二零二五年度建筑施工信息管理分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑施工信息管理分包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.信息管理服务内容4.1信息收集与整理4.2信息分析与评估4.3信息传输与共享4.4信息安全与保密5.质量要求5.1信息管理的规范性5.2信息管理的准确性5.3信息管理的及时性5.4信息管理的完整性6.人员配备与培训6.1人员配备要求6.2人员培训计划6.3培训效果评估7.技术支持与设备7.1技术支持要求7.2设备配备与维护7.3技术更新与升级8.费用与支付8.1服务费用8.2费用支付方式8.3费用支付时间9.合同期限与终止9.1合同期限9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任10.3违约责任承担方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力事件处理12.3不可抗力通知与证明13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同变更效力14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释权14.3合同履行地点14.4合同份数与送达第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义本合同中，“分包方”指承担建筑施工信息管理服务的一方；“总包方”指委托分包方提供建筑施工信息管理服务的另一方；“工程”指双方约定的施工项目；“信息”指与工程相关的各类数据、文档、图纸、报告等；“信息管理”指对信息的收集、整理、分析、传输、共享、安全与保密等方面的活动。1.2解释（1）“本合同”指本分包合同；（2）“书面形式”指合同文本、信函、电报、电传、传真、电子邮件等可以书面形式表现的数据电文；（3）“通知”指一方根据本合同约定发出的书面通知或数据电文；（4）“违约”指一方违反本合同的约定，造成对方损失的行为。第二条合同双方2.1分包方分包方名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________2.2总包方总包方名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________第三条项目概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。第四条信息管理服务内容4.1信息收集与整理分包方负责收集与工程相关的各类信息，包括但不限于设计图纸、施工方案、技术规范、进度报告、验收报告等，并对收集到的信息进行整理和归档。4.2信息分析与评估分包方对收集到的信息进行深入分析，评估工程实施过程中的风险和问题，并提出相应的解决方案。4.3信息传输与共享分包方建立信息传输平台，确保信息在总包方、分包方及相关部门之间及时、准确、安全地传输和共享。4.4信息安全与保密分包方采取必要措施，确保信息安全，防止信息泄露、篡改和丢失。未经授权，不得向任何第三方提供或透露工程信息。第五条质量要求5.1信息管理的规范性分包方应按照国家有关法律法规、行业标准和总包方要求，规范信息管理行为。5.2信息管理的准确性分包方应确保收集、整理、分析和传输的信息准确无误。5.3信息管理的及时性分包方应确保信息及时更新，及时反馈工程实施过程中的问题。5.4信息管理的完整性分包方应确保信息管理工作的完整性，包括信息收集、整理、分析、传输、共享、安全与保密等各个环节。第六条人员配备与培训6.1人员配备要求分包方应配备具备相关专业知识、技能和经验的专职信息管理人员。6.2人员培训计划分包方应根据国家有关法律法规、行业标准和总包方要求，制定人员培训计划，提高人员素质。6.3培训效果评估分包方应对培训效果进行评估，确保人员素质达到合同要求。第七条技术支持与设备7.1技术支持要求分包方应提供必要的技术支持，确保信息管理系统的正常运行。7.2设备配备与维护分包方应配备符合国家有关标准和总包方要求的设备，并对设备进行定期维护，确保设备正常运行。7.3技术更新与升级分包方应根据国家有关法律法规、行业标准和总包方要求，及时进行技术更新与升级。第八条费用与支付8.1服务费用（1）预付款：合同签订后____个工作日内，总包方支付人民币____元整作为预付款；（2）进度款：按照工程进度，总包方每月支付人民币____元整，直至合同服务费用全部支付完毕。8.2费用支付方式服务费用支付采用银行转账方式，具体账户信息如下：账户名称：____________________开户银行：____________________银行账号：____________________8.3费用支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内；（2）进度款支付时间：每月____日之前。第九条合同期限与终止9.1合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。9.2合同终止条件（1）合同期满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方严重违约，经另一方书面通知后____个工作日内仍未采取补救措施。9.3合同终止程序（1）任何一方要求终止合同，应提前____个工作日向对方书面通知；（2）合同终止后，双方应进行合同履行情况的结算，并按照约定办理合同解除手续。第十条违约责任10.1分包方违约责任（1）未按时完成信息管理服务，每延迟一日，应向总包方支付合同总金额的____%作为违约金；（2）泄露工程信息，造成损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿总包方损失。