2024版建设工程标准合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程标准合同范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4设计人1.5工程师1.6工程质量监督机构1.7合同当事人2.合同项目与范围2.1工程概况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程投资2.6工程质量标准3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6质量保证金3.7支付方式与时间4.合同履行与交付4.1合同开始日期4.2合同竣工日期4.3工程进度计划4.4工程变更4.5工程验收4.6工程移交4.7工程保修5.合同责任与义务5.1发包人责任5.2承包人责任5.3监理人责任5.4设计人责任5.5工程师责任5.6工程质量监督机构责任6.违约责任6.1发包人违约6.2承包人违约6.3监理人违约6.4设计人违约6.5工程师违约6.6工程质量监督机构违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决8.合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.合同的终止与终止后事项9.1合同终止9.2终止后的事项10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密泄露的责任11.合同的适用法律与争议解决11.1适用法律11.2争议解决12.其他条款12.1合同的签订与生效12.2合同的副本12.3附件13.合同的补充协议13.1补充协议的签订13.2补充协议的生效14.合同的解除与终止协议14.1解除与终止协议的签订14.2解除与终止协议的生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责组织、管理和监督工程建设全过程的法人或其他组织。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程建设任务的法人或其他组织。1.3监理人监理人是指按照本合同约定，对工程建设全过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.4设计人设计人是指按照本合同约定，负责工程设计工作的法人或其他组织。1.5工程师工程师是指承包人指派的，负责现场施工管理、协调、技术支持和质量控制的负责人。1.6工程质量监督机构工程质量监督机构是指依法对工程质量进行监督检查的行政机关或其他组织。1.7合同当事人合同当事人包括发包人和承包人。第二条合同项目与范围2.1工程概况工程概况包括工程名称、工程性质、工程规模、工程投资等基本信息。2.2工程地点工程地点指本合同约定的工程实施的具体地点。2.3工程规模工程规模指本合同约定的工程的建设规模、建设内容、建设标准等。2.4工程内容工程内容指本合同约定的工程建设的具体工作内容，包括设计、采购、施工、验收等。2.5工程投资工程投资指本合同约定的工程建设的总投资额。2.6工程质量标准工程质量标准指本合同约定的工程质量的要求，包括质量等级、质量验收标准等。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价是指承包人完成合同约定的工程内容，按照本合同约定的价格计算的总金额。3.2价格调整价格调整指本合同约定的，因工程变更、工程量增减等原因导致合同价格的调整机制。3.3预付款预付款是指发包人按照本合同约定，在工程开始前支付给承包人的款项。3.4进度付款进度付款是指发包人按照本合同约定，根据工程进度支付给承包人的款项。3.5竣工结算竣工结算是指工程竣工后，按照本合同约定，对承包人完成的工程进行价款结算。3.6质量保证金3.7支付方式与时间支付方式与时间是指本合同约定的发包人支付款项的方式和时间。第四条合同履行与交付4.1合同开始日期合同开始日期是指本合同约定的工程建设的起始日期。4.2合同竣工日期合同竣工日期是指本合同约定的工程建设的终止日期。4.3工程进度计划工程进度计划是指承包人按照本合同约定，提交的工程进度安排和计划。4.4工程变更工程变更指本合同约定的，因工程实际情况与合同约定不符，需要对工程内容、工程量、工程进度等进行调整的情形。4.5工程验收工程验收是指本合同约定的，对工程质量、工程进度、工程安全等方面进行审查、检验和评估的活动。4.6工程移交工程移交是指本合同约定的，发包人接收并接管工程的义务。4.7工程保修工程保修是指承包人按照本合同约定，对工程质量问题进行修复、更换或赔偿的责任。第五条合同责任与义务5.1发包人责任发包人应按照本合同约定，履行合同约定的义务，提供施工条件，支付合同价款，不得干涉承包人的正常施工。5.2承包人责任承包人应按照本合同约定，完成工程建设任务，保证工程质量，安全文明施工，按时交付工程。5.3监理人责任监理人应按照本合同约定，对工程建设全过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。5.4设计人责任设计人应按照本合同约定，提交合格的设计文件，参与工程验收，解决设计问题。5.5工程师责任工程师应按照本合同约定，负责现场施工管理、协调、技术支持和质量控制。5.6工程质量监督机构责任工程质量监督机构应按照本合同约定，对工程质量进行监督检查，依法查处违法行为第八条违约责任6.1发包人违约发包人未能履行合同约定的义务，或违反合同条款，给承包人造成损失的，应承担违约责任，赔偿承包人因此造成的损失。6.2承包人违约承包人未能履行合同约定的义务，或违反合同条款，给发包人造成损失的，应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。