2024版住宅工程劳务分包合同标准文本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版住宅工程劳务分包合同标准文本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效1.3合同附件2.定义与解释2.1定义2.2解释3.双方基本信息3.1分包方信息3.2总包方信息3.3甲方信息3.4乙方信息4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程内容4.4工程规模4.5工程工期5.工程劳务分包内容5.1分包工作范围5.2分包工作质量标准5.3分包工作进度要求6.工程劳务分包价格6.1分包价格组成6.2价格调整6.3付款方式6.4付款时间7.材料供应与设备7.1材料供应7.2设备提供7.3材料与设备的质量要求8.工程变更与索赔8.1工程变更8.2索赔处理9.保密与知识产权9.1保密条款9.2知识产权保护10.合同履行与监督10.1合同履行10.2监督与管理10.3质量控制11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担12.合同解除与终止12.1合同解除12.2合同终止13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效、解除与终止后的处理14.1合同生效后的处理14.2合同解除后的处理14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同签订1.1.1本合同由甲方（总包方）与乙方（分包方）双方共同签订，以明确双方在2024版住宅工程劳务分包中的权利、义务和责任。1.1.2合同签订前，双方应就合同内容进行充分协商，并达成一致意见。a)甲方营业执照复印件；b)乙方营业执照复印件；c)双方法定代表人身份证复印件；d)乙方相关资质证明材料。1.2合同生效1.2.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。1.2.2合同生效前，如发生任何一方违约行为，对方有权解除合同，并追究违约方的责任。1.3合同附件1.3.1本合同附件包括但不限于：a)工程劳务分包报价单；b)工程劳务分包清单；c)有关法律法规、政策文件及标准规范；d)双方约定的其他文件。2.定义与解释2.1定义a)“工程”指本合同约定的住宅工程；b)“劳务分包”指乙方按照合同约定，为甲方提供劳务服务的行为；c)“甲方”指总包方；d)“乙方”指分包方。2.2解释2.2.1本合同条款如存在歧义或漏洞，由双方协商解决；协商不成的，按国家相关法律法规解释。3.双方基本信息3.1分包方信息3.1.1乙方名称：____________________3.1.2法定代表人：____________________3.1.3注册地址：____________________3.1.4联系电话：____________________3.2总包方信息3.2.1甲方名称：____________________3.2.2法定代表人：____________________3.2.3注册地址：____________________3.2.4联系电话：____________________3.3甲方信息3.3.1甲方名称：____________________3.3.2法定代表人：____________________3.3.3注册地址：____________________3.3.4联系电话：____________________3.4乙方信息3.4.1乙方名称：____________________3.4.2法定代表人：____________________3.4.3注册地址：____________________3.4.4联系电话：____________________4.工程概况4.1工程名称：____________________4.2工程地点：____________________4.3工程内容：____________________4.4工程规模：____________________4.5工程工期：____________________5.工程劳务分包内容5.1分包工作范围a)土方工程；b)混凝土工程；c)钢筋工程；d)模板工程；e)装饰装修工程。5.2分包工作质量标准5.2.1乙方应按照国家有关标准、规范和质量要求，确保分包工程的质量。5.3分包工作进度要求5.3.1乙方应按照合同约定的工期要求，按时完成分包工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。6.工程劳务分包价格6.1分包价格组成a)直接费用；b)间接费用；c)利润。6.2价格调整6.2.1分包价格在合同执行期间，如遇国家政策、市场价格变动等不可抗力因素，双方可协商调整。6.3付款方式6.3.1甲方按合同约定支付分包款，乙方应提供相关发票和结算单据。6.4付款时间6.4.1甲方应在工程验收合格后15日内支付分包款。7.材料供应与设备7.1材料供应7.1.1甲方负责提供分包工程所需的材料，乙方应按照甲方要求进行使用。7.2设备提供7.2.1甲方负责提供分包工程所需的设备，乙方应按照甲方要求进行使用。7.3材料与设备的质量要求7.3.1甲方提供的材料与设备应符合国家有关标准和规范要求。8.工程变更与索赔8.1工程变更8.1.1甲方如需对工程进行变更，应提前向乙方提出书面变更通知，并说明变更原因、变更内容、变更后的工期和费用。8.1.2乙方应在收到变更通知后5日内回复甲方，同意或不同意变更。