2024详尽关注商住两用物业团购合作协议3篇_第1页
2024详尽关注商住两用物业团购合作协议3篇_第2页
2024详尽关注商住两用物业团购合作协议3篇_第3页
2024详尽关注商住两用物业团购合作协议3篇_第4页
2024详尽关注商住两用物业团购合作协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024详尽关注商住两用物业团购合作协议本合同目录一览1.定义和解释1.1本合同术语定义1.2术语解释2.双方信息2.1协议双方基本信息2.2联系方式3.物业团购项目概述3.1物业团购项目基本情况3.2物业团购项目目标4.物业团购流程4.1物业团购启动条件4.2物业团购报名流程4.3物业团购选房流程4.4物业团购签约流程5.物业团购价格及付款方式5.1物业团购价格5.2物业团购付款方式5.3付款时间节点6.物业团购优惠政策6.1优惠政策内容6.2优惠政策享受条件7.物业团购售后服务7.1售后服务内容7.2售后服务期限7.3售后服务联系方式8.物业团购违约责任8.1协议双方违约责任8.2违约责任承担方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:物业团购项目详细资料13.2附件二:物业团购价格表13.3附件三:物业团购优惠政策明细14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项解释第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1本合同术语定义1.1.1“物业团购”指本合同双方约定,在一定时间内,对商住两用物业进行集中采购的活动。1.1.2“团购价格”指物业团购活动中,针对特定购房者的优惠价格。1.1.3“购房者”指参与物业团购的买受人。1.1.4“开发商”指提供商住两用物业的卖方。1.1.5“团购活动期”指物业团购活动的起始日至结束日。1.2术语解释1.2.1本合同中未定义的术语,按照国家法律法规和行业惯例进行解释。2.双方信息2.1协议双方基本信息2.1.1开发商名称:_______2.1.2开发商地址:_______2.1.3开发商联系人:_______2.1.4开发商联系电话:_______2.2联系方式2.2.1购房者姓名:_______2.2.2购房者地址:_______2.2.3购房者联系人:_______2.2.4购房者联系电话:_______3.物业团购项目概述3.1物业团购项目基本情况3.1.1物业团购项目名称:_______3.1.2物业团购项目地址:_______3.1.3物业团购项目类型:商住两用3.1.4物业团购项目总建筑面积:_______平方米3.2物业团购项目目标3.2.1物业团购项目目标购房者数量:_______3.2.2物业团购项目目标销售额:_______4.物业团购流程4.1物业团购启动条件4.1.1开发商需完成项目备案,取得预售许可证。4.1.2购房者需满足团购活动报名条件。4.2物业团购报名流程4.2.1购房者通过开发商指定的报名方式提交报名信息。4.2.2开发商在规定时间内审核购房者报名信息。4.3物业团购选房流程4.3.1购房者根据开发商提供的选房规则进行选房。4.3.2开发商根据选房结果确定购房者所购物业。4.4物业团购签约流程4.4.1购房者与开发商签订《商品房买卖合同》。4.4.2双方按照合同约定履行相关手续。5.物业团购价格及付款方式5.1物业团购价格5.1.1物业团购价格按照开发商公布的团购价格执行。5.1.2物业团购价格包含税费。5.2物业团购付款方式5.2.1购房者需按照合同约定分期付款。5.2.2首付款比例及付款时间节点由双方协商确定。6.物业团购优惠政策6.1优惠政策内容6.1.1购房者可享受团购价格优惠。6.1.2开发商提供一定数量的精装修套餐选择。6.2优惠政策享受条件6.2.1购房者需在团购活动期内完成购房。6.2.2购房者需满足开发商设定的其他条件。8.物业团购违约责任8.1协议双方违约责任8.1.1若购房者未按约定时间付款,每逾期一日,应向开发商支付相当于应付款额的千分之五的违约金。8.1.2若开发商未按约定时间交付物业,每逾期一日,应向购房者支付相当于已付款额的千分之五的违约金。8.2违约责任承担方式8.2.1违约方应立即采取补救措施,以减轻违约造成的损失。8.2.2违约方未采取补救措施或补救措施不充分的,守约方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3争议解决程序9.3.1争议发生后,双方应在争议发生后三十日内向争议解决机构提交书面申请。9.3.2争议解决机构应在收到申请后六十日内作出裁决。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,可以解除合同。10.1.2出现不可抗力事件,致使合同目的不能实现,双方可以解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的权利义务履行完毕。10.2.2合同因双方协商一致而终止。10.2.3合同因法定事由而终止。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致,可以变更合同内容。11.2合同变更程序11.2.1变更合同应采用书面形式。11.2.2变更后的合同条款应作为原合同的一部分。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署本合同后,合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的终止条件成就。