版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年学校水电安装项目施工及验收标准合同本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容1.5项目期限2.施工单位2.1施工单位名称2.2施工单位资质2.3施工单位责任3.设计单位3.1设计单位名称3.2设计单位资质3.3设计单位责任4.材料设备4.1材料设备清单4.2材料设备供应商4.3材料设备质量要求4.4材料设备验收标准5.施工组织设计5.1施工方案5.2施工进度计划5.3施工安全措施5.4施工文明施工措施6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保6.4施工现场文明施工7.施工质量控制7.1施工质量控制标准7.2施工质量检验7.3施工质量问题处理8.施工进度控制8.1施工进度计划8.2施工进度监测8.3施工进度调整9.验收标准9.1验收标准依据9.2验收项目9.3验收程序9.4验收方法10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款条件10.4付款方式11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1合同生效14.2合同份数14.3合同附件14.4合同解释14.5合同签订日期第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2024年学校水电安装项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[具体规模描述,如:总建筑面积为平方米,水电安装涉及个教室、个卫生间等]1.4项目内容:包括给排水系统、供电系统、消防系统、照明系统等水电安装工程1.5项目期限:自合同签订之日起至[具体日期],工期为[具体工期,如:120天]2.施工单位2.1施工单位名称:[施工单位全称]2.2施工单位资质:[施工单位资质等级及证书编号]2.3施工单位责任:按照合同约定及国家相关法律法规,负责项目的施工、质量、安全、进度等工作3.设计单位3.1设计单位名称:[设计单位全称]3.2设计单位资质:[设计单位资质等级及证书编号]3.3设计单位责任:负责项目的工程设计、图纸编制及设计变更等工作4.材料设备4.1材料设备清单:[详细列出所需材料设备的名称、规格、型号、数量、品牌及供应商]4.2材料设备供应商:[指定供应商名称或要求施工单位自行选择符合要求的供应商]4.3材料设备质量要求:[明确材料设备的质量标准,如:符合国家相关质量标准、行业标准等]4.4材料设备验收标准:[详细列出材料设备的验收程序、方法及不合格的处理措施]5.施工组织设计5.1施工方案:[详细描述施工组织设计,包括施工顺序、施工方法、施工工艺等]5.2施工进度计划:[制定详细的施工进度计划,包括各阶段工作内容、时间节点等]5.3施工安全措施:[制定施工安全措施,包括现场安全、人员安全、设备安全等]5.4施工文明施工措施:[制定施工文明施工措施,包括现场整洁、噪音控制、粉尘控制等]6.施工现场管理6.1施工现场布置:[明确施工现场的布置要求,包括施工区域划分、材料堆放、施工通道等]6.2施工现场安全:[制定施工现场安全管理制度,包括安全培训、安全检查、事故处理等]6.3施工现场环保:[制定施工现场环保措施,包括噪音、粉尘、废水等污染物的控制]6.4施工现场文明施工:[制定施工现场文明施工规范,包括人员行为、施工纪律、环境卫生等]7.施工质量控制7.1施工质量控制标准:[明确施工质量控制标准,包括施工工艺、材料质量、设备性能等]7.2施工质量检验:[制定施工质量检验程序,包括自检、互检、专检等]7.3施工质量问题处理:[明确施工质量问题处理流程,包括问题报告、整改措施、验收等]8.施工进度控制8.1施工进度计划:[详细列出施工进度计划,包括关键节点、里程碑计划等]8.2施工进度监测:[制定施工进度监测方法,包括定期检查、现场巡视、进度报告等]8.3施工进度调整:[明确施工进度调整的流程和条件,包括因不可抗力、设计变更等原因导致的进度调整]9.验收标准9.1验收标准依据:[依据国家相关法律法规、行业标准、设计文件等]9.2验收项目:[详细列出验收项目,包括给排水系统、供电系统、消防系统、照明系统等]9.3验收程序:[明确验收程序,包括自检、初验、终验等]9.4验收方法:[详细说明验收方法,包括现场检查、试验、测量等]10.付款方式10.1付款比例:[按施工进度分阶段付款,如:合同签订后支付10%,基础工程完成支付30%,主体工程完成支付50%,竣工验收合格后支付10%,质保金5%]10.2付款时间:[明确每个付款节点的时间,如:每个付款节点应在验收合格后10个工作日内支付]10.3付款条件:[明确付款条件,如:工程量清单准确无误、验收合格、无争议等]10.4付款方式:[采用银行转账或现金支付,具体以双方协商为准]11.违约责任11.1违约情形:[列举可能发生的违约情形,如:施工质量不合格、工期延误、材料供应不及时等]11.2违约责任承担:[明确违约责任的承担方式,如:赔偿损失、支付违约金、终止合同等]11.3违约赔偿:[详细说明违约赔偿的计算方法和标准]12.