版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024石材干挂工程设计与施工一体化项目合同本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期1.5项目质量标准2.设计与施工范围2.1设计范围2.2施工范围2.3设计与施工一体化实施方式3.项目投资与资金管理3.1项目投资总额3.2投资构成3.3资金来源与支付方式3.4资金监管4.设计费用4.1设计费用总额4.2设计费用构成4.3设计费用支付方式4.4设计费用调整5.施工费用5.1施工费用总额5.2施工费用构成5.3施工费用支付方式5.4施工费用调整6.设计与施工进度安排6.1设计进度安排6.2施工进度安排6.3进度调整7.设计与施工质量保证7.1设计质量保证7.2施工质量保证7.3质量检验与验收7.4质量责任8.设计与施工安全保证8.1施工安全保证8.2安全教育与培训8.3安全事故处理8.4安全责任9.设计与施工变更9.1变更程序9.2变更费用9.3变更责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1设计方违约责任11.2施工方违约责任11.3违约责任追究12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件13.4合同终止程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止日期第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024石材干挂工程设计与施工一体化项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[具体面积或体积]1.4项目工期:自合同签订之日起至[具体日期]止,共计[具体工期]天1.5项目质量标准:符合国家相关行业标准和规范,达到[具体质量等级]标准第二条设计与施工范围2.1设计范围:包括项目的设计方案、施工图设计、材料选用等2.2施工范围:包括石材干挂工程的施工、安装、调试等2.3设计与施工一体化实施方式:设计方与施工方共同参与项目实施,确保设计与施工的协调一致第三条项目投资与资金管理3.1项目投资总额:人民币[具体金额]万元3.2投资构成:包括设计费用、施工费用、材料费、设备费、其他费用等3.3资金来源与支付方式:[具体资金来源]提供资金支持,采用分期支付的方式,具体支付节点如下:3.3.1设计阶段:合同签订后支付设计费用的30%3.3.2施工阶段:根据施工进度支付施工费用的60%3.3.3竣工验收阶段:支付剩余的10%3.4资金监管:由双方共同委托的第三方机构进行资金监管第四条设计费用4.1设计费用总额:人民币[具体金额]万元4.2设计费用构成:包括设计人员费用、设计软件费用、设计资料费等4.3设计费用支付方式:设计阶段支付50%,施工阶段支付40%,竣工验收阶段支付10%4.4设计费用调整:如设计工作量有较大变动,经双方协商一致后可进行调整第五条施工费用5.1施工费用总额:人民币[具体金额]万元5.2施工费用构成:包括人工费、材料费、机械费、管理费等5.3施工费用支付方式:按施工进度分期支付,具体支付节点与第三条资金支付方式一致5.4施工费用调整:如施工过程中出现不可抗力因素导致工程量增加,经双方协商一致后可进行调整第六条设计与施工进度安排6.1设计进度安排:设计方应在合同签订后[具体时间]内完成设计方案,[具体时间]内完成施工图设计6.2施工进度安排:施工方应在设计完成后的[具体时间]内开始施工,并在[具体日期]前完成全部施工任务6.3进度调整:如因设计变更、材料供应等原因导致进度延误,经双方协商一致后可进行调整第七条设计与施工质量保证7.1设计质量保证:设计方保证设计文件符合国家相关标准和规范,满足项目需求7.2施工质量保证:施工方保证施工过程符合设计要求,达到合同约定的质量标准7.3质量检验与验收:项目完成后,双方共同进行质量检验与验收,不合格部分由责任方负责整改7.4质量责任:设计方和施工方对各自的设计和施工质量承担连带责任第八条设计与施工变更8.1变更程序:任何一方提出变更,应提前[具体时间]书面通知对方,并说明变更原因及预期影响8.2变更费用:变更费用由提出变更的一方承担,如变更涉及设计或施工难度增加,则增加的费用由双方协商确定8.3变更责任:因变更导致的延误责任由提出变更的一方承担,但双方另有约定的除外第九条保密条款9.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]年9.3违约责任:违反保密条款的,应承担相应的法律责任,赔偿对方因此遭受的损失第十条违约责任10.1设计方违约责任:如设计方未按时完成设计任务或设计质量不合格,应支付违约金,并承担相应的赔偿责任10.2施工方违约责任:如施工方未按时完成施工任务或施工质量不合格,应支付违约金,并承担相应的赔偿责任10.3违约责任追究:任何一方违约,守约方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼11.2争议解决机构:如选择仲裁,应选择[具体仲裁机构]作为争议解决机构11.3争议解决程序:仲裁或诉讼程序按照相关法律和争议解决机构的规则进行第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件:如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任12.2合同解除程序:解除合同应书面通知对方,并按照相关法律和程序进行12.3合同终止条件:合同履行完毕或因其他原因导致合同无法继续履行时,合同终止12.4合同终止程序:合同终止后,双方应进行必要的清算和结算,包括但不限于剩余款项的支付、工程资料的移交等第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效13.2合同生效日期:[具体日期]13.3合同终止条件:合同履行完毕或因其他原因导致合同无法继续履行时,合同终止13.4合同终止日期:[具体日期]第十四条其他14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同未尽事宜,按相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念:在本合同中,第三方是指除甲方、乙方以外的,因合同履行需要介入合同关系的独立第三方主体,包括但不限于监理单位、审计机构、检验机构、咨询公司等。