8.1.3乙方同意变更的，双方应签订变更协议，并对变更后的工期和费用进行约定。8.2索赔处理8.2.1如因甲方原因导致乙方遭受损失，乙方有权向甲方提出索赔。8.2.2乙方应在发生损失后7日内向甲方提出书面索赔通知，并附上相关证明材料。8.2.3甲方应在收到索赔通知后15日内答复乙方，如同意索赔，应在答复中说明赔偿金额和支付时间。9.保密与知识产权9.1保密条款9.1.1双方对本合同内容以及执行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。9.1.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露对方商业秘密。9.2知识产权保护9.2.1双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得擅自使用对方的知识产权。10.合同履行与监督10.1合同履行10.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的义务。10.1.2乙方应按照甲方要求，定期向甲方报告工程进度和质量情况。10.2监督与管理10.2.1甲方有权对乙方进行现场监督，确保乙方按照合同要求进行施工。10.2.2乙方应配合甲方进行现场监督，不得拒绝或阻挠。10.3质量控制10.3.1乙方应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量。10.3.2甲方有权对分包工程的质量进行检查，乙方应积极配合。11.违约责任11.1违约行为11.1.1任何一方违反本合同约定的义务，均构成违约。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于：a)向守约方支付违约金；b)修复、重做或采取其他补救措施；c)承担因违约造成的损失。12.合同解除与终止12.1合同解除12.1.1合同解除的情形包括：a)合同约定的解除条件成就；b)一方违约，另一方依法解除合同；c)不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止12.2.1合同终止的情形包括：a)合同约定的终止条件成就；b)合同履行完毕；c)合同解除。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为____________________仲裁委员会。14.合同生效、解除与终止后的处理14.1合同生效后的处理14.1.1合同生效后，双方应继续履行合同义务，直至合同履行完毕或终止。14.2合同解除后的处理14.2.1合同解除后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。14.3合同终止后的处理14.3.1合同终止后，双方应按照本合同约定处理善后事宜，包括但不限于：a)乙方应完成剩余工程；b)双方应进行工程验收；c)双方应结算剩余款项。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称的第三方，是指在本合同执行过程中，根据甲乙双方协商一致，介入合同履行、争议解决或其他相关事宜的独立第三方机构、个人或其他实体。2.第三方介入的范围与方式2.1第三方介入的范围包括但不限于：a)工程监理；b)质量检测；c)索赔仲裁；d)工程造价咨询；e)合同履行监督。2.2第三方介入的方式：a)由甲乙双方共同委托；b)由一方委托，另一方同意；c)由法院或仲裁机构指定。3.第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，但不得低于乙方在合同中所承担的相应责任限额。4.第三方权利与义务4.1第三方权利：a)根据合同约定和职责要求，独立、客观、公正地履行职责；b)要求甲乙双方提供必要的信息和资料；c)在其职责范围内，对甲乙双方的违约行为提出警告或处理意见。4.2第三方义务：a)保守甲乙双方的商业秘密；b)按时、按质完成合同约定的职责；c)对其在履行职责过程中知悉的甲乙双方信息保密。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方作为独立第三方，其职责仅限于合同约定的范围内，对甲乙双方的权利义务划分如下：a)第三方对甲乙双方的合同履行情况、工程质量、进度等进行监督、检查和评估；b)第三方对甲乙双方在合同履行过程中产生的争议进行调解或仲裁；c)第三方对甲乙双方的工程造价进行咨询或审核。6.第三方介入时的额外条款及说明a)第三方介入的协议或合同；b)第三方介入的职责范围和权利义务；c)第三方介入的费用承担和支付方式；d)第三方介入的时间安排和进度要求；e)第三方介入的争议解决机制。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中，如甲乙双方对第三方职责范围、权利义务等产生争议，应通过协商解决。7.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。8.第三方介入的终止8.1第三方介入完成后，甲乙双方应签署第三方介入终止协议，明确第三方介入的终止时间、终止原因和后续事宜的处理。9.第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中，应严格保守甲乙双方的商业秘密，不得向任何第三方泄露。10.第三方介入的费用10.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和实际情况分担。