争议解决12.1争议解决方式:[首选协商解决,协商不成可申请仲裁或诉讼]12.2争议解决机构:[如选择仲裁,应明确仲裁委员会的名称;如选择诉讼,应明确管辖法院]12.3争议解决程序:[详细说明争议解决的具体程序和期限]13.合同解除13.1合同解除条件:[列举合同解除的条件,如:一方严重违约、不可抗力等]13.2合同解除程序:[明确合同解除的程序,包括通知、确认等]13.3合同解除后的处理:[明确合同解除后的善后处理,包括工程验收、付款、资料移交等]14.其他约定14.1合同生效:[合同自双方签字盖章之日起生效]14.2合同份数:[本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份]14.3合同附件:[合同附件包括但不限于:施工图纸、工程量清单、付款计划、验收标准等]14.4合同解释:[本合同以中文文本为准,如双方对合同条款有不同理解,应以中文文本为准]14.5合同签订日期:[具体签订日期]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托,介入合同履行过程中的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关合作协议。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够独立、公正地履行其职责。15.3第三方介入范围15.3.1第三方介入范围包括但不限于施工监督、质量检测、进度控制、合同争议调解等。15.4第三方职责15.4.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,履行其职责。15.4.2第三方应独立、客观、公正地开展工作,不得偏袒任何一方。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以履行其职责。15.5.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。15.6第三方义务15.6.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。15.6.2第三方应按时提交工作成果和报告。16.甲乙双方增加条款16.1第三方介入费用16.1.1第三方介入费用由甲乙双方共同承担,具体费用根据第三方提供的报价和服务内容确定。16.1.2第三方介入费用在合同签订时一次性支付。16.2第三方责任限额16.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,一般不超过其收取的第三方介入费用的总额。16.2.2若第三方因自身原因造成甲乙双方损失的,应在其责任限额内承担赔偿责任。16.3第三方变更16.3.1如需更换第三方,甲乙双方应书面同意,并签订新的合作协议。16.3.2更换第三方不影响原合同的有效性和甲乙双方的权利义务。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的权利义务关系17.1.1第三方应向甲方提供项目进度、质量、安全等方面的报告,甲方有权要求第三方履行其职责。17.1.2甲方有权对第三方的报告进行审核,并提出改进建议。17.2第三方与乙方的权利义务关系17.2.1第三方应向乙方提供项目进度、质量、安全等方面的报告,乙方有权要求第三方履行其职责。17.2.2乙方有权对第三方的报告进行审核,并提出改进建议。17.3第三方与其他第三方的权利义务关系17.3.1第三方与其他第三方之间应保持独立,不得相互干预对方的正常工作。17.3.2第三方之间应相互配合,共同保证项目的顺利进行。18.第三方介入的终止18.1若第三方无法履行其职责或违反合同约定,甲乙双方有权终止其介入。18.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定和实际情况,妥善处理后续事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求:包含水电安装工程的平面图、立面图、剖面图、设备布置图等,符合国家相关设计规范。说明:施工图纸是施工的重要依据,需由设计单位提供,经甲乙双方确认无误后作为附件。2.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、型号、数量、单价、总价等,符合国家相关工程量计算规范。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,需由施工单位提供,经甲乙双方确认无误后作为附件。3.付款计划详细要求:明确每个付款节点的时间、金额、条件等,确保付款进度与工程进度相匹配。4.施工组织设计详细要求:包含施工方案、施工进度计划、施工安全措施、文明施工措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需由施工单位提供,经甲乙双方确认无误后作为附件。5.材料设备清单详细要求:详细列出所需材料设备的名称、规格、型号、数量、品牌及供应商。