12.3违约责任承担违约方应承担相应的违约责任。12.4违约责任解除违约方在履行违约责任后，违约责任解除。第十三章适用法律与争议管辖13.1适用法律本协议适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖本协议的争议管辖地为合同签订地。第十四章协议签署与生效日期14.1协议签署本协议经双方代表签字盖章后生效。14.2协议生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（业主单位）：代表签名：________________日期：________________乙方（施工单位）：代表签名：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方责任加强条款（1）甲方应提前一个月向乙方提供绿化保护的相关资料和要求，包括植物种类、生长习性、保护措施等。（2）甲方应设立绿化保护专项基金，用于绿化保护措施的实施和后续维护。（3）甲方应定期组织绿化保护专项检查，确保绿化保护措施得到有效执行。1.2甲方监督责任条款（1）甲方有权对乙方绿化保护措施的实施情况进行监督检查，乙方应予以配合。（2）甲方应定期对乙方绿化保护措施的实施情况进行评估，并将评估结果书面通知乙方。（3）甲方发现乙方违反绿化保护规定时，有权要求乙方立即整改，并承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方责任加强条款（1）乙方应制定详细的绿化保护方案，包括具体措施、实施时间、责任人等，并报甲方和监理单位备案。（2）乙方应指定专人负责绿化保护工作，确保绿化保护措施得到有效执行。（3）乙方应定期对绿化保护措施的实施情况进行自查，并将自查结果报甲方和监理单位。2.2乙方实施责任条款（1）乙方在施工过程中，应采取有效措施保护绿化植物和设施，确保其不受损害。（2）乙方应按照绿化保护方案，对绿化植物进行必要的移植、修剪、施肥等养护工作。（3）乙方发现绿化植物和设施损坏时，应及时修复或报告甲方和监理单位。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介责任条款（1）第三方中介应独立、客观地评估绿化保护措施的实施情况，并向甲方和乙方提供评估报告。（2）第三方中介应定期对绿化保护措施的实施情况进行现场检查，发现问题及时通知双方。（3）第三方中介应协助双方解决绿化保护方面的争议，并提出解决方案。3.2第三方中介费用条款（1）第三方中介服务费用由甲方和乙方按照约定的比例分担。（2）第三方中介服务费用应在合同签订时支付，或按月支付。（3）若因第三方中介的原因导致绿化保护措施无法实施，甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应责任。3.3第三方中介保密条款（1）第三方中介在履行职责过程中，应保守甲方和乙方的商业秘密。（2）第三方中介不得泄露协议内容、评估结果等信息。（3）若第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.绿化保护方案2.绿化植物清单3.绿化设施清单4.第三方中介评估报告5.绿化保护措施实施记录6.绿化植物和设施损坏记录7.第三方中介费用支付凭证8.争议解决协议9.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按约定时间制定并提交绿化保护方案；乙方未采取有效措施保护绿化植物和设施；甲方未按约定提供绿化保护相关资料和要求；第三方中介未按约定履行评估和监督职责。2.违约行为认定：违约行为经双方确认或第三方中介评估后认定；违约行为应提供相关证据，如照片、记录等。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方发生争议时，提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指双方通过法院进行诉讼解决争议的一种方式。4.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：绿化植物和设施损坏严重，乙方未及时修复。解决办法：甲方应要求乙方立即修复，若乙方不履行，可向第三方中介或法院申请强制执行。2.问题：第三方中介评估结果不准确。解决办法：双方应要求第三方中介重新评估，或更换第三方中介机构。3.问题：绿化保护措施执行不力。解决办法：甲方应加强对乙方实施绿化保护措施的监督，必要时可要求乙方更换负责人员。五、所有应用场景：1.施工现场绿化植物和设施的保护；2.施工期间绿化保护措施的实施与监管；3.绿化植物和设施的维护与修复；4.绿化保护措施的费用承担；5.绿化保护争议的解决。全文完。二零二四年度建筑合同施工补充协议：施工期间绿化保护协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：本协议是在二零二四年度建筑合同施工过程中，为加强施工期间绿化保护，保障绿化植被的正常生长，经甲方、乙方协商一致，特订立本施工期间绿化保护协议。2.2目的：本协议旨在明确甲方、乙方在施工期间对绿化保护的责任和义务，确保绿化植被在施工过程中的安全，促进项目施工与生态环境的和谐发展。三、定义与解释3.1专业术语：1.绿化植被：指施工现场范围内的树木、灌木、草坪等植物。2.施工期间：指自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.2关键词解释：1.甲方：指在本协议中承担绿化保护责任的主体。2.乙方：指在本协议中承担绿化施工任务的主体。3.施工期间绿化保护：指在施工过程中，对施工现场内的绿化植被进行保护、养护和管理。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方在施工期间对绿化植被进行保护，确保其正常生长。2.甲方有权监督乙方履行绿化保护义务，对违反本协议的行为进行制止和纠正。3.甲方应按照合同约定，为乙方提供绿化保护所需的资源和支持。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照本协议要求，在施工过程中对绿化植被进行保护，确保其正常生长。