12.2.2双方协商一致解除合同。13.合同附件13.1附件一:物业团购项目详细资料13.2附件二:物业团购价格表13.3附件三:物业团购优惠政策明细14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.1.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项解释14.2.1本合同其他约定事项的解释,以双方协商一致为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,为协助双方完成合同目的而介入的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、律师事务所、评估机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.2.2第三方的责任限额应合理确定,以保障各方的合法权益。15.3第三方介入条件15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.3.2第三方介入应符合法律法规和行业规范。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方应共同与第三方签订《第三方介入协议》。15.4.2.1第三方的名称、地址、联系人及联系方式。15.4.2.2第三方的职责和权限。15.4.2.3第三方的责任限额。15.4.2.4第三方介入的具体事项和期限。15.4.2.5第三方介入的费用承担。15.4.2.6第三方介入的保密条款。16.甲乙方责任16.1甲乙双方在第三方介入期间,应继续履行本合同的各项义务。16.2甲乙双方应积极配合第三方的工作,提供必要的协助和支持。17.第三方责任17.1第三方应按照《第三方介入协议》的约定履行职责。17.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.3第三方在介入期间,如违反法律法规或行业规范,导致甲乙双方损失的,应承担相应的法律责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系。18.2第三方与甲乙双方以外的其他方的关系,由第三方自行处理。19.第三方介入的终止19.1第三方介入完成后,甲乙双方应签署《第三方介入终止协议》。19.2.1第三方介入完成情况。19.2.2第三方介入的费用结算。19.2.3第三方介入的后续事宜处理。20.第三方介入的保密20.1第三方在介入过程中,对甲乙双方的信息负有保密义务。20.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。21.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:物业团购项目详细资料要求:包括物业团购项目的地理位置、交通状况、周边配套设施、建筑风格、户型图、价格表等详细信息。2.附件二:物业团购价格表要求:详细列出不同户型、面积、楼层的团购价格,以及相应的税费计算方式。说明:此附件作为购房者了解团购价格和税费的重要依据。3.附件三:物业团购优惠政策明细要求:详细列出团购活动的优惠政策,包括折扣率、赠送物品、装修套餐等。说明:此附件作为购房者享受团购优惠政策的重要依据。4.附件四:第三方介入协议要求:明确第三方介入的职责、权限、责任限额、费用承担等内容。说明:此附件作为第三方介入的法律依据。5.附件五:合同变更协议要求:详细记录合同变更的内容、原因、双方签字盖章等信息。说明:此附件作为合同变更的法律依据。6.附件六:合同解除协议要求:详细记录合同解除的原因、双方签字盖章等信息。说明:此附件作为合同解除的法律依据。7.附件七:第三方介入终止协议要求:详细记录第三方介入完成情况、费用结算、后续事宜处理等信息。说明:此附件作为第三方介入终止的法律依据。8.附件八:争议解决协议要求:详细记录争议解决的方式、机构、程序等信息。说明:此附件作为争议解决的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:购房者未按约定时间付款责任认定标准:购房者每逾期一日,应向开发商支付相当于应付款额的千分之五的违约金。示例:若购房者应于2024年1月1日支付10万元首付款,但至2024年1月5日仍未支付,则需支付500元的违约金。2.违约行为:开发商未按约定时间交付物业责任认定标准:开发商每逾期一日,应向购房者支付相当于已付款额的千分之五的违约金。示例:若购房者已支付10万元首付款,但开发商至2024年1月5日仍未交付物业,则开发商需支付500元的违约金。3.违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定标准:第三方未按《第三方介入协议》的约定履行职责,造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。示例:若第三方在介入过程中泄露了甲乙双方的商业秘密,导致甲乙双方损失10万元,则第三方需赔偿10万元。4.违约行为:第三方违反法律法规或行业规范责任认定标准:第三方在介入过程中违反法律法规或行业规范,导致甲乙双方损失的,应承担相应的法律责任。示例:若第三方在介入过程中触犯了相关法律法规,导致甲乙双方损失5万元,则第三方需承担5万元的赔偿责任。