6.3监理人违约监理人未能履行合同约定的义务，或违反合同条款，给发包人或承包人造成损失的，应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。6.4设计人违约设计人未能履行合同约定的义务，或违反合同条款，给发包人或承包人造成损失的，应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。6.5工程师违约工程师未能履行合同约定的义务，或违反合同条款，给发包人或承包人造成损失的，应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。6.6工程质量监督机构违约工程质量监督机构未能履行合同约定的义务，或违反合同条款，给发包人或承包人造成损失的，应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。第九条争议解决7.1协商解决合同当事人发生争议时，应通过协商解决。7.2调解解决协商不成的，可以申请第三方调解机构进行调解。7.3仲裁解决调解不成的，合同当事人可以选择仲裁解决。7.4诉讼解决仲裁不成的，合同当事人可以向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除8.1合同变更合同变更应书面协议，经合同当事人协商一致，并办理变更手续。8.2合同解除合同解除应书面协议，经合同当事人协商一致，并办理解除手续。第十一条合同的终止与终止后事项9.1合同终止合同终止是指合同当事人按照合同约定或法律规定，结束合同关系的行为。9.2终止后的事项合同终止后，合同当事人应按照合同约定或法律规定，处理终止后的事宜，包括但不限于结算、清理、赔偿等。第十二条保密条款10.1保密内容合同当事人应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止之日止。10.3保密泄露的责任违反保密义务的，泄露方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。第十三条合同的适用法律与争议解决11.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决本合同争议的解决应按照合同争议解决条款的约定进行。第十四条其他条款12.1合同的签订与生效本合同自合同当事人签字或盖章之日起生效。12.2合同的副本合同当事人应各自保留本合同的正本和副本，副本具有同等法律效力。12.3附件本合同附件是本合同的组成部分，与具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：工程质量标准附件五：工程进度计划附件六：合同价款计算明细附件七：预付款支付凭证附件八：进度付款支付凭证附件九：竣工结算支付凭证附件十：质量保证金支付凭证附件十一：合同签订证明附件十二：合同变更证明附件十三：合同解除证明附件十四：保密协议附件一：工程设计文件详细要求：包含工程设计图纸、设计说明书、设计计算书等，应符合国家相关标准和规范，经发包人批准后方可使用。附件二：施工图纸详细要求：包含施工图纸、施工说明、施工技术要求等，应符合设计文件和国家标准，经发包人批准后方可使用。附件三：工程量清单详细要求：列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等，应准确无误，经发包人批准后方可使用。附件四：工程质量标准详细要求：明确工程质量的要求，包括质量等级、质量验收标准等，应符合国家标准和行业规定。附件五：工程进度计划详细要求：明确工程进度计划，包括工程开始日期、工程竣工日期、各阶段工程完成时间等，应符合合同约定。附件六：合同价款计算明细详细要求：详细列明合同价款的计算依据和计算结果，包括工程总价、预付款、进度付款、竣工结算等。附件七：预付款支付凭证详细要求：明确预付款的支付时间、金额、支付方式等，应有付款凭证。附件八：进度付款支付凭证详细要求：明确进度付款的支付时间、金额、支付方式等，应有付款凭证。附件九：竣工结算支付凭证详细要求：明确竣工结算的支付时间、金额、支付方式等，应有付款凭证。附件十：质量保证金支付凭证详细要求：明确质量保证金的支付时间、金额、支付方式等，应有付款凭证。附件十一：合同签订证明详细要求：明确合同签订的时间、地点、当事人等，应有签订证明。附件十二：合同变更证明详细要求：明确合同变更的内容、时间、当事人等，应有变更证明。附件十三：合同解除证明详细要求：明确合同解除的原因、时间、当事人等，应有解除证明。附件十四：保密协议详细要求：明确保密内容、保密期限、保密泄露的责任等，应有保密协议。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未能按照合同约定履行义务，如未按时支付预付款、进度付款、竣工结算等。2.承包人未能按照合同约定履行义务，如未按时完成工程、未保证工程质量等。3.监理人未能按照合同约定履行义务，如未对工程质量、安全、进度等进行有效监督等。4.设计人未能按照合同约定履行义务，如未按时提交设计文件、设计不符合标准等。5.工程师未能按照合同约定履行义务，如未对现场施工进行有效管理、协调等。6.工程质量监督机构未能按照合同约定履行义务，如未对工程质量进行有效监督检查等。违约责任认定标准：1.按照合同约定，违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。2.违约责任的认定应根据合同约定、法律规定和实际情况进行。示例说明：如承包人未能按照合同约定按时完成工程，属于违约行为。根据合同约定，承包人应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任应根据