10.2总包方违约责任（1）未按时支付费用，每延迟一日，应向分包方支付合同总金额的____%作为违约金；（2）擅自解除合同，造成分包方损失的，应赔偿分包方损失。10.3违约责任承担方式违约方应按照本合同约定承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十一项争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应立即停止相关争议行为，采取必要措施避免损失扩大；（2）争议解决期间，双方应继续履行本合同约定的义务。11.3争议解决机构双方同意将争议提交至合同签订地人民法院解决。第十二项不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2不可抗力事件处理（1）发生不可抗力事件，应及时通知对方，并提供相关证明；（2）不可抗力事件导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商调整合同履行期限或解除合同。12.3不可抗力通知与证明（1）发生不可抗力事件，应及时向对方发出书面通知；（2）通知应包括不可抗力事件的名称、发生时间、影响范围、预计持续时间等。第十三项合同生效与变更13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同变更程序（1）任何一方要求变更合同，应书面通知对方；（2）经双方协商一致，签订书面变更协议，作为本合同的补充部分。13.3合同变更效力合同变更协议与本合同具有同等法律效力。第十四项其他约定事项14.1合同附件（1）工程概况；（2）人员配备计划；（3）设备清单；（4）费用支付计划；（5）其他双方认为必要的文件。14.2合同解释权本合同以中文文本为准，任何解释以中文文本为准。14.3合同履行地点本合同履行地点为工程所在地。14.4合同份数与送达本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义与范围1.1第三方的定义本合同中的“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方一致同意介入合同履行、提供专业服务、进行监督或调解的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方的范围（1）专业咨询机构；（2）监理公司；（3）造价咨询公司；（4）法律顾问；（5）调解机构；（6）其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方的责任与权利2.1第三方的责任（1）第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在合同中的职责，确保其提供的服务符合合同约定；（2）第三方应保护甲乙双方的商业秘密和隐私，不得泄露给任何第三方；（3）第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的法律责任。2.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以履行其职责；（2）第三方有权根据合同约定，向甲乙双方收取相应的服务费用；（3）第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的履行情况进行监督和评估。第三条第三方的介入程序3.1介入申请甲乙双方任何一方有意引入第三方时，应向对方提出书面申请，并说明引入第三方的原因、目的和预期效果。3.2同意与协商对方收到介入申请后，应在____个工作日内给予答复。双方同意后，应共同与第三方进行协商，确定第三方的具体职责和权利。3.3介入协议经甲乙双方与第三方协商一致后，应签订书面介入协议，明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分（1）甲乙双方应按照合同约定，各自履行其合同义务；（2）第三方应按照介入协议，履行其职责，不得干涉甲乙双方的合同履行。4.2权利划分（1）甲乙双方享有合同约定的权利；（2）第三方在介入协议约定的范围内，享有相应的权利。4.3责任划分（1）甲乙双方按照合同约定承担相应的责任；（2）第三方按照介入协议承担相应的责任。第五条第三方的责任限额5.1责任限额定义本合同中的“责任限额”指第三方因履行合同义务而造成甲乙双方损失的，第三方应承担的最高赔偿金额。5.2责任限额的确定（1）责任限额应根据第三方的服务性质、合同约定及风险程度等因素确定；（2）责任限额应在本合同中明确约定，并在介入协议中予以确认。5.3责任限额的执行（1）第三方在履行合同过程中，若造成甲乙双方损失，应按照责任限额进行赔偿；（2）超过责任限额的部分，由甲乙双方自行承担。第六条第三方的更换与退出6.1更换条件（1）第三方在履行合同过程中，若出现重大违约或严重失误，甲乙双方有权要求更换第三方；（2）第三方因自身原因无法继续履行合同，甲乙双方有权要求更换第三方。6.2更换程序（1）甲乙双方应书面通知第三方更换事宜；（2）第三方应在____个工作日内完成更换工作。6.3退出条件（1）合同履行完毕；（2）第三方因自身原因退出合同履行；（3）甲乙双方协商一致，同意第三方退出合同履行。6.4退出程序（1）第三方应书面通知甲乙双方退出事宜；（2）甲乙双方应按照介入协议约定，处理第三方退出后的相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况说明书详细要求：包括工程名称、地点、规模、期限、设计要求、施工规范等。说明：本说明书用于明确工程的基本情况，作为合同附件之一。2.人员配备计划表详细要求：包括分包方人员名单、职位、职责、资质等。说明：本表格用于明确分包方人员配置，确保项目顺利实施。