二零二五年度水利工程延期施工赔偿协议6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人1.4双方联系方式2.延期施工原因2.1延期原因概述2.2延期原因详细说明3.延期施工期限3.1延期起始时间3.2延期结束时间3.3延期施工总天数4.延期施工赔偿金额4.1赔偿金额计算方法4.2赔偿金额具体数额4.3赔偿金额支付方式5.赔偿金额支付时间5.1首次支付时间5.2每次支付时间5.3一次支付时间6.赔偿金额支付方式6.1银行转账6.2现金支付6.3其他支付方式7.质量保证7.1施工质量要求7.2质量检测标准7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效时间11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知送达14.3合同份数14.4合同附件第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1双方名称甲方：水利工程管理局乙方：建筑有限公司1.2双方地址甲方：省市区路号乙方：省市区路号1.3双方法定代表人甲方：乙方：1.4双方联系方式2.延期施工原因2.1延期原因概述因水利工程管理局提供的施工图纸存在设计错误，导致乙方在施工过程中出现延误。2.2延期原因详细说明具体设计错误如下：（1）工程段基础厚度不足，需重新开挖；（2）工程段管道铺设位置与设计图纸不符，需调整；（3）工程段混凝土配合比不合理，需重新配制。3.延期施工期限3.1延期起始时间自乙方接到甲方通知之日起计算，即2024年3月1日。3.2延期结束时间根据实际施工进度，预计延期至2024年8月31日。3.3延期施工总天数延期总天数为180天。4.延期施工赔偿金额4.1赔偿金额计算方法赔偿金额按照合同总价款的万分之五每日计算。4.2赔偿金额具体数额赔偿金额为：万元。4.3赔偿金额支付方式赔偿金额采用银行转账方式支付。5.赔偿金额支付时间5.1首次支付时间自协议签订之日起10个工作日内支付赔偿金额的50%。5.2每次支付时间在每30天为一个支付周期，支付赔偿金额的20%。5.3一次支付时间在协议约定的延期施工结束之日起10个工作日内支付剩余赔偿金额。6.赔偿金额支付方式6.1银行转账赔偿金额通过甲方指定账户进行转账支付。6.2现金支付经双方协商一致，可采取现金支付方式，但需提供相关凭证。7.质量保证7.1施工质量要求乙方在施工过程中必须严格按照国家相关标准、规范及设计图纸进行施工，确保工程质量符合要求。7.2质量检测标准乙方在施工过程中，需按照国家相关质量检测标准进行自检和抽检。7.3质量责任如因乙方施工原因导致工程质量不合格，乙方需承担全部责任，包括修复、赔偿等。8.安全生产8.1安全生产责任甲方和乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，各自承担安全生产责任。乙方在施工过程中，应确保施工现场的安全生产，预防事故发生。8.2安全生产措施（1）建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责；（2）定期进行安全生产教育培训，提高员工安全意识；（3）配备必要的安全防护设施，确保施工现场安全；（4）严格执行操作规程，防止违章作业；（5）对施工现场进行定期检查，及时消除安全隐患。8.3事故处理如发生安全生产事故，乙方应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，并立即通知甲方。同时，乙方应配合甲方进行调查处理，并承担相应责任。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构（1）省市区仲裁委员会；（2）合同签订地人民法院。9.3争议解决程序争议解决机构应按照其相关规定和程序进行审理，双方应积极配合。10.合同生效10.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效时间本协议自2024年3月1日起生效。11.合同解除11.1合同解除条件（1）一方违反合同约定，严重影响合同履行；（2）一方因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序合同解除需书面通知对方，并经双方签字确认。12.合同变更12.1合同变更条件如需变更合同内容，双方应书面协商一致。12.2合同变更程序合同变更需经双方签字盖章，并注明变更日期。13.合同终止13.1合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。13.2合同终止程序合同终止后，双方应办理相关手续，包括但不限于结算、资料移交等。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知送达一方通知另一方的通知，应以书面形式通过挂号邮寄、特快专递或直接送达等方式进行。14.3合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同附件（1）工程图纸；（2）工程质量验收报告；（3）安全生产责任书；（4）其他相关文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）具备相应的资质和业务能力；（2）经甲乙双方书面同意；（3）能够独立承担法律责任。15.2第三方责任第三方在本合同中的责任如下：（1）监理单位：负责对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全生产；（2）设计单位：负责对设计方案进行审查，确保设计方案符合国家规范和合同要求；（3）检测机构：负责对工程质量进行检测，出具检测报告；（4）评估机构：负责对工程进度、质量、成本等进行评估，提出评估报告；（5）法律顾问：负责提供法律咨询，协助解决合同履行过程中的法律问题。15.3第三方权利第三方在本合同中的权利如下：（1）监理单位：有权对施工过程中发现的问题提出整改意见；（2）设计单位：有权对设计方案进行修改，但需经甲乙双方同意；（3）检测机构：有权对工程质量进行抽样检测；（4）评估机构：有权对工程进度、质量、成本等进行评估；（5）法律顾问：有权对合同履行过程中的法律问题提出意见。15.4第三方与其他各方的关系第三方与其他各方的关系如下：（1）第三方与甲方、乙方的关系为委托代理关系，第三方应遵守委托人的指示，维护委托人的合法权益；（2）第三方在履行职责过程中，应保持客观、公正，不得偏袒任何一方；（3）第三方与甲方、乙方应就合同履行过程中的有关事项进行协商，达成一致意见。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所述第三方责任限额，是指第三方因履行职责过程中产生的违约行为，导致甲方或乙方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额计算（1）监理单位、设计单位、检测机构、评估机构：按照合同总价的1%计算；（2）法律顾问：按照合同总价的0.5%计算。16.3责任限额承担第三方责任限额的承担方式如下：（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应按照责任限额承担赔偿责任；（2）第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方原因造成损失的，不承担赔偿责任；（3）第三方在履行职责过程中，因不可抗力造成损失的，不承担赔偿责任。17.第三方介入的程序17.1第三方介入申请甲方或乙方需向对方提出第三方介入申请，并说明介入原因、第三方名称、资质及责任限额等。