二零二五年度拆墙工程施工监理协议书2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度拆墙工程施工监理协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.监理范围与职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理方式4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用构成4.3支付方式4.4支付时间5.技术要求与标准5.1技术规范5.2施工标准5.3质量要求6.施工进度安排6.1施工计划6.2进度控制6.3竣工验收7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保8.质量控制与验收8.1质量控制措施8.2验收程序8.3验收标准9.安全生产与事故处理9.1安全生产责任9.2事故报告与处理9.3应急预案10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3通知与送达14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市区建筑工程有限公司乙方：市区工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：赵六乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称市区小区拆墙工程施工项目2.2项目地点市区小区2.3项目规模拆墙总面积为500平方米2.4项目工期合同工期自2024年3月1日起至2024年5月31日止3.监理范围与职责3.1监理范围对小区拆墙工程施工全过程进行监理，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等。3.2监理职责1）对施工图纸进行审核，确保施工符合设计要求；2）监督施工单位按施工方案、技术规范和标准进行施工；3）对施工质量、安全、进度等进行监督检查；4）对施工单位提出的问题和意见给予解答和指导；5）参与竣工验收，对工程质量进行评定。4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额监理费用总额为人民币20万元整。4.2费用构成1）监理人员费用；2）监理设备费用；3）监理资料费用；4）监理出差费用。4.3支付方式1）合同签订后，甲方支付监理费用总额的30%作为预付款；2）监理工作完成后，甲方支付监理费用总额的60%；3）竣工验收合格后，甲方支付监理费用总额的10%作为质保金。5.技术要求与标准5.1技术规范施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013等相关规范要求。5.2施工标准1）墙面拆除前，应进行现场勘查，制定详细的施工方案；2）拆除过程中，应采取安全防护措施，确保施工安全；3）拆除后的墙面应平整，无损坏。5.3质量要求1）拆除后的墙面应满足设计要求；2）拆除过程中，不得影响周边建筑及设施；3）拆除后的废弃物应按相关规定进行处理。6.施工进度安排6.1施工计划1）2024年3月1日至2024年3月15日：完成施工图纸审核及施工方案制定；2）2024年3月16日至2024年4月15日：完成施工准备工作；3）2024年4月16日至2024年5月10日：进行施工；4）2024年5月11日至2024年5月31日：竣工验收。6.2进度控制监理方将根据施工计划对施工进度进行控制，确保按期完成施工任务。6.3竣工验收1）施工单位应按照合同约定的时间完成施工；2）监理方将组织竣工验收，对工程质量进行评定；3）竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。8.质量控制与验收8.1质量控制措施1）监理方将按照国家相关标准和规范，对施工过程中的原材料、半成品和成品进行抽样检验；2）对施工过程中的关键工序进行旁站监理，确保施工质量；3）对施工单位的自检报告进行审核，必要时进行复检；4）对施工过程中的质量问题及时提出整改意见，并跟踪整改结果。8.2验收程序1）施工单位完成施工后，应向监理方提交竣工验收申请；2）监理方将组织验收小组，对施工质量进行验收；3）验收小组将根据设计文件、施工规范和质量标准，对施工质量进行评定；4）验收合格后，双方签署竣工验收报告。8.3验收标准1）施工质量应符合国家现行相关标准、规范和设计要求；2）施工质量应达到设计文件所规定的质量标准；3）施工质量应符合施工图纸上所要求的各项技术指标；4）施工质量应符合合同约定的质量要求。9.安全生产与事故处理9.1安全生产责任1）施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工安全；2）监理方应对施工现场进行安全生产监督检查，发现安全隐患及时通知施工单位整改；3）双方应共同遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。9.2事故报告与处理1）发生安全事故时，施工单位应立即停止施工，并向监理方报告；2）监理方应立即组织调查，查明事故原因，提出处理意见；3）事故处理应严格按照国家相关法律法规进行，确保责任人受到相应处理。9.3应急预案1）双方应共同制定施工现场的应急预案，明确应急组织机构、职责和程序；2）应急预案应包括自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发事件的应急措施；3）应急预案应定期进行演练，提高应急处置能力。10.争议解决10.1争议解决方式1）双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议；2）协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序1）双方应通过书面形式提出争议；2）协商不成时，双方应在接到对方书面通知后15日内提交仲裁委员会仲裁；3）仲裁委员会应按照仲裁规则进行仲裁。