10.2第三方介入的费用支付方式、时间等，由甲乙双方在合同中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程劳务分包报价单详细要求：包含分包工程的各项劳务费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费等。附件说明：报价单应加盖乙方公章，并由乙方法定代表人或授权代表签字。2.工程劳务分包清单详细要求：详细列出分包工程的各项劳务内容，包括工作内容、工作数量、质量要求等。附件说明：清单应与报价单内容一致，并由乙方项目负责人签字确认。3.有关法律法规、政策文件及标准规范详细要求：提供与本合同相关的所有法律法规、政策文件及标准规范。附件说明：附件应注明文件名称、发布机构、发布日期等信息。4.双方约定的其他文件详细要求：包括但不限于技术规范、施工方案、进度计划、验收标准等。附件说明：附件应注明文件名称、编制日期、编制人等信息。5.工程变更协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工期和费用等。附件说明：协议应加盖甲乙双方公章，并由法定代表人或授权代表签字。6.索赔通知书详细要求：包括索赔原因、索赔金额、索赔依据等。附件说明：通知书应加盖乙方公章，并由乙方法定代表人或授权代表签字。7.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的职责范围、权利义务、费用承担等。附件说明：协议应加盖甲乙双方公章，并由法定代表人或授权代表签字。8.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收结果、验收意见等。附件说明：报告应加盖甲乙双方公章，并由项目负责人签字。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、修复、重做或采取其他补救措施。示例说明：乙方未在合同约定工期内完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担修复费用。2.乙方工程质量不合格责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于修复、重做或采取其他补救措施，并承担因质量不合格造成的损失。示例说明：乙方施工的工程经检验不合格，甲方有权要求乙方进行修复，并承担修复费用。3.甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金，并承担因延迟付款造成的损失。示例说明：甲方未在合同约定时间内支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担因延迟付款造成的损失。4.第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失。示例说明：第三方未在合同约定时间内完成质量检测，甲方有权要求第三方赔偿因延迟检测造成的损失。5.甲乙双方未按约定进行工程变更责任认定：甲乙双方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金，并承担因变更未按约定进行造成的损失。示例说明：甲乙双方未在合同约定时间内达成工程变更协议，造成工程延误，双方均应承担违约责任。全文完。2024版住宅工程劳务分包合同标准文本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.分包工作范围3.1分包工程量3.2分包工作内容3.3分包工作责任4.工程进度计划4.1分包工程进度安排4.2进度调整程序4.3进度延误责任5.合同价格5.1合同总价5.2分包工程单价5.3价格调整机制6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件6.4逾期付款责任7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料验收程序7.4材料保管责任8.工程质量管理8.1质量标准8.2质量检查8.3质量整改8.4质量责任9.工程安全与环保9.1安全生产要求9.2安全责任9.3环保要求9.4环保责任10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除责任14.合同生效、终止及附件14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序14.4合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：____________________1.1.2分包方法定代表人：____________________1.1.3分包方注册地址：____________________1.1.4分包方联系电话：____________________1.1.5分包方开户银行：____________________1.1.6分包方银行账户：____________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：____________________1.2.2总包方法定代表人：____________________1.2.3总包方注册地址：____________________1.2.4总包方联系电话：____________________1.2.5总包方开户银行：____________________1.2.6总包方银行账户：____________________1.3监理方信息1.3.1监