说明:材料设备清单是确保施工质量和进度的重要依据,需由施工单位提供。6.验收标准详细要求:依据国家相关法律法规、行业标准、设计文件等,明确验收项目、验收程序、验收方法等。说明:验收标准是确保工程质量的重要依据,需由甲乙双方共同制定。7.合同变更记录详细要求:记录合同执行过程中发生的变更事项,包括变更原因、变更内容、变更协议等。8.第三方合作协议详细要求:明确第三方的介入条件、职责、权利义务、费用等。说明:第三方合作协议是第三方介入的依据,需由甲乙双方与第三方共同签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为施工单位未按合同约定完成工程,导致工期延误。施工单位施工质量不合格,经检测不合格。施工单位未按合同约定提供材料设备,导致工程进度延误。乙方未按合同约定支付工程款。2.违约责任认定标准工期延误:施工单位应承担违约责任,赔偿甲方因工期延误造成的损失。施工质量不合格:施工单位应承担违约责任,修复不合格工程,并赔偿甲方因质量问题造成的损失。材料设备问题:施工单位应承担违约责任,更换或补充不合格的材料设备,并赔偿甲方因材料设备问题造成的损失。工程款支付:乙方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,支付滞纳金。3.违约责任示例施工单位未按合同约定完成工程,导致工期延误30天,甲方要求施工单位赔偿工期延误造成的损失,如:材料费、人工费、机械费等,共计万元。施工单位施工的给排水系统经检测不合格,甲方要求施工单位进行修复,并赔偿检测费用及修复费用,共计万元。全文完。2024年学校水电安装项目施工及验收标准合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息1.4合同目的和范围1.5合同期限第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度安排第三章施工要求3.1施工规范3.2施工材料3.3施工工艺3.4施工安全3.5施工质量第四章验收标准4.1验收范围4.2验收标准4.3验收流程4.4验收时间4.5验收责任第五章施工图纸与技术文件5.1施工图纸要求5.2技术文件要求5.3施工图纸与技术文件的提交与审核第六章施工组织与管理6.1施工组织架构6.2施工人员管理6.3施工进度管理6.4施工现场管理6.5施工变更管理第七章质量保证措施7.1质量保证体系7.2质量检验标准7.3质量控制措施7.4质量整改与反馈第八章进度保证措施8.1进度计划8.2进度控制措施8.3进度调整与反馈8.4进度违约责任第九章合同价款与支付方式9.1合同价款9.2支付方式9.3付款进度9.4付款违约责任第十章合同变更与解除10.1变更范围10.2变更程序10.3解除条件10.4解除程序第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构第十三章合同终止与生效13.1合同终止条件13.2合同生效条件13.3合同解除条件第十四章合同附件14.1附件一:施工图纸14.2附件二:技术文件14.3附件三:合同签订证明文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年学校水电安装项目施工及验收标准合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同双方基本信息甲方(建设单位):_______乙方(施工单位):_______1.4合同目的和范围本合同旨在明确甲乙双方在2024年学校水电安装项目中的权利、义务和责任,确保项目按照约定的标准、进度和质量完成。1.5合同期限本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。第二章项目概述2.1项目名称2024年学校水电安装项目2.2项目地点_______2.3项目规模_______2.4项目内容(1)水电线路改造;(2)配电箱安装;(3)照明设备安装;(4)消防设施安装;(5)其他相关水电安装工程。2.5项目进度安排(1)施工准备阶段:____年____月____日至____年____月____日;(2)主体施工阶段:____年____月____日至____年____月____日;(3)验收阶段:____年____月____日至____年____月____日。第三章施工要求3.1施工规范乙方应严格按照国家相关施工规范、标准和甲方提供的施工图纸进行施工。3.2施工材料(1)乙方应使用符合国家标准的合格材料;(2)所有材料应具有出厂合格证明和检验报告;(3)材料进场前,乙方应向甲方提供材料清单和检验报告。3.3施工工艺(1)乙方应采用先进的施工工艺和设备;(2)施工过程中,乙方应确保施工质量和安全;(3)施工工艺应符合国家相关标准和规范。3.4施工安全(1)乙方应建立健全安全生产责任制;(2)施工过程中,乙方应采取必要的安全措施,确保施工人员的人身安全;(3)发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并报告甲方。