全文完。2024详尽关注商住两用物业团购合作协议1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间1.3合同生效条件2.物业团购项目概述2.1物业项目名称2.2物业项目地址2.3物业项目规模2.4物业项目类型3.物业团购价格与付款方式3.1物业团购价格3.2付款方式及期限3.3付款方式变更4.物业团购数量与分配4.1物业团购数量4.2物业团购分配原则4.3物业团购分配方式5.物业团购优惠政策5.1优惠政策类型5.2优惠政策条件5.3优惠政策期限6.物业团购进度安排6.1物业团购开始时间6.2物业团购结束时间6.3物业团购进度跟踪7.物业团购合同签订7.1合同签订时间7.2合同签订地点7.3合同签订方式8.物业团购税费承担8.1税费承担原则8.2税费承担方式8.3税费承担变更9.物业团购售后服务9.1售后服务内容9.2售后服务期限9.3售后服务责任10.物业团购违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.物业团购争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同变更与补充13.1合同变更程序13.2合同补充协议13.3合同变更与补充的效力14.合同附件与签字14.1合同附件14.2合同签字与盖章14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(团购方):[甲方全称],住所地:[甲方地址],法定代表人:[甲方法定代表人姓名],联系电话:[甲方联系电话]。1.1.2乙方(开发商):[乙方全称],住所地:[乙方地址],法定代表人:[乙方法定代表人姓名],联系电话:[乙方联系电话]。1.2合同订立时间[合同订立具体日期],即本合同双方正式签署之日。1.3合同生效条件1.3.1甲方与乙方应在本合同上签字盖章,且双方代表均具有相应的授权。1.3.2甲方支付首付款至乙方指定账户,乙方出具收款凭证。1.3.3本合同自双方签字盖章及首付款支付后生效。2.物业团购项目概述2.1物业项目名称[物业项目名称]。2.2物业项目地址[物业项目地址]。2.3物业项目规模[物业项目占地面积],总建筑面积为[物业项目总建筑面积]平方米。2.4物业项目类型商住两用。3.物业团购价格与付款方式3.1物业团购价格[物业团购单价]元/平方米。3.2付款方式及期限3.2.1甲方应在合同签订后[付款期限]内支付首付款,首付款比例为[首付款比例]%。3.2.2甲方应在后续[付款期限]内支付剩余款项,付款方式为[付款方式]。3.3付款方式变更如因政策调整等原因导致付款方式需变更,双方应协商一致,并在合同中予以明确。4.物业团购数量与分配4.1物业团购数量甲方拟团购[团购数量]套物业。4.2物业团购分配原则4.2.1优先考虑甲方内部员工团购。4.2.2按照申请顺序进行分配。4.3物业团购分配方式4.3.1甲方在规定时间内提交团购申请,乙方根据申请顺序进行分配。4.3.2分配结果以书面形式通知甲方。5.物业团购优惠政策5.1优惠政策类型5.1.1首付优惠:首付款比例降低至[优惠后首付款比例]%。5.1.2价格优惠:团购价格优惠[优惠金额]元/平方米。5.2优惠政策条件5.2.1甲方应在[优惠期限]内完成团购手续。5.2.2优惠政策仅适用于甲方首次购房。5.3优惠政策期限[优惠期限],自合同生效之日起计算。6.物业团购进度安排6.1物业团购开始时间[团购开始具体日期]。6.2物业团购结束时间[团购结束具体日期]。6.3物业团购进度跟踪乙方应在团购过程中,及时向甲方提供团购进度信息。7.物业团购合同签订7.1合同签订时间[合同签订具体日期]。7.2合同签订地点[合同签订地点]。7.3合同签订方式双方代表在本合同上签字盖章,并由双方法定代表人或授权代表签字。8.物业团购税费承担8.1税费承担原则8.1.1甲方按照国家及地方相关政策承担购房税费。8.1.2乙方在合同中明确税费承担比例。8.2税费承担方式8.2.1甲方应在合同签订后[税费支付期限]内支付购房税费。8.2.2甲方支付税费后,乙方出具相应税费缴纳凭证。8.3税费承担变更如因政策调整等原因导致税费承担比例变更,双方应协商一致,并在合同中予以明确。9.物业团购售后服务9.1售后服务内容9.1.1乙方提供物业入住指南,协助甲方办理入住手续。9.1.2乙方提供物业维修服务,确保物业设施正常运行。9.1.3乙方提供物业清洁服务,保持物业环境卫生。9.2售后服务期限9.2.1售后服务期限自甲方办理入住手续之日起计算,期限为[售后服务期限]年。9.3售后服务责任9.3.1乙方应确保提供的售后服务符合国家标准和行业标准。9.3.2如乙方未能履行售后服务责任,甲方有权要求乙方承担相应责任。10.物业团购违约责任10.1违约情形10.1.1甲方未按约定时间支付购房款的。10.1.2乙方未按约定时间交付物业的。10.1.3任何一方违反合同约定,给对方造成损失的。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金。10.2.2违约金金额为[违约金比例]%的购房款。10.3违约赔偿10.3.1违约方应赔偿守约方因违约造成的直接经济损失。10.3.2违约方赔偿金额由双方协商确定。11.物业团购争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.1.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构[争议解决机构名称],地址:[争议解决机构地址]。