理方名称：____________________1.3.2监理方法定代表人：____________________1.3.3监理方注册地址：____________________1.3.4监理方联系电话：____________________第二条工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程内容：2.4.1土建工程2.4.2安装工程2.4.3装修工程2.4.4其他相关工程第三条分包工作范围3.1分包工程量：3.1.1土建工程量：____________________3.1.2安装工程量：____________________3.1.3装修工程量：____________________3.1.4其他相关工程量：____________________3.2分包工作内容：3.2.1土建工程内容：____________________3.2.2安装工程内容：____________________3.2.3装修工程内容：____________________3.2.4其他相关工程内容：____________________3.3分包工作责任：3.3.1分包方对分包工程的质量、进度和安全承担全部责任。3.3.2分包方应按照总包方的要求，完成分包工程的设计、施工和验收工作。第四条工程进度计划4.1分包工程进度安排：4.1.1土建工程进度安排：____________________4.1.2安装工程进度安排：____________________4.1.3装修工程进度安排：____________________4.1.4其他相关工程进度安排：____________________4.2进度调整程序：4.2.1分包方需提前5个工作日向总包方提出进度调整申请。4.2.2总包方收到申请后，应在3个工作日内给予答复。4.3进度延误责任：4.3.1因分包方原因导致的进度延误，分包方应承担相应责任。第五条合同价格5.1合同总价：____________________5.2分包工程单价：5.2.1土建工程单价：____________________5.2.2安装工程单价：____________________5.2.3装修工程单价：____________________5.2.4其他相关工程单价：____________________5.3价格调整机制：5.3.1合同价格在合同有效期内不予调整。5.3.2因市场价格变动或其他不可抗力因素导致合同价格需要调整的，双方应协商一致后进行调整。第六条付款方式及期限6.1付款方式：6.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，分包方应向总包方提供相关证明材料，总包方应在收到证明材料后5个工作日内支付预付款，金额为合同总价的10%。6.1.2进度款：分包工程每完成一定比例的工作量后，分包方应向总包方提出付款申请，总包方应在收到申请后5个工作日内支付进度款。6.2付款进度：6.2.1土建工程进度款：____________________6.2.2安装工程进度款：____________________6.2.3装修工程进度款：____________________6.2.4其他相关工程进度款：____________________6.3付款条件：6.3.1分包工程完成并经总包方验收合格。6.4逾期付款责任：6.4.1总包方逾期付款，应向分包方支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五。第七条材料供应7.1材料供应方式：7.1.1总包方负责提供主要材料，分包方负责提供辅助材料。7.2材料质量要求：7.2.1所供材料必须符合国家相关标准和设计要求。7.3材料验收程序：7.3.1分包方在收到材料后应及时进行验收。7.4材料保管责任：7.4.1分包方应对所供材料进行妥善保管。第八条工程质量管理8.1质量标准8.1.1工程质量应符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业工程质量验收规范。8.1.2分包工程应达到设计和合同约定的质量标准。8.2质量检查8.2.1分包方应按施工图纸和施工规范进行施工，并自检、互检、交接检。8.2.2总包方和监理方应定期或不定期对分包工程进行质量检查。8.3质量整改8.3.1对检查中发现的质量问题，分包方应及时整改，并经总包方和监理方验收合格。8.3.2因质量问题导致的返工、停工等损失，由分包方承担。8.4质量责任8.4.1分包方对分包工程的质量承担全部责任。第九条工程安全与环保9.1安全生产要求9.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.1.2分包方应制定安全生产责任制，确保施工安全。9.2安全责任9.2.1分包方应负责施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全。9.3环保要求9.3.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。9.3.2分包方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。9.4环保责任9.4.1分包方对施工过程中造成的环境污染承担全部责任。第十条合同变更10.1变更条件10.1.1因工程设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致合同内容需要变更的。10.2变更程序10.2.1分包方应提前5个工作日向总包方提出变更申请。