3.5施工质量(1)乙方应严格按照施工图纸和验收标准进行施工;(2)施工过程中,乙方应进行自检、互检和专检,确保施工质量;(3)甲方有权对施工质量进行监督检查。第四章验收标准4.1验收范围本合同项目范围内的所有水电安装工程。4.2验收标准(1)符合国家相关施工规范和标准;(2)施工质量达到设计要求;(3)工程量符合合同约定。4.3验收流程(1)乙方在施工完成后,向甲方提交验收申请;(2)甲方组织验收小组进行验收;(3)验收合格后,双方签署验收报告。4.4验收时间验收时间根据项目进度安排确定。4.5验收责任(1)乙方负责组织施工,确保工程质量;(2)甲方负责组织验收,并对验收结果承担责任。第五章施工图纸与技术文件5.1施工图纸要求(1)施工图纸应完整、准确;(2)施工图纸应由甲方提供。5.2技术文件要求(1)技术文件应包括施工方案、施工组织设计、施工工艺等;(2)技术文件应由乙方提供。5.3施工图纸与技术文件的提交与审核(1)乙方应在施工前提交施工图纸和技术文件;(2)甲方应在收到文件后____个工作日内完成审核。第六章施工组织与管理6.1施工组织架构(1)乙方应建立健全施工组织架构;(2)施工组织架构应包括项目经理、技术负责人、施工负责人等。6.2施工人员管理(1)乙方应配备符合要求的施工人员;(2)施工人员应具备相应的资质和技能。6.3施工进度管理(1)乙方应按照合同约定的进度计划进行施工;(2)乙方应定期向甲方报告施工进度。6.4施工现场管理(1)乙方应确保施工现场的整洁和安全;(2)乙方应制定施工现场管理制度。6.5施工变更管理(1)施工过程中,如需变更,乙方应提前向甲方提出变更申请;(2)变更经甲方同意后,双方签署变更协议。第七章质量保证措施7.1质量保证体系(1)乙方应建立健全质量保证体系;(2)质量保证体系应包括质量管理制度、质量检验标准等。7.2质量检验标准(1)乙方应按照国家相关标准和规范进行质量检验;(2)质量检验标准应符合合同约定。7.3质量控制措施(1)乙方应定期进行自检、互检和专检;(2)乙方应采取必要措施,确保施工质量。7.4质量整改与反馈(1)发现质量问题,乙方应立即整改;(2)整改完成后,乙方应向甲方报告整改情况。7.5质量责任(1)乙方对施工质量承担责任;(2)甲方有权对施工质量进行监督检查。第八章合同价款与支付方式8.1合同价款本合同总价款为人民币____元整。8.2支付方式(1)合同签订后,乙方提交相关材料,甲方支付合同总价款的____%作为预付款;(2)施工过程中,甲方根据乙方提交的进度款申请,支付合同总价款的____%;(3)工程验收合格后,甲方支付合同总价款的____%;(4)质保期满,甲方支付合同总价款的____%。8.3付款进度(1)预付款:合同签订后____个工作日内;(2)进度款:每月____个工作日内;(3)验收合格款:验收合格后____个工作日内;(4)质保金:质保期满后____个工作日内。8.4付款违约责任(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付____%的违约金;(2)乙方未按时提交进度款申请,应向甲方支付____%的违约金。第九章合同变更与解除9.1变更范围(1)国家政策、法规的调整;(2)工程规模、内容、标准的变更;(3)不可抗力因素等。9.2变更程序(1)任何一方提出变更,应提前____个工作日书面通知对方;(2)双方协商一致后,签署变更协议。9.3解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经对方书面通知后____个工作日内未予纠正;(3)合同约定的其他解除条件。9.4解除程序(1)提出解除方应提前____个工作日书面通知对方;(2)双方协商一致后,签署解除协议。第十章违约责任10.1违约情形(1)未按时完成工程;(2)施工质量不符合约定;(3)未按时支付款项;(4)其他违约行为。10.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任;(2)违约金按合同约定支付;(3)给对方造成损失的,违约方应予以赔偿。10.3违约赔偿计算违约赔偿金额根据实际情况和合同约定计算。第十一章争议解决11.1争议解决方式(1)协商解决;(2)调解;(3)仲裁;(4)诉讼。11.2争议解决程序(1)协商:双方在争议发生后____个工作日内协商解决;(2)调解:协商不成,可申请第三方调解;(3)仲裁:协商和调解不成,可提交仲裁机构仲裁;(4)诉讼:协商、调解和仲裁不成,可依法向人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构(1)协商:双方协商确定;(2)调解:可向当地仲裁委员会申请;(3)仲裁:可向当地仲裁委员会申请;(4)诉讼:依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二章合同终止与生效12.1合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件。12.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同解除条件见第九章解除条件。