11.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起[争议解决期限]内。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止条件12.2.1双方协商一致,终止合同。12.2.2合同约定的期限届满。12.3合同解除与终止程序12.3.1解除合同应书面通知对方。12.3.2合同解除或终止后,双方应结清相关款项。13.合同变更与补充13.1合同变更程序13.1.1变更合同应书面通知对方。13.1.2变更内容经双方签字盖章后生效。13.2合同补充协议13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。13.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同变更与补充的效力13.3.1合同变更与补充的效力自双方签字盖章之日起生效。14.合同附件与签字14.1合同附件[合同附件名称]。14.2合同签字与盖章本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,自双方签字盖章之日起生效。14.3合同生效日期[合同生效具体日期]。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指为协助甲乙双方完成本合同项下交易,经甲乙双方同意参与合同履行的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、律师、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并在合同中明确第三方的职责和权限。15.2.2第三方介入应符合法律法规及政策规定。16.第三方介入职责与权限16.1第三方职责16.1.1协助甲乙双方进行交易谈判,提供专业意见。16.1.2对交易标的进行评估,确保交易信息的真实性。16.1.3协助甲乙双方完成合同签订、款项支付等手续。16.1.4在合同履行过程中,监督合同条款的执行。16.2第三方权限16.2.1第三方有权获取与交易相关的必要信息。16.2.2第三方有权向甲乙双方提出合理化建议。16.2.3第三方有权要求甲乙双方履行合同义务。17.第三方责任与责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任包括但不限于提供虚假信息、违反保密义务等。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额为[责任限额金额]元。17.2.2超过责任限额部分的损失,由甲乙双方根据实际情况分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方作为甲方代理,其行为后果由甲方承担。18.1.2第三方应遵守甲方授权范围,不得超越权限。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方作为乙方代理,其行为后果由乙方承担。18.2.2第三方应遵守乙方授权范围,不得超越权限。18.3第三方与合同履行的关系18.3.1第三方介入不影响甲乙双方的权利义务。18.3.2第三方在合同履行过程中的行为,视为甲乙双方的行为。19.第三方介入的变更与解除19.1变更19.1.1如需变更第三方介入事宜,甲乙双方应书面同意,并通知第三方。19.1.2变更后的第三方介入事宜,应重新签订协议或补充协议。19.2解除19.2.1如一方认为第三方无法履行职责或违反合同约定,有权要求解除第三方介入。19.2.2解除第三方介入应书面通知第三方,并终止第三方介入协议。20.第三方介入的保密义务20.1第三方在介入过程中,对甲乙双方提供的信息负有保密义务。20.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。21.第三方介入的法律适用21.1第三方介入事宜适用中华人民共和国法律法规。21.2如第三方介入事宜涉及国际法律问题,适用国际惯例。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入事宜的争议,应通过协商解决。22.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.物业团购项目介绍详细介绍物业项目的地理位置、规模、配套设施、价格等信息。2.物业团购优惠政策明细列明团购优惠政策的具体内容,如折扣、补贴、赠送等。3.物业团购合同正式的物业团购合同文本,包含甲乙双方的权利义务。4.付款计划表列明每次付款的时间、金额和方式。5.物业团购税费明细列明购房税费的具体种类、计算方式和金额。6.物业团购售后服务承诺书乙方提供的售后服务内容、期限和责任。7.第三方介入协议明确第三方介入的职责、权限、责任和期限。8.争议解决条款详细规定争议解决的方式、机构、程序和期限。9.合同变更与补充协议记录合同变更和补充的内容,包括日期、原因和双方签字。10.第三方评估报告如有第三方介入评估,提供评估报告。11.第三方保密协议如有第三方参与,签订保密协议。12.物业团购申请表甲方提交的团购申请表格。13.物业团购确认书甲乙双方确认团购事宜的书面文件。14.