10.2.2总包方收到申请后，应在3个工作日内给予答复。10.3变更费用10.3.1合同变更产生的费用，经双方协商一致后，由变更方承担。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的。11.1.2分包方未按合同约定提供合格材料的。11.1.3分包方未按合同约定进行质量检查和整改的。11.1.4分包方违反安全生产规定，造成安全事故的。11.2违约责任承担11.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿的具体金额由双方协商确定。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议双方应通过友好协商解决。12.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1争议双方应在争议发生后30日内提出解决争议的请求。12.2.2双方应积极配合争议解决程序，不得采取任何干扰对方正常经营活动的行为。12.3争议解决地点12.3.1合同签订地人民法院。第十三条合同解除13.1解除条件13.1.1分包方严重违约，经总包方催告后仍不履行合同义务的。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行的。13.2解除程序13.2.1双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议。13.2.2一方提出解除合同的，应提前30日通知对方，并书面说明解除理由。13.3解除责任13.3.1解除合同后，双方应按照合同约定结算已发生的费用和损失。第十四条合同生效、终止及附件14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后，本合同自生效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程完成且验收合格。14.2.2合同约定的付款条件全部履行完毕。14.3合同终止程序14.3.1双方应按照合同约定进行合同终止手续。14.4合同附件清单14.4.1设计图纸14.4.2施工组织设计14.4.3材料清单14.4.4其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方外的，为履行本合同而提供专业服务、咨询、监督、评估或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括供应商、分包商、劳务派遣单位等直接参与工程施工的实体。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应以书面形式经甲乙双方同意，并明确第三方的服务内容、责任范围和费用。15.2.2第三方介入的介入方式包括但不限于监理、审计、咨询、评估等。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.3.2第三方的责任限额不得低于其提供服务过程中可能产生的直接损失。15.4第三方责权利15.4.1第三方的权利：15.4.1.1第三方有权根据合同约定和提供的服务内容，独立进行工作。15.4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其服务职责。15.4.2第三方的义务：15.4.2.1第三方应按照合同约定和行业标准提供专业、及时的服务。15.4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.4.2.3第三方应对其提供的服务结果承担相应的责任。15.4.3第三方的责任：15.4.3.1第三方应按照合同约定的责任限额承担责任。15.4.3.2第三方在提供服务的过错导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方在提供服务的过过程中，应与甲乙双方保持独立，不得干预甲乙双方的权利和义务。15.5.2第三方在履行职责过程中，如需与分包商、供应商等第三方实体进行沟通，应由甲乙双方授权或经过甲乙双方的同意。15.5.3第三方在提供服务的过过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应向甲乙双方提出，并由甲乙双方负责处理。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入协议16.1.1.1第三方介入的原因和目的。16.1.1.2第三方介入的具体服务内容和职责。16.1.1.3第三方的责任限额和赔偿责任。16.1.1.4第三方介入的期限和费用。16.1.1.5第三方介入的保密条款。16.2第三方介入的变更16.2.1如需变更第三方介入协议，应经甲乙双方同意，并签订变更协议。16.3第三方介入的终止16.3.1第三方介入协议到期或因其他原因终止时，甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。17.第三方介入的争议解决17.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。17.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求和说明：设计图纸应包含所有工程所需的施工图纸、详图、构造图等。图纸应满足国家相关标准和规范要求。图纸应由具有相应资质的设计单位出具。2.施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。