第十三章合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术文件13.3附件三:合同签订证明文件第十四章合同签订本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________甲方代表(签字):_________________乙方代表(签字):_________________签订日期:_________________甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________甲方代表(签字):_________________乙方代表(签字):_________________签订日期:_________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方项目管理权(1)监督乙方遵守国家法律法规和行业标准;(2)审批乙方提交的施工组织设计、施工方案等;(3)监督乙方施工进度和质量;(4)决定项目的变更和调整。1.2甲方决策权(1)项目进度调整;(2)施工方法变更;(3)材料、设备选用;(4)验收标准。1.3甲方费用控制权(1)监督乙方按照合同约定使用资金;(2)对超出预算的费用进行审核和批准;(3)对乙方超支的费用追回。1.4甲方信息保密权甲方对项目相关信息享有保密权,乙方应遵守保密规定,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方施工自主权(1)选择合适的施工队伍和施工方法;(2)根据实际情况调整施工进度;(3)在确保施工质量的前提下,采用新材料、新技术。2.2乙方质量保证责任(1)确保施工质量符合国家相关标准和规范;(2)对施工过程中出现的问题及时整改;(3)对因施工质量导致的问题承担赔偿责任。2.3乙方进度保证责任(1)制定合理的施工进度计划;(2)确保施工进度不受外部因素影响;(3)对因自身原因导致的进度延误承担相应责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责(1)协助甲方和乙方进行合同谈判和签订;(2)监督合同履行情况,确保双方权益;(3)协调解决合同履行过程中出现的争议。3.2第三方中介费用第三方中介费用由甲方和乙方按照协商一致的原则承担,具体费用由双方另行约定。3.3第三方中介保密义务第三方中介对本合同及项目相关信息负有保密义务,未经甲方和乙方同意,不得向任何第三方泄露。3.4第三方中介违约责任如第三方中介违反本合同约定,造成甲方或乙方损失的,应承担相应的违约责任。3.5第三方中介更换如第三方中介因故无法履行职责,甲方和乙方可协商更换第三方中介,并签订补充协议。3.6第三方中介监督权甲方和乙方对第三方中介的工作进行监督,有权要求第三方中介提供工作进展报告和成果。3.7第三方中介责任限制第三方中介对本合同履行的监督和协调工作不承担连带责任,其责任仅限于合同约定的范围内。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.技术文件3.合同签订证明文件4.第三方中介资质证明5.甲方提供的施工规范和标准6.乙方提交的材料清单和检验报告7.施工进度计划8.验收报告9.第三方中介工作进展报告10.合同变更协议11.违约责任协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程。认定:根据合同约定的施工进度计划,若乙方未在规定时间内完成工程,则视为违约。2.违约行为:施工质量不符合约定。认定:经甲方或第三方中介验收,发现施工质量不符合国家相关标准和规范,则视为违约。3.违约行为:未按时支付款项。认定:根据合同约定的付款进度,若甲方未在规定时间内支付款项,则视为违约。4.违约行为:泄露项目信息。认定:未经甲方或乙方同意,第三方中介或任何一方泄露项目信息,则视为违约。5.违约行为:第三方中介未能履行职责。认定:第三方中介未能按照合同约定履行监督和协调职责,则视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。3.仲裁:指合同当事人约定将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指合同当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院作出判决的争议解决方式。5.质保期:指施工单位对施工质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即整改,并向甲方报告整改情况。2.问题:施工进度延误。解决办法:乙方应分析延误原因,并采取措施加快施工进度。3.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:甲方应在规定时间内支付款项,如逾期支付,应向乙方支付违约金。4.问题:第三方中介未能履行职责。解决办法:双方可协商更换第三方中介,或要求其承担相应责任。五、所有应用场景:1.学校水电安装项目施工及验收。2.政府投资项目施工及验收。3.