17.2第三方介入审批对方应在收到第三方介入申请之日起5个工作日内，书面回复是否同意第三方介入。17.3第三方介入实施经双方同意后，第三方介入实施，履行其职责。17.4第三方介入终止第三方介入终止条件如下：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致；（3）第三方履行完毕其职责。18.第三方介入费用的承担18.1费用承担原则（1）监理单位、设计单位、检测机构、评估机构：由甲方承担；（2）法律顾问：由甲方和乙方按比例承担。18.2费用结算第三方介入费用在第三方介入实施完毕后，由甲方或乙方按照协议约定进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：图纸需清晰、准确，符合国家相关标准和规范。说明：图纸为施工过程中的重要依据，需双方签字确认。2.质量验收报告详细要求：报告需详细记录工程质量检测情况，包括检测项目、检测数据、检测结果等。说明：报告为工程质量的重要凭证，需双方签字确认。3.安全生产责任书详细要求：责任书需明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。说明：责任书为安全生产的重要文件，需双方签字确认。4.检测报告详细要求：报告需详细记录工程质量检测情况，包括检测项目、检测数据、检测结果等。说明：报告为工程质量的重要凭证，需第三方签字确认。5.评估报告详细要求：报告需对工程进度、质量、成本等进行全面评估，并提出改进建议。说明：报告为工程管理的重要依据，需第三方签字确认。6.法律顾问意见书详细要求：意见书需对合同履行过程中的法律问题提出专业意见。说明：意见书为法律保障的重要文件，需第三方签字确认。7.争议解决文件详细要求：文件需详细记录争议解决的过程和结果。说明：文件为争议解决的重要凭证，需双方签字确认。8.第三方介入协议详细要求：协议需明确第三方介入的具体事项、责任、权利等。说明：协议为第三方介入的重要文件，需双方签字确认。9.合同变更协议详细要求：协议需详细记录合同变更的内容和双方达成的一致意见。说明：协议为合同变更的重要凭证，需双方签字确认。10.合同终止协议详细要求：协议需详细记录合同终止的原因、程序和双方达成的一致意见。说明：协议为合同终止的重要凭证，需双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按时支付工程款；b.提供的施工图纸存在重大错误；c.未按时提供施工场地；乙方违约：a.工程质量不达标；b.工程进度滞后；c.未按时完成工程；第三方违约：a.未按时完成检测、评估等工作；b.检测、评估结果失实；c.未履行合同约定的责任。2.责任认定标准：甲方违约：a.未按时支付工程款：按照合同约定支付违约金；b.提供的施工图纸存在重大错误：承担重新设计、施工等费用；c.未按时提供施工场地：承担工期延误和违约金。乙方违约：a.工程质量不达标：承担修复、返工等费用；b.工程进度滞后：承担工期延误和违约金；c.未按时完成工程：承担工期延误和违约金。第三方违约：a.未按时完成检测、评估等工作：按照合同约定支付违约金；b.检测、评估结果失实：承担重新检测、评估等费用；c.未履行合同约定的责任：承担相应违约金。3.示例说明：甲方未按时支付工程款，导致乙方停工，乙方要求甲方支付违约金，经协商，甲方同意支付违约金5万元。乙方施工过程中发现工程质量问题，经检测，发现乙方未按合同约定施工，乙方需承担修复、返工等费用，经协商，乙方同意支付修复费用10万元。第三方未按时完成检测工作，导致工期延误，经协商，第三方同意支付违约金2万元。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议1本合同目录一览1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的事实背景2.双方当事人信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设内容4.延期施工原因4.1甲方原因4.2乙方原因4.3第三方原因5.延期施工期限5.1原定工期5.2延期工期5.3实际工期6.延期施工赔偿标准6.1赔偿金额计算方法6.2赔偿金额比例6.3赔偿方式7.赔偿支付方式7.1支付时间7.2支付方式7.3支付凭证8.责任承担8.1甲方责任8.2乙方责任8.3第三方责任9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.2合同解除程序11.3合同变更及解除的效力12.违约责任12.1违约行为认定12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.合同附件13.1附件一：工程延期施工情况说明13.2附件二：赔偿金额计算明细表13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同签署日期14.2合同份数14.3合同解释14.4合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利工程法》及相关法律法规订立。1.2合同订立的事实背景2.双方当事人信息2.1甲方基本信息甲方名称：________甲方地址：________法定代表人：________联系电话：________2.2乙方基本信息乙方名称：________乙方地址：________法定代表人：________联系电话：________3.工程概况3.1工程名称某水利工程3.2工程地点________3.3工程规模本工程总投资________万元，其中甲方投资________万元，乙方投资________万元。3.4工程建设内容本工程建设内容包括大坝、溢洪道、引水渠、电站等。4.延期施工原因4.1甲方原因（此处列出甲方导致工程延期的原因）4.2乙方原因（此处列出乙方导致工程延期的原因）4.3第三方原因（此处列出第三方导致工程延期的原因）5.延期施工期限5.1原定工期原定工期为________年________月。5.2延期工期因延期施工，工期延长________年________月。5.3实际工期实际工期为________年________月。6.延期施工赔偿标准6.1赔偿金额计算方法赔偿金额=延期工期×每日赔偿金额6.2赔偿金额比例每日赔偿金额为原合同约定日工费的________%。6.3赔偿方式赔偿金额以人民币支付，乙方应在合同约定的期限内将赔偿金额支付给甲方。7.赔偿支付方式7.1支付时间赔偿金额应在实际工期结束后________个工作日内支付完毕。7.2支付方式赔偿金额通过银行转账方式支付，甲方应在支付前提供银行账户信息。7.3支付凭证乙方支付赔偿金额后，应向甲方提供支付凭证。8.责任承担8.1甲方责任甲方应按照合同约定及时提供工程所需的土地、水源、电力等条件，确保乙方正常施工。若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的赔偿责任。8.2乙方责任乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成工程建设任务。若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3第三方责任若因第三方原因导致工程延期，双方应协商解决，协商不成时，可根据实际情况向法院提起诉讼。9.争议解决方式9.1争议解决途径双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构若双方协商不成，可选择仲裁机构进行仲裁。9.