高速公路桥梁建设工程合同三篇

高速公路桥梁建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行高速公路桥梁建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：________高速公路桥梁建设工程1.2工程地点：________1.3工程规模：________1.4工程内容：________1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。二、合同价格2.1合同总价：双方协商一致，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：____元整（小写）：____元；（2）工程进度款：按照工程进度，甲方支付乙方相应进度款，具体支付比例和时间双方协商确定；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，即人民币（大写）：____元整（小写）：____元。三、工程进度及工期3.1乙方应按照双方约定的工程进度计划完成工程。3.2工程工期：自开工之日起，至工程验收合格之日止，总工期为____个月。3.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应违约责任。四、工程质量及保修4.1乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，并承担工程质量责任的终身责任。4.2工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修，保修期限为____年。五、违约责任5.1乙方如未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用；乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×日违约金率。日违约金率分别为：____%。5.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：当期应付款项×逾期天数×日违约金率。日违约金率分别为：____%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。）《合同篇二》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行高速公路桥梁建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、服务内容、数量与质量1.1服务内容：乙方承担高速公路桥梁建设工程的设计、施工、监理及保修等工作。1.2服务数量：按照双方约定的工程规模和内容进行。1.3服务质量：乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准，达到甲方的使用要求。二、费用与支付2.1合同总价：双方协商一致，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：____元整（小写）：____元；（2）工程进度款：按照工程进度，甲方支付乙方相应进度款，具体支付比例和时间双方协商确定；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，即人民币（大写）：____元整（小写）：____元。三、交付及验收3.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并交付给甲方。3.2工程验收：工程验收合格的标准为符合国家相关法律法规及行业标准，满足甲方的使用要求。四、知识产权4.1乙方在工程设计、施工过程中形成的知识产权，包括但不限于专利权、著作权等，归乙方所有。4.2甲方不得以任何方式侵犯乙方的知识产权。五、合同变更与解除5.1双方同意，合同的变更或解除必须书面签署，并经双方确认。5.2合同变更或解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规变化导致合同无法履行。六、双方权利与义务6.1甲方的权利与义务：（1）按照约定支付合同价款；（2）施工场地及相关设施；（3）协助乙方办理相关手续；（4）不得干涉乙方的正常施工；（5）按照约定接收工程。6.2乙方的权利与义务：（1）按照约定完成工程；（2）保证工程质量符合标准；（3）遵守相关法律法规；（4）不得侵犯甲方的知识产权；（5）按照约定交付工程。七、违约责任7.1乙方如未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用；乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×日违约金率。日违约金率分别为：____%。7.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：当期应付款项×逾期天数×日违约金率。日违约金率分别为：____%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。十、其他约定10.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。10.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整。）《合同篇三》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行高速公路桥梁建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程服务内容与数量1.1服务内容：乙方承担高速公路桥梁建设工程的设计、施工、监理及保修等工作。1.2服务数量：按照双方约定的工程规模和内容进行。二、工程质量与标准2.1乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准，达到甲方的使用要求。三、合同价格与支付方式3.1合同总价：双方协商一致，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：____元整（小写）：____元；（2）工程进度款：按照工程进度，甲方支付乙方相应进度款，具体支付比例和时间双方协商确定；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款，即人民币（大写）：____元整（小写）：____元。四、工程交付及验收4.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并交付给甲方。4.2工程验收：工程验收合格的标准为符合国家相关法律法规及行业标准，满足甲方的使用要求。五、知识产权保护5.1乙方在工程设计、施工过程中形成的知识产权，包括但不限于专利权、著作权等，归乙方所有。5.2甲方不得以任何方式侵犯乙方的知识产权。六、合同的变更与解除6.1双方同意，合同的变更或解除必须书面签署，并经双方确认。6.2合同变更或解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规变化导致合同无法履行。七、双方的权利与义务7.1甲方的权利与义务：（1）按照约定支付合同价款；（2）施工场地及相关设施；（3）协助乙方办理相关手续；（4）不得干涉乙方的正常施工；（5）按照约定接收工程。7.2乙方的权利与义务：（1）按照约定完成工程；（2）保证工程质量符合标准；（3）遵守相关法律法规；（4）不得侵犯甲方的知识产权；（5）按照约定交付工程。八、违约责任8.1乙方如未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用；乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×日违约金率。日违约金率分别为：____%。8.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：当期应付款项×逾期天数×日违约金率。日违约金率分别为：____%。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、保密条款10.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。十一、其他约定11.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。11.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力