企业内部设施改造施工及验收。4.公共设施建设施工及验收。5.房地产开发项目施工及验收。全文完。2024年学校水电安装项目施工及验收标准合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______2.乙方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______3.其他相关方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______二、合同前言2.1背景:本合同旨在规范2024年学校水电安装项目的施工及验收标准,确保项目顺利进行,提高工程质量,满足学校用电用水需求。2.2目的:通过签订本合同,明确甲乙双方的权利义务,确保项目按期、按质、按量完成,实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1.水电安装:指对建筑物内部的水管、电线、电缆等设施进行安装、调试和维修。2.施工图:指详细说明水电安装工程的图纸,包括线路走向、设备布置、材料规格等。3.验收标准:指对水电安装工程的质量、安全、环保等方面的要求。3.2关键词解释:1.甲方:指委托水电安装项目的学校。2.乙方:指承担水电安装项目的施工单位。3.施工期:指水电安装工程从开工到竣工的时间。4.验收期:指水电安装工程验收的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成水电安装工程。2.甲方负责提供水电安装工程的施工图纸、设备、材料等。3.甲方负责协调解决施工过程中与学校其他部门的矛盾和问题。4.2乙方的权利和义务:1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时提供施工图纸、设备、材料等。2.乙方负责按照施工图纸、验收标准进行水电安装工程,确保工程质量。3.乙方负责在施工过程中,做好现场安全管理,确保施工人员的人身安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,施工期为_______个月。5.2合同履行地点:水电安装工程地点为:_______5.3合同履行方式:1.乙方按照施工图纸和验收标准进行水电安装工程,确保工程质量。2.甲方负责监督工程进度和质量,对不符合要求的工程提出整改意见。3.乙方在工程完工后,按照甲方要求进行验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同履行完毕,甲方验收合格。2.双方协商一致,解除合同。3.出现不可抗力因素,导致合同无法履行。6.3终止程序:1.出现终止条件时,任何一方均可提出终止合同。2.双方应就终止合同达成一致意见,签订终止协议。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应将工程剩余材料、设备等移交甲方。2.双方应就合同终止后的相关事宜进行协商解决。七、费用与支付7.1费用构成1.施工费用:包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费等。2.设计费用:若乙方负责设计,则包括设计费及相关税费。3.验收费用:包括验收过程中的检测费、咨询费等。4.其他费用:包括合同中约定的其他相关费用。7.2支付方式1.乙方应在合同签订后5个工作日内提交详细的工程量清单和报价单。2.甲方应在收到乙方提交的工程量清单和报价单后5个工作日内审核并确认。3.支付方式为银行转账,甲方应在确认报价单后的10个工作日内支付首期款项。7.3支付时间1.首期款项:合同签订后10个工作日内支付,金额为合同总价的30%。2.进度款:每完成合同总工程量的20%,甲方应在收到乙方提交的进度款申请和相关证明材料后10个工作日内支付。3.验收款:工程验收合格后,甲方应在收到乙方提交的验收报告和相关证明材料后10个工作日内支付,金额为合同总价的50%。4.结算款:工程竣工并最终验收合格后,甲方应在收到乙方提交的结算报告和相关证明材料后10个工作日内支付,金额为合同总价的20%。7.4支付条款1.甲方支付款项时,应附上付款通知单,注明合同编号、付款金额、付款日期等信息。2.乙方应在收到款项后5个工作日内出具收款证明,并提交给甲方。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金为逾期付款金额的千分之五,自逾期之日起计算。2.甲方未按时提供施工图纸、设备、材料等,导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五,自延期之日起计算。8.2乙方违约1.乙方未按约定时间完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五,自延期之日起计算。2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担返工、修复等费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应以人民币计算。2.