3.设备清单详细要求：包括设备名称、型号、数量、规格、产地等。说明：本清单用于明确项目所需设备，确保设备质量。4.费用支付计划详细要求：包括服务费用总额、支付方式、支付时间、支付比例等。说明：本计划用于明确费用支付方式，保障双方权益。5.信息管理服务规范详细要求：包括信息收集、整理、分析、传输、共享、安全与保密等方面的要求。说明：本规范用于明确信息管理服务的具体要求，确保信息质量。6.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、程序、机构等。说明：本协议用于明确双方在发生争议时的解决途径。7.不可抗力事件清单详细要求：包括不可抗力事件的名称、发生时间、影响范围等。说明：本清单用于明确不可抗力事件的种类，便于双方在发生不可抗力事件时进行应对。8.第三方介入协议详细要求：包括第三方名称、职责、权利、义务、责任限额等。说明：本协议用于明确第三方介入的具体事项，保障各方权益。9.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更生效日期等。说明：本协议用于明确合同变更的具体情况，确保合同内容的一致性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按时完成信息管理服务。责任认定标准：每延迟一日，分包方应向总包方支付合同总金额的____%作为违约金。示例说明：若分包方未按时完成信息管理服务，延迟5天，则应支付合同总金额的____%作为违约金。2.违约行为：分包方泄露工程信息。责任认定标准：第三方因泄露工程信息造成损失，应承担相应的法律责任，并赔偿总包方损失。示例说明：若第三方泄露工程信息，导致总包方遭受经济损失，则第三方应承担相应的法律责任，并赔偿总包方损失。3.违约行为：总包方未按时支付费用。责任认定标准：每延迟一日，总包方应向分包方支付合同总金额的____%作为违约金。示例说明：若总包方未按时支付费用，延迟3天，则应支付合同总金额的____%作为违约金。4.违约行为：第三方未能履行合同约定的职责。责任认定标准：第三方未能履行合同约定的职责，造成损失，应承担相应的法律责任。示例说明：若第三方未能履行信息管理服务，导致工程进度延误，则第三方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度建筑施工信息管理分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1建筑施工信息管理服务内容2.2项目名称及地点2.3项目规模及工期3.服务费用及支付方式3.1服务费用总额3.2费用支付方式3.3付款时间节点4.服务期限及工作安排4.1服务期限4.2工作安排及进度计划5.信息管理服务标准5.1信息管理制度5.2信息安全管理5.3信息更新与维护6.质量要求及验收标准6.1质量要求6.2验收程序6.3验收标准7.保密条款7.1保密信息定义7.2保密义务7.3违约责任8.违约责任及争议解决8.1违约情形8.2违约责任8.3争议解决方式9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止程序10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序11.合同附件11.1附件一：服务协议11.2附件二：保密协议11.3附件三：其他相关文件12.其他约定事项12.1法律适用12.2通知方式12.3合同份数13.合同签订13.1签字盖章13.2合同生效时间14.合同附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3附件三清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称：甲方（建设单位）全称：__________；乙方（施工单位）全称：__________1.2合同双方地址：甲方地址：__________；乙方地址：__________1.3合同双方联系人：甲方联系人：__________；乙方联系人：__________1.4合同双方联系方式：甲方联系方式：__________；乙方联系方式：__________2.合同标的及范围2.1建筑施工信息管理服务内容：乙方负责甲方施工项目的全过程信息管理，包括但不限于进度管理、质量管理、成本管理、安全管理、合同管理等。2.2项目名称及地点：项目名称：__________；项目地点：__________2.3项目规模及工期：项目规模：__________；工期：__________3.服务费用及支付方式3.1服务费用总额：__________元整。3.2费用支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：3.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付总额的30%；3.2.2进度款：按工程进度支付，每月支付总额的20%；3.2.3结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付总额的30%；3.2.4保修金：工程竣工验收合格后一年内支付总额的10%，保修期满后无质量问题退还。3.3付款时间节点：详见上述费用支付方式。4.服务期限及工作安排4.1服务期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。4.2工作安排及进度计划：详见附件一：《施工信息管理服务进度计划》。5.信息管理服务标准5.1信息管理制度：乙方应建立完善的信息管理制度，确保信息管理的规范、准确、及时。5.2信息安全管理：乙方应采取必要的安全措施，确保信息系统的安全运行，防止信息泄露、篡改或丢失。5.3信息更新与维护：乙方应定期更新和维护信息系统，确保信息的准确性和完整性。