11.违约责任11.1违约情形1）一方未按合同约定履行义务；2）一方违反合同约定，给对方造成损失的；3）一方违反合同约定，导致合同无法履行的。11.2违约责任1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2）违约金的计算方式按合同约定执行；3）如违约金不足以赔偿损失，违约方还应赔偿实际损失。12.合同解除与终止12.1合同解除条件1）因不可抗力导致合同无法继续履行；2）一方严重违约，经另一方书面通知后，仍未采取补救措施；3）双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件1）合同约定的工期届满，且工程已竣工验收合格；2）合同约定的监理工作已完成，且双方签署验收报告；3）双方协商一致终止合同。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件1）合同约定的工期届满，且工程已竣工验收合格；2）合同约定的监理工作已完成，且双方签署验收报告；3）双方协商一致终止合同；4）合同解除条件成立。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件本合同附件包括但不限于：1）施工图纸；2）施工方案；3）监理方案；4）验收报告。14.3通知与送达1）双方应通过书面形式相互通知；2）通知应以挂号信或快递方式送达，送达日期以邮戳或快递单据上的日期为准；3）如一方变更地址，应及时通知对方。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方以外的，为履行本合同而介入的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、咨询机构、检测机构、监理单位、施工承包商、材料供应商、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保工程进度、质量和安全，以及降低风险。16.第三方介入条件16.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订书面协议。16.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。17.第三方职责1）提供专业技术服务，如设计、咨询、检测等；2）协助甲方或乙方完成合同约定的任务；3）参与工程的质量、安全、进度管理等。17.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保其工作符合合同要求。18.第三方权利18.1第三方有权获得与其工作相关的合理报酬。18.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和支持。19.第三方义务19.1第三方应按时完成其工作任务，确保工作质量。19.2第三方应妥善保管和使用甲方或乙方提供的资料和设备。19.3第三方应承担因自身原因造成的工作失误或损失的责任。20.第三方责任限额20.1第三方责任限额应根据其介入的性质、范围和合同约定确定。20.2第三方责任限额应包括但不限于：1）因第三方工作失误导致的工程损失；2）因第三方提供的材料或设备质量问题导致的损失；3）第三方在执行任务过程中发生的意外事故。21.第三方与其他各方的划分21.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分：1）第三方对甲方、乙方的责任，由第三方承担；2）甲方、乙方对第三方的责任，由甲方、乙方各自承担。21.2第三方与工程其他相关方的划分：1）第三方与其他相关方的责任划分，应根据各自在工程中的角色和合同约定确定；2）如第三方与其他相关方发生争议，应通过协商或仲裁解决。22.第三方介入的合同变更22.1甲方、乙方如需增加新的第三方介入，应书面通知对方，并协商签订补充协议。22.2补充协议应包括但不限于第三方介入的条件、职责、权利、义务和责任限额。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；23.2协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。24.第三方介入的合同解除24.1如第三方严重违约，甲乙双方可解除与第三方的协议；24.2如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方可解除本合同。25.第三方介入的终止25.1第三方介入任务完成后，甲乙双方应签署终止协议；25.2第三方介入的终止协议应明确双方的权利义务和责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：包含施工图纸的完整版，包括平面图、立面图、剖面图、大样图等，以及设计说明、材料清单等。说明：施工图纸是施工的重要依据，必须确保其准确性和完整性。2.施工方案详细要求：包含施工方案的详细内容，包括施工工艺、施工顺序、施工方法、施工进度计划等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，必须确保其可行性和安全性。3.监理方案详细要求：包含监理方案的详细内容，包括监理范围、监理程序、监理方法、监理标准等。说明：监理方案是监理工作的指导文件，必须确保其全面性和有效性。4.验收报告详细要求：包含竣工验收的详细记录，包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。说明：验收报告是工程验收的正式文件，必须确保其真实性和准确性。5.质量检验报告详细要求：包含原材料、半成品、成品的质量检验结果，包括检验方法、检验数据、检验结论等。