物业团购款项支付凭证甲方支付团购款项的银行凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定1.1未按约定时间支付购房款责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的[比例]%。示例:甲方应在合同签订后30日内支付首付款,若逾期支付,则每日应支付[金额]元的违约金。1.2未按约定时间完成团购手续责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金为团购款额的[比例]%。示例:甲方应在团购开始后60日内完成团购手续,若逾期,则每日应支付[金额]元的违约金。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按约定时间交付物业责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金为团购款额的[比例]%。示例:乙方应在团购合同约定的交付日期后30日内交付物业,若逾期,则每日应支付[金额]元的违约金。2.2未按约定提供售后服务责任认定:乙方应向甲方赔偿因未提供或未及时提供售后服务而造成的损失。示例:乙方未能及时修复甲方物业的损坏,甲方因此遭受[金额]元的损失,乙方应赔偿该损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1提供虚假信息责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过[金额]元。示例:第三方在评估过程中提供虚假信息,导致甲方遭受[金额]元的损失,第三方应赔偿该损失。3.2违反保密义务责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过[金额]元。示例:第三方泄露甲方商业秘密,导致甲方遭受[金额]元的损失,第三方应赔偿该损失。全文完。2024详尽关注商住两用物业团购合作协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.物业项目基本信息2.1物业项目名称2.2物业项目地址2.3物业项目性质2.4物业项目开发商2.5物业项目总建筑面积2.6物业项目总户数3.团购协议基本条款3.1团购协议签订时间3.2团购协议生效时间3.3团购协议期限3.4团购协议解除条件4.物业购买价格及支付方式4.1物业购买价格4.2物业购买价格调整机制4.3物业购买支付方式4.4物业购买分期付款计划5.物业交付及验收5.1物业交付时间5.2物业交付条件5.3物业验收标准5.4物业验收流程6.物业产权及登记6.1物业产权归属6.2物业产权登记6.3物业产权过户7.物业使用及维护7.1物业使用规定7.2物业维护责任7.3物业维修费用8.物业物业管理8.1物业管理公司8.2物业管理费8.3物业管理服务内容8.4物业管理争议解决9.物业税费承担9.1物业税费种类9.2物业税费承担方9.3物业税费缴纳方式10.合同违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3合同变更13.4合同解除13.5合同终止14.合同签署及其他14.1合同签署14.2合同份数14.3合同保管14.4合同解释第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方法定名称:___________乙方法定名称:___________1.2合同双方地址甲方法定地址:___________乙方法定地址:___________1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表姓名:___________乙方法定代表人或授权代表姓名:___________1.4合同双方联系方式甲方联系方式:电话___________,邮箱___________乙方联系方式:电话___________,邮箱___________2.物业项目基本信息2.1物业项目名称物业项目名称:___________2.2物业项目地址物业项目地址:___________2.3物业项目性质物业项目性质:商住两用2.4物业项目开发商物业项目开发商:___________2.5物业项目总建筑面积物业项目总建筑面积:___________平方米2.6物业项目总户数物业项目总户数:___________3.团购协议基本条款3.1合同签订时间合同签订时间:___________3.2合同生效时间合同生效时间:合同签订之日起______个工作日后3.3合同期限合同期限:______年3.4合同解除条件合同解除条件:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方协商一致或符合法定解除条件的,可以解除合同。4.物业购买价格及支付方式4.1物业购买价格物业购买价格:___________元/平方米4.2物业购买价格调整机制物业购买价格调整机制:根据市场行情和政府相关政策进行调整,具体调整方式由双方另行协商确定。4.3物业购买支付方式物业购买支付方式:银行转账、现金支付等,具体支付方式由双方另行协商确定。4.4物业购买分期付款计划物业购买分期付款计划:首付比例______%,剩余款项分______期支付,具体分期时间及金额由双方另行协商确定。5.物业交付及验收5.1物业交付时间物业交付时间:合同生效之日起______个工作日后5.2物业交付条件物业交付条件:房屋主体结构、门窗、水电等配套设施齐全,符合国家相关建筑质量标准。5.3物业验收标准物业验收标准:参照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关法律法规的规定。