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规及仲裁规则的规定。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）合同约定的工期完成；（2）合同约定的解除条件成就；（3）合同约定的终止条件成就；（4）双方协商一致解除合同。10.3合同解除条件（此处列出合同解除的具体条件）11.合同变更及解除11.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。11.2合同解除程序任何一方要求解除合同，应书面通知对方，并说明理由。对方收到通知后，应在________个工作日内给予答复。若双方协商一致，可签订解除合同协议；若协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。11.3合同变更及解除的效力合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的约定履行合同义务。12.违约责任12.1违约行为认定（1）未按合同约定履行义务；（2）未按合同约定提供条件；（3）违反合同约定的保密义务；（4）其他违约行为。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿标准违约赔偿标准应根据违约行为的具体情况，参照相关法律法规及合同约定确定。13.合同附件13.1附件一：工程延期施工情况说明附件一应详细说明工程延期施工的原因、期限及影响。13.2附件二：赔偿金额计算明细表附件二应列明赔偿金额的计算依据、计算过程及计算结果。13.3附件三：其他相关文件附件三包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告等。14.其他约定事项14.1合同签署日期本合同签署日期为________年________月________日。14.2合同份数本合同一式________份，甲乙双方各执________份，具有同等法律效力。14.3合同解释本合同未尽事宜，由双方协商解决。若协商不成，按相关法律法规执行。14.4合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，根据合同约定参与合同履行、监督、协调或提供专业服务的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保障合同的有效履行，提高工程质量和效率，确保工程按期完成。15.3第三方介入方式1.监理方：负责对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。2.设计方：负责提供工程设计方案，对工程设计进行审查和优化。3.施工方：负责实际施工，按照设计要求完成工程建设任务。4.材料供应商：负责提供工程所需的材料和设备。5.其他专业服务方：根据合同需要，提供专业咨询、评估、检测等服务。15.4第三方选择第三方的选择由甲乙双方协商确定，并书面通知对方。16.第三方责任16.1第三方责任范围1.监理方：对工程质量、进度、安全等进行监督，确保工程符合设计要求和国家标准。2.设计方：对工程设计方案的合理性和可行性负责，对设计变更提出建议。3.施工方：按照设计要求，确保工程质量和进度，按照合同约定完成施工任务。4.材料供应商：保证材料和设备的质量，按时交付。5.其他专业服务方：按照合同约定，提供专业服务，保证服务质量。16.2第三方责任限额1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。2.若第三方责任造成甲方或乙方的损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过合同约定的责任限额。3.第三方责任限额的调整需经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。17.第三方权利17.1第三方权利范围1.监理方：有权要求甲方和乙方提供相关资料，对工程进行检查和验收。2.设计方：有权对工程设计进行审查和优化，提出设计变更建议。3.施工方：有权要求甲方和乙方提供施工条件，按时支付工程款项。4.材料供应商：有权要求甲方和乙方提供材料验收条件，按时支付材料款项。5.其他专业服务方：有权要求甲方和乙方提供所需服务条件，按时支付服务款项。17.2第三方权利行使第三方应在合同约定的范围内行使权利，不得损害甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系，第三方应按照甲乙双方的要求，履行其职责。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务提供关系，第三方应按照乙方的需求，提供专业服务。18.3第三方与其他各方的关系19.第三方介入协议19.1第三方介入协议的签订第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订，明确各方的权利、义务和责任。19.2第三方介入协议的内容1.第三方的名称、地址、法定代表人或负责人等基本信息。2.第三方的职责和权利。3.第三方的责任和责任限额。4.第三方与其他各方的协作方式。5.第三方介入协议的生效、变更和终止条件。19.3第三方介入协议的生效第三方介入协议自甲乙双方和第三方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程延期施工情况说明要求：详细说明工程延期施工的原因、具体时间、对工程进度的影响等。说明：此附件用于记录工程延期施工的详细情况，作为计算赔偿金额的依据。2.附件二：赔偿金额计算明细表要求：列明赔偿金额的计算依据、计算过程及计算结果，包括每日赔偿金额和总赔偿金额。说明：此附件用于清晰地展示赔偿金额的计算过程，便于双方核对。3.附件三：第三方介入协议要求：包括第三方的基本信息、职责、权利、责任限额等。说明：此附件用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。4.附件四：工程设计文件要求：包括设计图纸、设计说明书、设计变更通知等。说明：此附件用于记录工程设计的全过程，包括设计变更等信息。5.附件五：施工图纸及技术规范要求：包括施工图纸、技术规范、施工方案等。说明：此附件用于指导施工过程中的技术要求和施工方法。6.附件六：工程验收报告要求：包括工程验收的日期、验收结果、验收人员等。说明：此附件用于证明工程已按合同约定完成，并符合设计要求。7.附件七：工程结算报告要求：包括工程结算的日期、结算金额、结算依据等。说明：此附件用于记录工程结算的过程和结果。8.附件八：合同变更协议要求：包括变更的内容、变更原因、变更日期等。说明：此附件用于记录合同变更的过程和内容。9.附件九：违约行为记录要求：包括违约行为的时间、原因、处理结果等。说明：此附件用于记录合同履行过程中的违约行为和处理情况。10.附件十：争议解决协议要求：包括争议解决的方式、机构、程序等。说明：此附件用于记录争议解决的过程和结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约：未按合同约定提供施工条件；未按合同约定支付工程款项；未按合同约定提供设计文件；未按合同约定提供材料；未按合同约定提供验收条件。b.乙方违约：未按合同约定完成施工任务；未按合同约定保证工程质量；未按合同约定提供施工图纸；未按合同约定提供材料；未按合同约定完成工程验收。c.第三方违约：未按合同约定履行职责；未按合同约定提供专业服务；未按合同约定保证服务质量。2.责任认定标准：a.