6.质量要求及验收标准6.1质量要求：乙方提供的信息管理服务应满足甲方要求，确保施工项目的顺利进行。6.2验收程序：乙方完成信息管理服务后，甲方应组织验收，验收合格后方可进行下一阶段的工作。6.3验收标准：详见附件二：《施工信息管理服务验收标准》。8.违约责任及争议解决8.1违约情形：8.1.1乙方未按合同约定提供信息管理服务，导致甲方损失；8.1.2乙方违反保密条款，泄露甲方保密信息；8.1.3乙方未按合同约定进行信息更新与维护，影响甲方使用；8.1.4乙方违反合同其他约定，造成甲方损失。8.2违约责任：8.2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的直接损失；8.2.2乙方应承担因违约行为给甲方造成的间接损失；8.2.3乙方违约导致合同解除的，应支付违约金，违约金数额为合同总金额的10%。8.3争议解决方式：8.3.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；8.3.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除及终止9.1合同解除条件：9.1.1乙方严重违约，经甲方催告后仍未纠正；9.1.2因不可抗力导致合同无法履行；9.1.3双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件：9.2.1合同期限届满；9.2.2合同解除；9.2.3双方协商一致终止合同。9.3解除或终止程序：9.3.1发生解除或终止合同的情形时，一方应及时通知另一方；9.3.2双方应按照合同约定妥善处理合同解除或终止后的善后事宜。10.合同生效及变更10.1合同生效条件：10.1.1双方签字盖章；10.1.2合同内容完整、清晰；10.1.3合同符合法律法规要求。10.2合同变更程序：10.2.1双方协商一致；10.2.2以书面形式签订变更协议；10.2.3变更协议作为合同附件。11.合同附件11.1附件一：服务协议11.2附件二：保密协议11.3附件三：其他相关文件12.其他约定事项12.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。12.2通知方式：双方应以书面形式发送通知，通知送达对方即为送达。12.3合同份数：本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。13.合同签订13.1签字盖章：甲方代表（签字）：__________；乙方代表（签字）：__________13.2合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效。14.合同附件清单14.1附件一清单：14.1.1施工信息管理服务协议14.1.2信息管理服务进度计划14.1.3施工信息管理服务验收标准14.2附件二清单：14.2.1保密协议14.3附件三清单：14.3.1其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方定义：本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.2.1工程监理；15.2.2质量检测；15.2.3安全评估；15.2.4成本控制；15.2.5技术咨询；15.2.6法律咨询；15.2.7其他经甲乙双方同意的第三方服务。16.第三方介入的审批程序16.1介入申请：任何一方如需引入第三方，应向另一方提出书面申请，并说明引入第三方的理由、服务内容、费用预算等。16.2介入审批：另一方收到申请后，应在____个工作日内予以答复，同意或拒绝第三方介入。16.3介入协议：经双方同意的第三方介入，应签订相应的服务协议，明确甲乙双方与第三方的权利义务。17.第三方责任限额17.1责任范围：第三方在其专业服务范围内，对甲乙双方承担相应的法律责任。17.2责任限额：第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定，但不得超过合同总金额的____%。17.3保险：第三方应为其服务活动购买相应的责任保险，以保障甲乙双方的利益。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1责任划分：第三方对甲乙双方的责任，应限于其在服务协议中约定的范围，甲乙双方对第三方提供的服务有最终决策权。18.2权利划分：第三方在执行服务过程中，享有获得报酬的权利，并有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。18.3利益分配：第三方服务的收益，应按照服务协议的约定进行分配。19.第三方介入的变更与终止19.1变更：如需变更第三方介入的服务内容、范围或费用，应经甲乙双方同意，并签订相应的变更协议。19.2.1合同履行完毕；19.2.2双方协商一致；19.2.3第三方无法继续履行服务；19.2.4出现不可抗力情况。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决：第三方介入服务合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。20.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.第三方介入的其他事项21.1第三方应遵守国家法律法规及行业规范，保证服务质量和安全；21.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；21.3第三方应定期向甲乙双方汇报服务进展情况。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：