2.乙方应按照甲方要求，定期对绿化植被进行养护和管理。3.乙方应配合甲方对绿化保护工作的监督检查，对违反本协议的行为进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：施工现场。5.3合同履行方式：1.乙方在施工过程中，应按照本协议要求，对绿化植被进行保护。2.甲方应定期对绿化保护工作进行监督检查，确保乙方履行义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议经甲方、乙方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.工程竣工验收合格；2.双方协商一致解除本协议。6.3终止程序：1.双方协商一致解除本协议，应书面通知对方；2.本协议解除后，双方应按照约定处理剩余事项。6.4终止后果：1.本协议解除后，双方应按照约定处理剩余事项；2.本协议解除后，双方不再承担本协议项下的权利义务。七、费用与支付7.1费用构成1.绿化植被保护费用：包括绿化植被的移植、养护、修复及日常管理费用。2.绿化设施建设费用：包括绿化设施的设计、采购、安装和维护费用。3.环境监测费用：包括对施工现场空气质量、土壤、水体等进行监测的费用。4.环保措施费用：包括采取环保措施所需的材料、设备和人力成本。5.其他相关费用：根据实际情况发生的其他费用。7.2支付方式1.乙方应按照甲方要求，提交详细的费用清单和发票。2.甲方应在收到乙方提交的费用清单和发票后，按照约定的支付方式进行支付。7.3支付时间1.乙方在完成绿化保护工作后，应及时向甲方提交费用清单和发票。2.甲方应在收到费用清单和发票后的十个工作日内，完成支付。7.4支付条款1.甲方在支付乙方费用时，应确保支付金额准确无误。2.乙方应在收到甲方支付款项后，及时向甲方提供相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付乙方费用的，应按照合同约定支付违约金。2.甲方未履行绿化保护责任的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成绿化保护工作的，应按照合同约定支付违约金。2.乙方在施工过程中损坏绿化植被的，应承担修复费用。8.3赔偿金额和方式1.违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总金额的10%。2.赔偿金额可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。九、保密条款9.1保密内容1.本协议涉及的施工技术、设计方案、绿化植被信息等商业秘密。2.甲方和乙方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限1.保密期限自本协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.保密期限届满后，双方仍需继续履行保密义务。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。2.未经对方同意，不得将保密信息用于本协议以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.政府政策调整、法律法规变化等政府行为。3.社会异常事件，如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时，双方应及时通知对方。2.不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政府政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件：罢工、暴乱等。十一、争议解决11.1协商解决1.争议发生后，双方应友好协商，寻求解决方案。2.协商期限为自争议发生后三十日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，双方可申请调解、仲裁或诉讼解决争议。2.调解、仲裁或诉讼的地点、机构等事项，双方可另行约定。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。2.经双方同意，本协议可以转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本协议涉及的商业秘密。2.甲方和乙方在履行本协议过程中形成的合作关系。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工期间绿化保护工作的监督权和指导权。2.乙方保留对绿化植被的养护和管理权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在必要时对绿化保护方案进行调整的权利。2.乙方保留在紧急情况下采取必要措施的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本协议的修改或补充，必须以书面形式进行。2.修改或补充的内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容与本协议具有同等法律效力。2.修改或补充的内容与本协议有冲突的，以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲方和乙方应相互协作，确保绿化保护工作的顺利进行。2.双方应就绿化保护相关事项进行沟通和协调。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，讨论和解决绿化保护工作中的问题。2.双方应相互提供必要的资料和信息，以支持绿化保护工作。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间的完整协议，任何口头协议均视为无效。16.3增减条款本协议的任何增减条款，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：年月日附件及其他说明解释一、附件列表：1.绿化植被保护方案2.绿化设施清单3.环境监测报告4.施工现场平