违约行为的认定标准根据合同约定和相关法律法规进行。b.责任认定标准包括违约行为的时间、原因、对工程进度和质量的影響等。c.责任认定标准的具体内容在合同附件中予以明确。3.违约责任示例：a.甲方违约示例：若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停施工。b.乙方违约示例：若乙方未按合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方进行返工或修复，并有权要求赔偿损失。c.第三方违约示例：若第三方未按合同约定履行职责，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议2本合同目录一览1.合同背景及目的1.1合同签订依据1.2合同目的2.合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程合同工期4.延期施工原因4.1甲方原因4.2乙方原因4.3其他原因5.延期施工赔偿标准5.1赔偿方式5.2赔偿金额计算方法5.3赔偿期限6.赔偿金支付方式6.1支付方式6.2支付时间6.3支付凭证7.质量保证7.1质量标准7.2质量责任7.3质量检测8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一：工程延期施工原因说明11.2附件二：质量保证书11.3附件三：验收报告12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更通知13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任追究14.其他约定14.1通知送达14.2合同解除14.3合同解释14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同背景及目的1.1合同签订依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国水利法》1.1.3《水利工程质量管理条例》1.2合同目的1.2.1明确双方在工程延期施工过程中的权利和义务。1.2.2规范工程延期施工赔偿事宜，保障双方合法权益。2.合同双方信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称：×××水利工程建设有限公司2.1.2甲方地址：×××省×××市×××区×××街道×××号2.1.3甲方联系人：×××2.1.4甲方联系电话：××××××××××××2.2乙方信息2.2.1乙方名称：×××施工单位2.2.2乙方地址：×××省×××市×××区×××街道×××号2.2.3乙方联系人：×××2.2.4乙方联系电话：××××××××××××3.工程概况3.1工程名称3.1.1工程名称：×××水利枢纽工程3.2工程地点3.2.1工程地点：×××省×××市×××区×××镇3.3工程规模3.3.1工程规模：水库总库容×××万立方米，装机容量×××兆瓦。3.4工程合同工期3.4.1合同工期：自××××年××月××日起至××××年××月××日止。4.延期施工原因4.1甲方原因4.1.1政策调整4.1.2供料问题4.1.3设计变更4.2乙方原因4.2.1施工组织不当4.2.2施工技术问题4.2.3人员不足4.3其他原因4.3.1天气原因4.3.2自然灾害5.延期施工赔偿标准5.1赔偿方式5.1.1按照合同工期延误的天数，每日赔偿乙方××元人民币。5.2赔偿金额计算方法5.2.1赔偿金额=延误天数×每日赔偿金额。5.3赔偿期限5.3.1乙方应在工程竣工验收合格后××个工作日内，向甲方提交赔偿申请及相关证明材料。6.赔偿金支付方式6.1支付方式6.1.1甲方应在收到乙方赔偿申请及证明材料后××个工作日内，将赔偿金支付至乙方指定的账户。6.2支付时间6.2.1甲方应在每月的××日支付当月赔偿金。6.3支付凭证6.3.1乙方应在收到赔偿金后，向甲方出具收款凭证。7.质量保证7.1质量标准7.1.1工程质量应符合国家现行相关质量标准及设计要求。7.2质量责任7.2.1乙方应确保工程质量，对因质量问题造成的损失承担全部责任。7.3质量检测7.3.1乙方应按国家有关规定进行质量检测，并将检测结果报送甲方。8.工程验收8.1验收标准8.1.1验收标准应符合国家现行相关质量标准及设计文件要求。8.1.2验收过程中应严格按照验收程序进行。8.2验收程序8.2.1乙方应在工程完工后××个工作日内，向甲方提交竣工验收申请。8.2.2甲方应在收到申请后××个工作日内组织验收。8.2.3验收小组由甲方、乙方及相关部门人员组成。8.3验收责任8.3.1乙方应对验收过程中出现的问题负责整改，直至合格。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方可约定仲裁机构进行仲裁。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后，任何一方应在××个工作日内向对方发出争议解决通知。9.3.2争议解决期间，除争议事项外，合同其他条款应继续履行。10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格，且乙方完成所有合同约定的义务。10.3合同解除条件10.3.1合同一方严重违约。10.3.2经双方协商一致解除。11.合同附件11.1附件一：工程延期施工原因说明11.2附件二：质量保证书11.3附件三：验收报告12.合同变更12.1变更条件12.1.1双方协商一致。12.2变更程序12.2.1提出变更申请。12.2.2双方协商确定变更内容。12.2.3签订变更协议。12.3变更通知12.3.1变更协议签订后，双方应在××个工作日内通知对方。13.违约责任13.1违约情形13.1.1甲方未按时支付工程款。13.1.2乙方未按时完成工程。13.1.3任何一方未履行合同约定的其他义务。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方损失。13.3违约责任追究13.3.1双方可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式追究违约责任。14.其他约定14.1通知送达14.1.1通知应以书面形式送达，自送达之日起生效。14.2合同解除14.2.1合同解除应符合法律规定或合同约定。14.3合同解释14.3.1合同条款的解释以双方协商一致为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方，是指非合同双方，但根据合同约定或双方同意，介入合同履行过程中的个人或组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、仲裁机构、法院等。15.2第三方介入情形15.2.1合同履行过程中，因工程延期、质量问题、合同争议等需要第三方介入的情况。15.2.2双方协商一致，认为有必要引入第三方协助解决合同履行中的问题。15.3第三方责权利15.3.1第三方应按照合同约定和法律规定，独立、公正地履行职责。15.3.2第三方的权利包括但不限于：a.获取合同履行过程中的相关信息；b.对合同履行情况进行监督；c.对合同履行中的问题提出意见和建议；d.参与争议解决。15.3.3第三方的义务包括但不限于：a.保守合同秘密；b.独立、公正地履行职责；c.按时提交报告或意见。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分：a.第三方对甲方提供的服务或意见不构成甲方对合同义务的放弃；b.甲方对第三方的行为不承担责任，除非甲方明确授权或存在过错。