施工组织设计应由具有相应资质的施工单位编制。3.材料清单详细要求和说明：材料清单应详细列出所有工程所需的材料名称、规格、型号、数量、产地等。材料清单应由甲乙双方共同确认，并作为材料采购和验收的依据。4.工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有工程量，包括土建工程量、安装工程量、装修工程量等。工程量清单应由甲乙双方共同确认，并作为工程量计算和结算的依据。5.合同签订文件详细要求和说明：合同签订文件应包括合同文本、附件、双方签字盖章等。合同签订文件应妥善保管，作为合同履行的凭证。6.进度计划表详细要求和说明：进度计划表应详细列出工程各个阶段的开始和结束时间。进度计划表应由甲乙双方共同确认，并作为工程进度控制的依据。7.质量检验报告详细要求和说明：质量检验报告应包括工程质量的检测结果，包括材料、施工质量等。质量检验报告应由具有相应资质的检验机构出具。8.安全生产记录详细要求和说明：安全生产记录应包括施工现场的安全检查、安全事故处理等。安全生产记录应由分包方负责记录和保管。9.环保监测报告详细要求和说明：环保监测报告应包括施工现场的环保监测数据，包括噪音、粉尘、废水等。环保监测报告应由具有相应资质的环保机构出具。10.付款凭证详细要求和说明：付款凭证应包括付款申请、付款凭证、收据等。付款凭证应由甲乙双方共同确认，并作为付款记录的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按合同约定完成工程任务责任认定标准：分包方未按合同约定的进度完成工程任务，每延误一天，应向总包方支付合同总价千分之一的违约金。示例说明：分包方应于2024年6月30日前完成土建工程，实际完成时间为7月10日，则分包方应向总包方支付违约金。2.分包方未按合同约定提供合格材料责任认定标准：分包方提供的材料不符合国家相关标准和设计要求，每发现一批不合格材料，分包方应承担相应的返工、停工等损失。示例说明：分包方提供的钢筋不合格，导致工程停工一天，分包方应承担由此产生的全部损失。3.分包方违反安全生产规定，造成安全事故责任认定标准：分包方因违反安全生产规定，造成安全事故，应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、支付罚款等。示例说明：分包方在施工过程中，因未采取安全防护措施，导致施工人员受伤，分包方应承担由此产生的全部医疗费用和赔偿金。4.总包方逾期付款责任认定标准：总包方逾期付款，每逾期一天，应向分包方支付逾期付款金额千分之五的违约金。示例说明：总包方应于每月15日前支付进度款，实际支付时间为每月20日，则总包方应向分包方支付违约金。全文完。2024版住宅工程劳务分包合同标准文本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.合同背景及目的2.1项目背景2.2合同目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程建设标准4.工程范围及内容4.1分包工程范围4.2分包工程内容4.3工程量清单4.4工程变更及增减5.合同工期及进度计划5.1合同工期5.2进度计划5.3进度款支付6.工程质量标准及验收6.1工程质量标准6.2验收程序6.3验收标准6.4质量保证期7.工程安全及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护责任7.4环境保护措施8.工程款支付及结算8.1工程款支付方式8.2工程款支付节点8.3结算方式8.4结算程序9.保险责任9.1保险种类9.2保险金额9.3保险责任9.4保险费用10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.附件及补充协议13.1附件清单13.2补充协议14.合同其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：[分包方全称]1.1.2分包方住所：[分包方详细地址]1.1.3分包方法定代表人：[分包方法定代表人姓名]1.1.4分包方联系电话：[分包方联系电话]1.1.5分包方开户银行：[分包方开户银行名称]1.1.6分包方银行账号：[分包方银行账号]1.2总包方信息1.2.1总包方名称：[总包方全称]1.2.2总包方住所：[总包方详细地址]1.2.3总包方法定代表人：[总包方法定代表人姓名]1.2.4总包方联系电话：[总包方联系电话]1.2.5总包方开户银行：[总包方开户银行名称]1.2.6总包方银行账号：[总包方银行账号]1.3监理方信息1.3.1监理方名称：[监理方全称]1.3.2监理方住所：[监理方详细地址]1.3.3监理方法定代表人：[监理方法定代表人姓名]1.3.4监理方联系电话：[监理方联系电话]第二条合同背景及目的2.1项目背景[项目名称]、[项目地点]的[工程类型]工程，由于工程量较大，经双方协商一致，总包方同意将其中部分工程分包给分包方。2.2合同目的本合同旨在明确总包方与分包方在[工程名称]工程中的权利义务关系，确保工程顺利进行，实现工程质量和进度的目标。