景区光伏发电项目施工合同

景区光伏发电项目施工合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方在甲方位于__________的景区内进行光伏发电项目施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：景区光伏发电项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：光伏发电项目装机容量为__________千瓦1.4工程内容：包括但不限于光伏发电系统的安装、调试、验收等二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在接到甲方付款通知后，按合同约定的付款方式及时向甲方开具正规发票。三、合同履行3.1施工方应按照合同约定的内容、质量标准、施工进度完成本工程。3.2施工方应严格按照国家及地方相关法律法规、技术规范和标准进行施工，确保工程质量、安全。3.3施工方应承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。3.4业主应按照合同约定的时间和方式向施工方支付合同价款。3.5业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。3.6业主应协助施工方办理工程所需的各项审批手续。四、合同的修改和解除4.1合同一经签订，双方应严格履行。任何一方不得擅自变更或解除合同。4.2合同的修改或解除必须经双方协商一致，并书面确认。五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。5.2由于不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，经双方协商一致，可解除或修改合同。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.光伏发电项目设计方案2.光伏发电系统设备清单3.施工图纸及施工技术要求4.工程验收标准及方法5.施工安全防护措施方案6.乙方资质证明文件7.甲方授权书8.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的内容、质量标准、施工进度完成工程的，视为违约。2.乙方未按照国家及地方相关法律法规、技术规范和标准进行施工，导致工程质量、安全问题，视为违约。3.甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款的，视为违约。4.甲方未提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，或导致施工期间畅通受阻的，视为违约。5.双方未按照合同约定的方式解决争议的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的委托方，负责提供施工场地、基础设施及支付合同价款等。2.乙方：指合同中指定的施工方，负责按照合同约定完成施工任务、确保工程质量安全等。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金额，通常为本合同总价款的某一比例。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付相应的违约金。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求及时整改，直至满足验收标准。3.付款问题：甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款，如发生付款延误，应支付相应的滞纳金。4.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为景区管理者，希望通