15.4.2第三方与乙方的划分：a.第三方对乙方提供的服务或意见不构成乙方对合同义务的放弃；b.乙方对第三方的行为不承担责任，除非乙方明确授权或存在过错。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据合同履行过程中第三方的职责和风险进行评估。16.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并经双方签字确认。16.2第三方责任限额的执行16.2.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失，其赔偿责任不超过合同约定的责任限额。a.发生损失后，第三方应及时通知甲乙双方；b.甲乙双方应在××个工作日内共同确定损失原因及责任；c.第三方在责任限额内承担赔偿责任。17.第三方变更17.1第三方变更的条件17.1.1双方协商一致；17.1.2第三方同意变更；17.1.3变更内容不影响合同其他条款的效力。17.2第三方变更的程序17.2.1提出变更申请；17.2.2双方协商确定变更内容；17.2.3签订变更协议。17.3第三方变更的通知17.3.1变更协议签订后，双方应在××个工作日内通知对方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程延期施工原因说明1.1详细要求：乙方应详细说明导致工程延期的原因，包括但不限于政策调整、供料问题、设计变更等，并提供相关证明材料。1.2附件说明：此附件用于证明乙方延期施工的合理性，为赔偿金额的计算提供依据。2.附件二：质量保证书2.1详细要求：乙方应保证工程质量符合国家现行相关质量标准及设计要求，并提供质量保证书。2.2附件说明：此附件用于证明乙方对工程质量的责任，确保工程质量达到合同要求。3.附件三：验收报告3.1详细要求：验收报告应详细记录工程验收过程、验收结果及存在问题，并由验收小组全体成员签字确认。3.2附件说明：此附件用于证明工程是否达到验收标准，为合同终止和责任认定提供依据。4.附件四：第三方介入协议4.1详细要求：如需第三方介入，双方应签订第三方介入协议，明确第三方职责、权利和义务。4.2附件说明：此附件用于规范第三方介入过程，确保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五：合同变更协议5.1详细要求：如需变更合同内容，双方应签订合同变更协议，明确变更内容、生效时间和履行方式。5.2附件说明：此附件用于记录合同变更情况，确保合同变更的合法性和有效性。6.附件六：违约责任认定书6.1详细要求：在发生违约行为时，双方应共同签署违约责任认定书，明确违约责任和赔偿金额。6.2附件说明：此附件用于记录违约行为和责任认定，为违约责任追究提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按时支付工程款。1.1.1违约责任认定标准：甲方应承担违约责任，支付滞纳金，并赔偿乙方因此造成的损失。1.1.2示例说明：若甲方未按合同约定支付工程款，应支付每日万分之五的滞纳金，并赔偿乙方因此造成的损失。1.2乙方未按时完成工程。1.2.1违约责任认定标准：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失，包括工期延误损失、额外费用等。1.2.2示例说明：若乙方未按合同约定完成工程，应赔偿甲方因工期延误造成的损失，包括但不限于额外施工费用、材料损失等。1.3任何一方未履行合同约定的其他义务。1.3.1违约责任认定标准：违约方应根据合同约定承担相应责任，赔偿守约方损失。1.3.2示例说明：若一方未履行合同约定的保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。2.第三方违约：2.1第三方未履行合同约定的职责。2.1.1违约责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。2.1.2示例说明：若第三方在监理过程中未履行职责，导致工程质量问题，应承担违约责任，赔偿甲方损失。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议3本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.合同双方基本信息2.1建设单位信息2.2施工单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设内容4.延期施工原因及责任划分4.1延期施工原因4.2责任划分5.延期施工赔偿标准5.1赔偿计算方法5.2赔偿金额5.3赔偿支付方式6.延期施工期限及赔偿期限6.1延期施工期限6.2赔偿期限7.质量保证及验收7.1质量保证要求7.2验收标准及程序8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决方式9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.合同解除后的处理11.1合同解除后的善后处理11.2合同解除后的赔偿12.合同附件及补充条款12.1合同附件12.2补充条款13.其他约定事项13.1保密条款13.2通知与送达13.3合同签署14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1本合同订立依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规。1.2本合同目的为明确双方在二零二四年度水利工程延期施工中的权利义务，确保工程顺利进行。2.合同双方基本信息2.1建设单位名称：________2.2建设单位地址：________2.3施工单位名称：________2.4施工单位地址：________3.工程概况3.1工程名称：二零二四年度水利工程3.2工程地点：________3.3工程规模：________3.4工程建设内容：________4.延期施工原因及责任划分4.1延期施工原因：因________原因导致工程延期。4.2责任划分：经双方协商，认定建设单位承担________%责任，施工单位承担________%责任。5.延期施工赔偿标准5.1赔偿计算方法：根据《建设工程施工合同》及相关规定，按照每天________元计算赔偿金额。5.2赔偿金额：因延期施工，施工单位应向建设单位支付赔偿金额共计________元。5.3赔偿支付方式：赔偿金额应于合同签订之日起________个工作日内支付。6.延期施工期限及赔偿期限6.1延期施工期限：自合同约定的工期之日起，延期施工期限为________天。6.2赔偿期限：赔偿金额支付期限为合同约定的工期延期结束后________个工作日内。7.质量保证及验收7.1质量保证要求：施工单位应确保工程质量符合国家及行业标准，不得出现重大质量事故。7.2验收标准及程序：工程完工后，双方应按照《建设工程施工质量验收统一标准》及相关规定进行验收。验收不合格的，施工单位应无条件进行整改，直至合格为止。8.争议解决方式8.1争议解决原则：双方应本着公平、公正、诚信的原则解决合同履行过程中发生的争议。8.2争议解决方式：如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。9.合同生效及终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件：合同约定的工期完成后，且双方权利义务履行完毕，本合同自行终止。10.