第三条工程概况3.1工程名称[工程名称]3.2工程地点[工程详细地址]3.3工程规模[工程规模描述，如：建筑面积、层数、平方米等]3.4工程类型[工程类型，如：住宅、商业、公共设施等]3.5工程建设标准[工程建设标准，如：国家现行标准、行业标准等]第四条工程范围及内容4.1分包工程范围[具体分包工程范围描述，如：土建工程、装饰装修工程等]4.2分包工程内容[具体分包工程内容描述，如：施工图纸、工程量清单等]4.3工程量清单[工程量清单详细内容，包括：工程名称、计量单位、工程量等]4.4工程变更及增减[工程变更及增减的处理方式和程序描述]第五条合同工期及进度计划5.1合同工期[合同工期具体描述，如：总工期为[工期天数]天]5.2进度计划[进度计划详细内容，包括：各阶段工程进度、关键节点等]5.3进度款支付[进度款支付方式和节点描述，如：每完成一定比例的工程量后支付进度款]第六条工程质量标准及验收6.1工程质量标准[工程质量标准具体描述，如：符合国家现行质量标准、行业标准等]6.2验收程序[验收程序具体描述，包括：验收时间、验收方式等]6.3验收标准[验收标准具体描述，如：合格、优良等]6.4质量保证期[质量保证期具体描述，如：工程竣工后[保证期天数]天内]第八条工程款支付及结算8.1工程款支付方式8.1.1支付方式：按工程进度支付，具体支付节点根据进度计划确定。8.1.2支付比例：根据工程进度和合同约定，按比例支付工程款。8.2工程款支付节点8.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价款的[百分比]%。8.2.2分阶段进度款：根据工程进度，每完成一个阶段的工程量后支付，每次支付金额为该阶段工程款总额的[百分比]%。8.2.3结算款：工程竣工验收合格后，支付剩余工程款，金额为合同总价款的[百分比]%。8.3结算方式8.3.1结算依据：以合同约定的工程量清单和实际完成工程量为准。8.3.2结算程序：结算款支付前，双方应共同核对工程量清单和实际完成工程量，并在[时间内]提交结算报告。第九条保险责任9.1保险种类9.1.1分包方责任险：分包方应自行购买并承担其工作人员在施工过程中发生的人身伤害保险。9.1.2工程一切险：总包方应购买并承担工程在施工和保修期间因自然灾害、意外事故等原因造成的损失保险。9.2保险金额9.2.1分包方责任险：根据工程规模和分包方人员数量确定。9.2.2工程一切险：根据工程总造价和保险条款确定。9.3保险责任9.3.1分包方责任险：覆盖分包方工作人员在施工期间的人身伤害赔偿。9.3.2工程一切险：覆盖工程在施工和保修期间因自然灾害、意外事故等原因造成的损失。9.4保险费用9.4.1分包方责任险：由分包方承担。9.4.2工程一切险：由总包方承担。第十条违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1分包方违约：若分包方未能按合同约定完成工程或违反工程质量标准，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、延长工期等。10.1.2总包方违约：若总包方未能按合同约定支付工程款或违反合同其他约定，应承担违约责任。10.2争议解决方式10.2.1协商：双方应通过协商解决合同履行过程中产生的争议。10.2.2仲裁：若协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼，或向双方共同选定的仲裁机构申请仲裁。10.3争议解决机构10.3.1法院：合同签订地有管辖权的人民法院。10.3.2仲裁机构：双方共同选定的仲裁机构。第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违约，经总包方催告后仍未纠正。11.1.2总包方严重违约，经分包方催告后仍未纠正。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同解除及终止程序11.3.1解除合同需书面通知对方。11.3.2合同解除或终止后，双方应进行工程结算和清算。第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同经监理方审核同意。12.2合同期限12.2.1合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。12.2.2合同保修期自工程竣工验收合格之日起计算，一般为[保修期天数]天。第十三条附件及补充协议13.1附件清单13.1.1工程量清单13.1.2施工图纸13.1.3其他相关文件13.2补充协议13.2.1双方可就合同内容达成补充协议，补充协议作为合同附件。第十四条合同其他约定事项14.1合同附件14.1.1附件一：工程量清单14.1.2附件二：施工图纸14.1.3附件三：其他相关文件14.2合同未尽事宜14.2.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2.2合同解释权归总包方所有。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及类型15.1第三方概念本合同所指的第三方，是指除合同双方（甲乙双方）以外的，在合同履行过程中提供专业服务、技术支持、资金支持或其他相关服务的主体，包括但不限于监理方、审计方、咨询方、担保方、保险方等。15.2第三方类型15.2.1监理方：负责对工程进行全过程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同约定。15.2.2审计方：对工程款支付、工程量等进行审计，确保资金使用的合理性和合规性。15.2.3咨询方：提供工程技术咨询、项目管理咨询等服务。15.2.4担保方：为甲乙双方提供担保服务，确保合同履行。15.2.5保险方：提供工程保险、人身意外伤害保险等服务。第十六条第三方介入的条件及程序16.1介入条件16.1.1双方协商一致。16.1.2合同履行需要第三方介入。16.2介入程序16.2.1双方签订第三方介入协议。16.2.2第三方介入协议作为本合同的附件。16.2.3