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要依据，必须确保其可靠性和权威性。6.安全生产记录详细要求：包含施工现场的安全生产记录，包括安全事故、安全隐患、安全措施等。说明：安全生产记录是确保施工安全的重要文件，必须确保其完整性和连续性。7.付款凭证详细要求：包含所有付款的凭证，包括发票、收据、转账记录等。说明：付款凭证是财务管理的依据，必须确保其真实性和合法性。8.争议解决文件详细要求：包含争议解决的书面文件，包括协商记录、仲裁裁决、法院判决等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据，必须确保其合法性和有效性。9.第三方介入协议详细要求：包含第三方介入的协议内容，包括第三方职责、权利、义务、责任限额等。说明：第三方介入协议是明确第三方介入条件和责任的文件，必须确保其明确性和可执行性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付监理费用责任认定标准：甲方应按照合同约定的支付时间支付监理费用，如未按时支付，应支付违约金。示例说明：甲方应在每月底前支付当月的监理费用，如未支付，则应按合同约定的违约金比例支付滞纳金。2.违约行为：乙方未按时完成监理工作责任认定标准：乙方应按照合同约定的工期完成监理工作，如未按时完成，应延长工期或支付违约金。示例说明：乙方应在合同约定的工期内完成监理工作，如未按时完成，则应延长工期至完成或支付合同约定的违约金。3.违约行为：第三方未按协议完成工作责任认定标准：第三方应按照协议约定完成工作，如未按时完成或工作不符合要求，应承担相应责任。示例说明：第三方应在协议约定的工期内完成设计工作，如未按时完成，则应承担违约责任，包括赔偿损失。4.违约行为：施工单位未按设计图纸和质量标准施工责任认定标准：施工单位应严格按照设计图纸和质量标准施工，如未按标准施工，应承担相应责任。示例说明：施工单位在施工过程中发现设计图纸存在错误，应立即通知设计单位进行修改，并按照修改后的图纸施工。5.违约行为：发生安全事故责任认定标准：安全事故的责任应根据事故原因和责任划分进行认定，相关责任方应承担相应责任。示例说明：施工现场发生安全事故，责任方应根据事故调查结果和法律规定承担赔偿责任。全文完。二零二四年度拆墙工程施工监理协议书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.监理职责3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准3.4监理程序4.监理费用4.1费用总额4.2费用构成4.3费用支付方式5.工程进度5.1工程进度计划5.2进度调整5.3进度验收6.质量控制6.1质量标准6.2质量检查6.3质量整改7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境监测8.3环境整改9.施工变更9.1变更申请9.2变更审批9.3变更实施10.索赔与争议10.1索赔申请10.2索赔处理10.3争议解决11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.其他约定14.1合同附件14.2通知方式14.3法律适用14.4合同份数14.5合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：有限公司乙方：监理有限公司1.2双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx5678乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx87652.工程概况2.1工程名称二零二四年度拆墙工程施工监理2.2工程地点省市区2.3工程规模拆除墙体面积：5000平方米2.4工程内容拆除现有墙体，新建墙体，以及配套设施的施工监理3.监理职责3.1监理范围对拆除、新建墙体及配套设施的施工过程进行全过程监理3.2监理内容包括施工图纸会审、施工组织设计审查、施工过程监督、质量检验、进度控制、安全生产监督等3.3监理标准按照国家相关法律法规、行业标准以及甲方要求进行监理3.4监理程序按照监理程序规定进行，包括监理计划编制、监理会议、监理记录、监理报告等4.监理费用4.1费用总额监理费用总额为人民币伍拾万元整（￥500,000）4.2费用构成包括监理人员费用、办公费用、交通费用、通讯费用等4.3费用支付方式甲方于合同签订后五日内支付监理费用的30%作为预付款，监理工作完成后支付监理费用的70%，剩余部分根据监理报告进行结算5.工程进度5.1工程进度计划监理单位应根据施工合同制定详细的工程进度计划，报甲方审批后执行5.2进度调整因不可抗力或甲方要求等原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划5.3进度验收监理单位对工程进度进行验收，验收合格后，甲方支付进度款6.质量控制6.1质量标准按照国家相关质量标准以及甲方要求进行质量控制6.2质量检查监理单位对施工过程中的原材料、半成品、成品进行质量检查，确保工程质量6.3质量整改对于不合格的产品或施工过程，监理单位应提出整改意见，并监督整改落实7.安全生产7.1安全生产责任甲方负责施工过程中的安全生产，乙方负责监理过程中的安全生产监督7.2安全生产措施监理单位应制定安全生产措施，包括安全培训、现场巡查、安全检查等7.3安全事故处理发生安全事故后，监理单位应及时上报甲方，并协助甲方进行事故处理7.4安全事故责任7.4.1乙方应确保监理人员具备安全生产知识和技能，并对其工作进行监督。7.4.2如因监理人员失职导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。7.4.3乙方应对施工现场进行定期和不定期的安全检查，确保施工安全。7.4.4如发现安全隐患，乙方应立即通知施工方，并要求其整改。6525788.