合同变更及解除10.1合同变更条件：因不可抗力或其他正当理由，导致合同无法履行或需要调整的，双方可协商变更合同内容。10.2合同解除条件：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。11.合同解除后的处理11.1合同解除后的善后处理：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并对已发生的费用、损失进行清算。11.2合同解除后的赔偿：因合同解除给对方造成的损失，应由责任方承担相应的赔偿责任。12.合同附件及补充条款12.1合同附件：本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等。12.2补充条款：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.其他约定事项13.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知与送达：本合同的通知和送达，应采用书面形式，并按照双方约定的地址进行。13.3合同签署：本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力。14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期：________年________月________日14.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入：指在合同履行过程中，为协助甲乙双方解决合同相关事宜，或提供专业服务而介入的第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围：包括但不限于工程监理、造价咨询、法律咨询、技术评估等。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件：经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入的程序：甲乙双方应向第三方提供必要的信息，并确保第三方具备完成介入任务的能力。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任：第三方应根据合作协议和本合同的规定，承担相应的责任，包括但不限于：17.1.1对合同履行情况进行监督，确保工程质量、进度和安全生产；17.1.2对工程变更、索赔等事项进行评估，提出建议；17.1.3对合同争议进行调解，协助双方达成一致。17.2第三方的权利：第三方有权根据合作协议和本合同的规定，获得相应的报酬和权益。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额：第三方在本合同项下的责任，以其与甲乙双方签订的合作协议中约定的责任限额为准。18.2第三方的责任限额确定方式：若合作协议未约定责任限额，则第三方的责任限额由甲乙双方根据第三方提供的服务性质和风险程度共同商定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方负责，甲方对第三方的行为和结果承担监督责任。19.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方负责，乙方对第三方的行为和结果承担监督责任。19.3第三方与合同履行的关系：第三方作为甲乙双方共同认可的第三方，其介入行为应有利于合同的履行，不得损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入的费用：第三方介入产生的费用，由甲乙双方按照合作协议中的约定分担。20.2费用分担比例：若合作协议未约定费用分担比例，则甲乙双方按照各自在合同中的责任比例分担费用。21.第三方介入的合同终止21.1.1合同约定的工期完成；21.1.2双方协商一致解除介入合同；21.1.3第三方无法继续履行职责；21.1.4因不可抗力导致介入合同无法履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸：包括施工图纸、设计图纸、变更图纸等，要求图纸清晰、完整，符合国家及行业标准。2.施工方案：包括施工组织设计、施工工艺、施工进度计划等，要求方案科学合理，确保工程质量和安全。3.验收报告：包括工程质量验收报告、安全验收报告等，要求报告内容真实、准确，符合国家及行业标准。4.合同变更协议：记录合同履行过程中发生的变更事项，包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。5.索赔申请报告：记录合同履行过程中发生的索赔事项，包括索赔原因、索赔金额、索赔依据等。6.付款凭证：包括预付款、进度款、竣工结算款等付款凭证，要求凭证真实、完整。7.工程量清单：详细列明工程量、单价、总价等，要求清单准确、完整。8.施工日志：记录施工过程中的各项活动，包括施工进度、质量情况、安全情况等。9.质量检测报告：包括原材料、半成品、成品等质量检测报告，要求报告内容真实、准确。10.安全生产记录：包括安全事故报告、安全检查记录等，要求记录完整、规范。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1延期施工：未按合同约定的时间完成工程；1.2工程质量不合格：工程质量不符合国家及行业标准；1.3安全生产事故：发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失；1.4未经许可擅自变更工程：未经甲方同意，擅自变更工程内容、设计和施工方案；1.5付款逾期：未按合同约定的时间支付款项。2.责任认定标准：2.1延期施工：根据《建设工程施工合同》及相关规定，按每日________元计算赔偿金额；2.2工程质量不合格：根据《建设工程质量管理条例》及相关规定，承担修复、返工或赔偿损失；2.3安全生产事故：根据《中华人民共和国安全生产法》及相关规定，承担事故责任；2.4未经许可擅自变更工程：承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；2.5付款逾期：按逾期付款金额的________%支付滞纳金。3.违约行为示例说明：3.1延期施工：施工单位未能在合同约定的工期完成工程，造成甲方经济损失，应按每日________元计算赔偿金额。3.2工程质量不合格：施工单位施工的某部分工程不符合国家标准，甲方要求施工单位进行返工，施工单位应承担修复费用。3.3安全生产事故：施工单位在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，施工单位应承担事故责任。3.4未经许可擅自变更工程：施工单位未按甲方要求进行施工，擅自变更工程内容，甲方有权要求施工单位承担违约责任。3.5付款逾期：施工单位未按合同约定时间支付进度款，甲方有权要求施工单位支付滞纳金。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议4本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式1.4协议双方住所地2.延期施工原因2.1延期施工的具体原因2.2延期施工的起始时间2.3延期施工的预计结束时间3.延期施工对项目的影响3.1工程进度延误3.2工程质量下降3.3工程成本增加4.延期施工赔偿方式4.1赔偿金额计算方法4.2赔偿期限4.3赔偿支付方式5.赔偿金额确定5.1赔偿金额的计算依据5.2赔偿金额的具体数额5.3赔偿金额的调整6.