甲方应将违约金和赔偿金支付至乙方指定的账户。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的技术秘密、商业秘密和保密信息。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限1.本合同涉及的保密信息自合同签订之日起至合同终止后5年内,双方均应予以保密。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施,防止保密信息的泄露。2.双方不得以任何形式泄露、公开或使用保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当不可抗力事件发生时,双方应立即通知对方。2.双方应根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行期限或终止合同。10.4不可抗力实例1.因地震导致工程无法继续施工。2.因政府政策调整导致材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.或双方同意提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行期间,未经甲方同意,不得将工程分包或转包给第三方。2.甲方在合同履行期间,未经乙方同意,不得更换施工单位。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对水电安装项目的设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方在工程验收合格前,保留对工程设计和施工方案的所有权。13.2特殊权力保留1.乙方在工程验收合格前,保留对施工过程中发现的设计缺陷或安全隐患的整改权。2.甲方保留在工程验收合格后,对工程设施进行维护和管理的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方要求修改或补充合同内容,应书面通知对方。2.双方应在收到通知后15个工作日内就修改或补充内容达成一致意见。14.2修改和补充效力1.修改或补充内容经双方签字盖章后,与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充内容与本合同内容有冲突的,以修改或补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程进度、质量、安全等方面进行密切配合。2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开工程协调会,讨论工程进展和问题解决。2.双方应通过电话、邮件等方式保持沟通,及时解决问题。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间的完整协议,取代了以前的所有协议和谈判。2.本合同各条款相互独立,任何一条的无效不影响其他条款的效力。16.3增减条款1.本合同未列明的其他事项,由双方另行协商解决。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.2024年学校水电安装项目施工图纸2.2024年学校水电安装项目工程量清单3.2024年学校水电安装项目材料清单4.2024年学校水电安装项目施工方案5.2024年学校水电安装项目验收标准6.2024年学校水电安装项目施工进度表7.2024年学校水电安装项目验收报告8.2024年学校水电安装项目付款凭证9.2024年学校水电安装项目变更记录10.2024年学校水电安装项目争议解决文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按约定支付款项。b.未按时提供施工图纸、设备、材料等。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年建信期货有限责任公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年陕西西咸新区泾河新城生态发展集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 二零二五年度文化创意产业抵押贷款合同3篇
- 二零二五年度智慧农业设备安装与监控系统合同3篇
- 2025年武汉货运资格证考核试题答案
- 2025年内蒙古道路运输从业资格考试系统
- 二零二五年度城市轨道交通设备供应与安装合同
- 2025年承德道路货运驾驶员从业资格证考试题库
- 2025年固原货运从业资格模拟考
- 2024版旅行团运输合同
- 工程量自动计算表格新
- 新时期学校德育工作的思路与方法
- 切尔诺贝利核电站事故工程伦理分析
- 分布式计算安全与隐私保护
- 安全防护、文明施工措施项目支出清单
- 社交媒体在人力资源招聘中的角色与利用研究
- 节日作文指导课件
- 缺点列举法课件
- 采购付款明细统计表
- 2022年四川省公务员录用考试《行测》真题及答案
- 尼康D610数码单反摄影从入门到精通
评论
0/150
提交评论