5.4物业验收流程物业验收流程:甲方向乙方提交验收申请,乙方安排验收人员到场进行验收,验收合格后双方签署验收报告。6.物业产权及登记6.1物业产权归属物业产权归属:乙方6.2物业产权登记物业产权登记:乙方在物业交付后______个工作日内,办理物业产权登记手续。6.3物业产权过户物业产权过户:乙方在办理物业产权登记手续后,将物业产权过户至甲方名下。7.物业使用及维护7.1物业使用规定物业使用规定:乙方应按照国家相关法律法规和物业管理规定使用物业,不得擅自改变物业用途。7.2物业维护责任物业维护责任:乙方负责物业的日常维护和管理,确保物业的正常使用。7.3物业维修费用物业维修费用:由乙方承担,具体费用根据实际情况协商确定。8.物业物业管理8.1物业管理公司物业管理公司:___________物业管理公司资质证书编号:___________8.2物业管理费物业管理费标准:___________元/平方米·年物业管理费缴纳方式:按月缴纳,具体缴纳时间由物业管理公司通知。8.3物业管理服务内容1.24小时安保巡逻2.日常清洁服务3.绿化养护4.公共设施维修5.房屋维修咨询6.停车管理7.社区活动组织8.4物业管理争议解决物业管理争议解决:由物业管理公司和业主协商解决,协商不成的,可以向物业管理所在地的物业管理主管部门投诉或申请仲裁。9.物业税费承担9.1物业税费种类1.房产税2.契税3.土地增值税4.印花税9.2物业税费承担方物业税费由乙方承担,甲方在收到税务部门的通知后,应及时向乙方转交。9.3物业税费缴纳方式物业税费通过银行转账方式缴纳,具体缴纳时间及金额由税务部门通知。10.合同违约责任10.1违约情形1.甲方未按约定支付物业购买款项。2.乙方未按约定时间交付物业。3.任何一方违反合同约定的其他义务。10.2违约责任违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金按合同总价款的______%计算。10.3违约赔偿若违约行为造成守约方损失的,违约方还应赔偿守约方实际损失。11.争议解决11.1争议解决方式争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构争议解决机构:中国仲裁委员会或人民法院。11.3争议解决程序争议发生后,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向争议解决机构提起仲裁或诉讼。12.合同解除12.1合同解除条件1.合同约定的解除条件成就。2.一方违约,另一方根据法律规定或合同约定解除合同。3.因不可抗力致使合同无法履行。12.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知另一方。2.收到解除通知的一方应在______个工作日内作出答复。12.3合同解除后的处理1.合同解除后,双方应立即终止履行合同义务。2.双方应按照合同约定处理已履行的合同义务。13.合同生效及其他13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同附件本合同附件包括但不限于:房屋买卖合同、物业交接单、物业管理合同等。13.3合同变更合同的任何变更必须经双方书面同意,并签署书面文件。13.4合同解除合同解除应按照合同约定的程序进行。13.5合同终止合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余的合同义务。14.合同签署及其他14.1合同签署本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。14.2合同份数本合同共______页,甲乙双方各执一份。14.3合同保管本合同由甲乙双方各自妥善保管。14.4合同解释本合同以中文书写,如有歧义,以中文文本为准。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所指的第三方是指除甲乙双方之外的,根据合同约定或双方同意,介入本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于中介服务、金融服务、技术服务、物业管理服务、法律咨询等。2.第三方介入的同意与选择2.1同意2.2选择第三方的选择由甲乙双方协商确定,协商不成的,可由一方或双方共同决定。3.第三方介入的合同条款3.1第三方合同第三方介入时,甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同,明确双方的权利义务。3.2第三方合同与主合同的关系第三方合同是主合同的补充,与主合同具有同等法律效力。4.第三方的责任限额4.1责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在引入第三方时协商确定,并在第三方合同中明确。4.2责任承担第三方的责任在责任限额范围内由其自行承担,超过责任限额的部分,甲乙双方根据主合同约定承担相应的责任。5.第三方的责权利划分5.1责任第三方应按照合同约定,履行相应的服务义务,并对服务过程中的过错承担责任。5.2权利第三方有权按照合同约定收取服务费用,并享有合同约定的其他权利。5.3利益第三方在合同履行过程中,有权获得约定的利益,包括但不限于服务费用、报酬等。6.第三方介入的流程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论