责任承担6.1双方责任划分6.2责任追究程序6.3违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同生效日期8.3合同终止条件8.4合同终止日期9.合同附件9.1合同附件清单9.2合同附件内容10.合同解释10.1合同解释原则10.2合同解释效力11.其他约定11.1其他条款11.2其他约定事项12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员13.合同备案13.1备案机关13.2备案程序13.3备案期限14.合同份数及效力14.1合同份数14.2合同效力14.3合同保管第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方：水利工程有限责任公司乙方：建筑工程有限公司1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3协议双方联系方式1.4协议双方住所地甲方住所地：省市区路号乙方住所地：省市区路号第二条延期施工原因2.1延期施工的具体原因因甲方提供的施工图纸存在错误，导致乙方施工过程中多次返工。2.2延期施工的起始时间2024年3月15日2.3延期施工的预计结束时间2024年6月30日第三条延期施工对项目的影响3.1工程进度延误原计划工期为6个月，现延期至9个月。3.2工程质量下降因返工导致工程质量受到影响，需重新进行验收。3.3工程成本增加因返工和延期，工程成本增加约10%。第四条延期施工赔偿方式4.1赔偿金额计算方法赔偿金额按实际增加的工程成本计算。4.2赔偿期限赔偿期限自合同签订之日起30日内。4.3赔偿支付方式乙方应在赔偿期限内向甲方支付赔偿金，支付方式为银行转账。第五条赔偿金额确定5.1赔偿金额的计算依据赔偿金额以乙方实际增加的工程成本为依据，包括人工费、材料费、机械使用费等。5.2赔偿金额的具体数额赔偿金额为人民币万元整。5.3赔偿金额的调整如因不可抗力等因素导致赔偿金额发生变化，双方应协商一致进行调整。第六条责任承担6.1双方责任划分因甲方提供的施工图纸存在错误导致的延期施工，甲方应承担主要责任。6.2责任追究程序如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3违约责任如任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。7.2争议解决机构如协商不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。7.3争议解决程序争议解决机构应根据相关法律法规和本协议的约定进行审理。第一部分：合同如下：第八条合同生效及终止8.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。8.2合同生效日期本协议生效日期为2024年4月1日。8.3合同终止条件（1）协议约定的延期施工赔偿完成；（2）协议约定的争议解决完成；（3）合同约定的其他终止条件成就。8.4合同终止日期合同终止日期以协议约定的终止条件成就之日为准。第九条合同附件9.1合同附件清单（1）延期施工赔偿计算明细表；（2）工程进度延误证明；（3）工程质量下降报告；（4）双方协商确定的延期施工赔偿协议；（5）其他与本合同相关的文件。9.2合同附件内容合同附件内容应与本合同一致，作为本合同的组成部分。第十条合同解释10.1合同解释原则本合同的解释应遵循公平、诚实信用的原则。10.2合同解释效力本合同条款如有歧义，应按有利于维护合同双方合法权益的原则进行解释。第十一条其他约定11.1其他条款本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。11.2其他约定事项（1）本协议的签订、履行、变更和解除，均适用中华人民共和国法律。（2）本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条合同签署12.1签署日期本协议于2024年4月1日在市区路号签署。12.2签署地点本协议签署地点为省市区路号。12.3签署人员甲方代表：乙方代表：第十三条合同备案13.1备案机关本协议需提交至省市区工商行政管理局进行备案。13.2备案程序双方应按照备案机关的要求提交备案材料，并按照规定办理备案手续。13.3备案期限备案期限自合同签署之日起30日内。第十四条合同份数及效力14.1合同份数本协议共一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同效力本协议自签署之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。14.3合同保管双方应妥善保管本协议及其附件，确保其真实性和完整性。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方的概念在本合同中，“第三方”指的是除甲乙双方之外的独立主体，包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、审计机构、法律顾问等。1.2第三方介入的范围（1）提供咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议；（2）进行工程监理，确保工程质量和进度；（3）进行工程评估，确定工程成本和赔偿金额；（4）提供法律支持，协助甲乙双方处理法律事务。第二条甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款2.1甲方额外条款（1）甲方应在第三方介入前，书面通知乙方，并取得乙方的同意。（2）甲方应确保第三方具备相应的资质和经验，能够胜任其介入任务。（3）甲方应承担第三方介入产生的所有费用。2.2乙方额外条款（1）乙方应在收到甲方关于第三方介入的通知后，在规定时间内给予书面答复。（2）乙方应配合第三方的工作，并提供必要的协助和便利。第三条第三方责任限额的明确3.1责任限额的定义在本合同中，“责任限额”指的是第三方因履行其职责而产生的赔偿责任的上限。3.2责任限额的确定（1）责任限额应根据第三方介入的具体任务和可能产生的风险进行评估和确定。（2）责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙双方和第三方共同认可。3.3责任限额的调整（1）如第三方介入任务发生变化，导致责任风险增加，甲乙双方和第三方应重新评估并调整责任限额。（2）责任限额的调整需书面通知甲乙双方，并经其同意。第四条第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方的责权利（1）责任：第三方应按照合同约定履行其职责，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。（2）权利：第三方有权要求甲方支付其提供的服务的费用。（3）利益：第三方有权获得甲方支付的合理报酬。4.2第三方与乙方的责权利（1）责任：第三方应按照合同约定履行其职责，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。（2）权利：第三方有权要求乙方提供必要的协助和便利。（3）利益：第三方有权获得乙方支付的合理报酬。4.3第三方与其他各方的责任划分（1）第三方对甲乙双方均承担相应的责任，但甲乙双方对第三方责任承担的份额应根据各自过错程度进行划分。（2）如第三方介入任务涉及多个主体，第三方应对其直接责任承担，间接责任由相关主体根据合同约定承担。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入的申请甲方或乙方均可向对方提出第三方介入的申请，并说明介入的具体原因和目的。