环境保护8.1乙方在监理过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。8.2乙方应监督施工单位采取有效措施，减少施工对环境的影响。8.3如发现施工单位违反环保规定，乙方应立即制止并报告甲方。6525799.施工变更9.1施工变更申请由施工单位向甲方提出，经甲方批准后，乙方进行监理。9.2乙方应审查变更申请的合理性和必要性，并向甲方提出意见。9.3乙方应监督施工变更的实施，确保变更后的施工符合设计要求和质量标准。65258010.索赔与争议10.1任何一方认为对方违约，有权向对方提出索赔。10.2索赔方应在违约行为发生后30日内向违约方发出书面索赔通知。10.3双方应在收到索赔通知后15日内协商解决索赔事宜。65258111.合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方严重违约，乙方有权解除合同。11.1.2乙方严重违约，甲方有权解除合同。11.1.3因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。65258211.2解除程序11.2.1双方协商一致后，签订解除合同协议。11.2.2解除合同协议应明确双方的权利和义务。11.2.3双方应按照解除合同协议进行合同解除后的工作交接。65258312.合同生效与终止12.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同履行完毕或者双方协商一致解除合同，合同终止。65258413.违约责任13.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。13.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。65258514.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、施工组织设计、监理大纲、监理细则等。14.2通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，并保证对方在合理时间内收到。14.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入条件1.1第三方定义本合同所称第三方，指非甲乙双方主体，为履行本合同目的，经甲乙双方同意介入合同履行过程中的中介机构、咨询机构、检测机构、评估机构等。1.2第三方介入条件1.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。1.2.2第三方介入应符合法律法规及行业规范的要求。1.2.3第三方介入不得违反本合同的约定。2.第三方职责及权利2.1第三方职责2.1.1第三方应根据合作协议和本合同的要求，履行相应的职责。2.1.2第三方应独立、客观、公正地开展工作，不得受任何一方影响。2.1.3第三方应确保其提供的服务符合合同要求和质量标准。2.2第三方权利2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。2.2.2第三方有权要求甲乙双方按约定支付服务费用。2.2.3第三方有权根据合同约定向甲乙双方提出合理化建议。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方3.1.1第三方应向甲方提供监理、检测、评估等服务。3.1.2第三方在服务过程中，如发现甲方违约行为，有权向甲方提出书面报告。3.2第三方与乙方3.2.1第三方应向乙方提供咨询、指导、检测等服务。3.2.2第三方在服务过程中，如发现乙方违约行为，有权向乙方提出书面报告。3.3第三方与甲乙双方3.3.1第三方在履行合同过程中，如发现甲乙双方存在争议，应保持中立立场。3.3.2第三方应协助甲乙双方协商解决争议。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额4.1.1第三方在其职责范围内，因自身原因导致服务不符合合同要求，应承担相应的违约责任。4.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。4.2第三方责任免除4.2.1因不可抗力导致第三方无法履行合同，第三方不承担违约责任。4.2.2因甲方或乙方原因导致第三方无法履行合同，第三方不承担违约责任。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入后的费用承担5.1.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方在合作协议中约定，并按约定支付。5.1.2若第三方介入导致合同履行成本增加，甲乙双方应根据实际情况协商调整合同价格。5.2第三方介入后的进度及质量要求5.2.1第三方介入后，甲乙双方应按照合作协议和本合同的要求，确保工程进度和质量。5.3第三方介入后的争议解决5.3.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决。5.3.2协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.4第三方介入后的合同变更5.4.1第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件要求：提供完整、准确的工程图纸及设计文件，包括但不限于结构图、设备图、电气图等。说明：这些文件是施工监理的基础，确保监理工作的准确性和有效性。2.施工组织设计要求：施工单位需提交详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，监理单位需对其进行审核和监督。3.监理大纲及监理细则要求：监理单位需编制监理大纲及监理细则，明确监理范围、内容、程序等。说明：监理大纲及监理细则是监理工作的指导性文件，确保监理工作的规范性和系统性。