5.2第三方介入的审批甲乙双方应在收到第三方介入申请后，在规定时间内进行审批，并书面通知第三方审批结果。5.3第三方介入的实施第三方介入后，应按照合同约定和甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件（1）第三方介入任务已完成；（2）合同约定的其他终止条件成就。6.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应书面通知第三方，并办理相关手续。6.3第三方介入终止后的责任划分第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定和实际情况，划分各自的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.延期施工赔偿计算明细表详细要求：列明延期施工期间的人工费、材料费、机械使用费等成本增加明细，并附有相应的计算依据和凭证。附件说明：此附件用于证明延期施工造成的成本增加，是计算赔偿金额的重要依据。2.工程进度延误证明详细要求：提供工程进度延误的具体情况，包括延误的时间、原因和影响。附件说明：此附件用于证明工程进度延误的事实，是确定赔偿金额的基础。3.工程质量下降报告详细要求：详细描述工程质量下降的情况，包括问题类型、影响范围和修复措施。附件说明：此附件用于证明工程质量下降的事实，是评估赔偿金额的重要依据。4.双方协商确定的延期施工赔偿协议详细要求：记录双方协商达成的赔偿金额、支付方式、期限等具体内容。附件说明：此附件是双方协商结果的正式文件，具有法律效力。5.合同附件清单详细要求：列出所有合同附件的名称和数量，确保附件的完整性。附件说明：此附件用于汇总所有合同附件，方便查阅和管理。6.工程监理报告详细要求：记录工程监理过程中的发现、建议和结论。附件说明：此附件用于证明工程监理工作的完成情况，确保工程质量。7.工程评估报告详细要求：提供工程成本、质量、进度等方面的评估结果。8.法律意见书详细要求：提供关于合同条款、违约责任等方面的法律意见。附件说明：此附件用于保障双方的合法权益，解决法律纠纷。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时提供准确的施工图纸，导致乙方施工延误。责任认定标准：根据实际延误时间和造成的损失，甲方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若因甲方图纸错误导致乙方延误工期2个月，造成额外成本10万元，甲方应赔偿乙方10万元。2.违约行为：乙方未按照约定的时间和质量标准完成施工任务。责任认定标准：根据实际完成情况，乙方应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方损失。示例说明：若乙方未在约定时间内完成施工任务，导致甲方损失5万元，乙方应赔偿甲方5万元。3.违约行为：第三方在履行职责过程中出现重大失误，导致工程受损。责任认定标准：第三方应根据其过失程度，承担相应的赔偿责任。示例说明：若监理单位在监理过程中未能及时发现质量问题，导致工程受损，监理单位应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：任何一方未按照合同约定履行支付义务。责任认定标准：违约方应按照合同约定支付违约金，并承担相应的赔偿责任。示例说明：若甲方未按时支付乙方工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度水利工程延期施工赔偿协议5本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同生效条件2.延期施工原因2.1自然原因2.2不可抗力因素2.3施工单位原因2.4设计变更2.5工程量增加3.延期施工期限3.1延期施工起始时间3.2延期施工结束时间3.3延期施工期限计算方法4.延期施工赔偿标准4.1赔偿金额计算方法4.2赔偿比例4.3赔偿方式4.4赔偿期限5.赔偿金的支付5.1支付时间5.2支付方式5.3支付条件6.责任与义务6.1施工单位责任6.2业主责任6.3监理单位责任6.4设计单位责任7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3合同解除条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除后的处理9.1工程移交9.2工程验收9.3工程质量保证9.4工程保修10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1附件一：工程延期施工原因及期限证明材料11.2附件二：赔偿金额计算明细表11.3附件三：其他相关文件12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员12.4签署单位13.合同份数及效力13.1合同份数13.2合同效力13.3合同归档14.其他约定事项14.1通知方式14.2争议处理原则14.3合同解释14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《水利工程质量管理条例》等相关法律法规制定。1.2合同目的本合同旨在明确二零二四年度水利工程延期施工的赔偿责任和赔偿标准，保障双方合法权益，确保工程顺利进行。1.3合同适用范围本合同适用于二零二四年度水利工程中因延期施工而产生的赔偿事项。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.延期施工原因2.1自然原因包括但不限于地震、洪水、台风等不可抗力因素。2.2不可抗力因素包括但不限于政策调整、地质条件变化等不可预见的因素。2.3施工单位原因包括但不限于施工组织管理不善、施工技术不当等。2.4设计变更因设计变更导致工程延期施工。2.5工程量增加因工程量增加导致工程延期施工。3.延期施工期限3.1延期施工起始时间自原定工程竣工日期起算。3.2延期施工结束时间根据实际延期原因，经双方协商确定。3.3延期施工期限计算方法以日历天数计算，包括法定节假日和休息日。4.延期施工赔偿标准4.1赔偿金额计算方法赔偿金额=合同总价×延期施工期限×赔偿比例。4.2赔偿比例根据延期施工原因，双方协商确定赔偿比例，最高不超过合同总价的5%。4.3赔偿方式赔偿金以货币形式支付，支付方式为银行转账。4.4赔偿期限赔偿金支付期限为自赔偿金额确定之日起30日内。5.赔偿金的支付5.1支付时间赔偿金支付时间为赔偿期限届满之日。5.2支付方式赔偿金支付方式为银行转账，收款账户信息详见附件。5.3支付条件赔偿金支付条件为赔偿金额确定，且双方无争议。6.责任与义务6.1施工单位责任施工单位应按照合同约定，确保工程按期竣工。6.2业主责任业主应按照合同约定，支付赔偿金，并配合施工单位完成工程。6.3监理单位责任监理单位应监督施工单位按期完成工程，并对延期施工原因进行调查。6.4设计单位责任设计单位应按照合同约定，提供设计变更文件，并对设计变更导致的延期施工负责。8.争议解决8.1争议解决方式本合同项下发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构若双方同意仲裁，争议应提交至（具体仲裁机构名称）进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁机构或法院另有裁决。9.合同解除后的处理9.1工程移交合同解除后，施工单位应立即将工程移交给业主，并确保工程符合移交条件。9.2工程验收业主应按照合同约定和工程实际情况进行工