1.2第三方介入目的:第三方介入旨在保证合同履行的公正性、透明度和专业性,提高项目质量,降低风险。2.第三方介入程序2.1第三方选择:甲方和乙方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。2.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和专业技术能力,能够满足合同履行要求。2.3第三方职责:第三方应按照合同约定和合作协议的规定,履行相应的职责。3.第三方责任限额3.1第三方责任范围:第三方仅在其职责范围内承担责任,超出职责范围的责任由甲方或乙方承担。3.2第三方责任限额:第三方责任限额应根据合同约定和合作协议确定,最高不超过[具体金额]万元。4.第三方介入条款4.1第三方介入方式:第三方介入方式包括但不限于监理、审计、检验、咨询等。4.2第三方介入时间:第三方介入时间应与合同履行进度相匹配,确保项目质量。4.3第三方介入费用:第三方介入费用由甲方和乙方共同承担,具体费用由双方另行协商确定。5.甲乙方的额外条款及说明5.1甲方责任:5.1.1甲方应保证向第三方提供必要的信息和数据,以便第三方履行职责。5.1.2甲方应配合第三方的工作,确保第三方能够顺利开展工作。5.1.3甲方应承担第三方介入过程中产生的合理费用。5.2乙方责任:5.2.1乙方应按照合同约定和第三方要求,执行相关设计和施工任务。5.2.2乙方应保证项目质量,满足合同要求。5.2.3乙方应配合第三方的工作,确保第三方能够顺利开展工作。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方之间为委托与被委托关系,甲方为委托方,第三方为被委托方。6.2第三方与乙方的关系:第三方与乙方之间为监督与被监督关系,第三方对乙方的工作进行监督,乙方应接受监督。6.3第三方与合同履行的关系:第三方介入合同履行,不影响合同主体权利义务,合同主体权利义务仍由甲方和乙方承担。7.第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更:如需变更第三方介入的内容、方式或时间,应由甲方和乙方共同协商一致,并书面通知第三方。7.2第三方介入的终止:如第三方介入过程中出现严重违约行为,或合同履行完毕,第三方介入即终止。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议:第三方介入过程中发生的争议,由甲方和乙方协商解决。8.2第三方介入的争议解决方式:协商不成的,可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计文件:要求:设计文件应包含项目设计方案、施工图、材料清单、技术规范等,确保设计文件完整、准确、合规。说明:设计文件是项目实施的基础,甲方应确保设计文件符合国家相关标准和规范。2.项目施工图:要求:施工图应详细标注施工工艺、材料规格、施工顺序等,确保施工图的准确性和可操作性。说明:施工图是施工方的指导文件,乙方应严格按照施工图进行施工。3.材料采购清单:要求:清单应包含材料名称、规格、数量、供应商、价格等信息,确保材料采购的透明度和合理性。说明:材料采购清单是项目成本控制的重要依据,甲方和乙方应共同审核。4.施工进度计划:要求:计划应明确各阶段施工任务、时间节点、责任人等,确保施工进度可控。说明:施工进度计划是项目进度管理的重要工具,甲方和乙方应共同监督执行。5.质量检验报告:要求:报告应包含检验时间、检验项目、检验结果、责任人等信息,确保项目质量符合要求。说明:质量检验报告是质量管理的依据,甲方和乙方应共同审查。6.安全生产记录:要求:记录应包含安全生产会议记录、安全教育培训记录、安全事故记录等,确保安全生产。说明:安全生产记录是安全生产管理的基础,甲方和乙方应共同遵守。7.付款凭证:要求:凭证应包含付款时间、付款金额、付款用途、收款人等信息,确保资金支付的真实性和合规性。说明:付款凭证是资金管理的重要依据,甲方和乙方应共同保管。8.合同变更协议:要求:协议应明确变更内容、变更原因、变更责任、变更后的合同条款等,确保变更的合法性和有效性。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要补充,甲方和乙方应共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约行为及责任认定:违约行为:未按时完成设计任务,设计文件不符合要求等。责任认定:设计方应支付违约金,并承担相应的赔偿责任。示例:设计方未按时完成设计任务,导致施工延误,应支付违约金人民币[具体金额]万元。2.施工方违约行为及责任认定:违约行为:未按时完成施工任务,施工质量不合格等。责任认定:施工方应支付违约金,并承担相应的赔偿责任。示例:施工方施工质量不合格,导致返工,应支付违约金人民币[具体金额]万元。3.第三方违约行为及责任认定:违约行为:未按时完成检验、审计等工作,或工作质量不合格等。责任认定:第三方应支付违约金,并承担相应的赔偿责任。示例:第三方未按时完成检验工作,导致项目延误,应支付违约金人民币[具体金额]万元。4.甲方违约行为及责任认定:违约行为:未按时支付款项,提供的信息不准确等。责任认定:甲方应支付违约金,并承担相应的赔偿责任。示例:甲方未按时支付设计费用,应支付违约金人民币[具体金额]万元。5.乙方违约行为及责任认定:违约行为:未按时完成施工任务,施工质量不合格等。责任认定:乙方应支付违约金,并承担相应的赔偿责任。示例:乙方施工质量不合格,导致返工,应支付违约金人民币[具体金额]万元。全文完。2024石材干挂工程设计与施工一体化项目合同1本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期1.5项目投资2.设计与施工一体化2.1设计单位及施工单位2.2设计与施工责任划分2.3设计与施工协调机制3.设计阶段3.1设计要求3.2设计成果3.3设计变更3.4设计费用4.施工阶段4.1施工单位资质4.2施工方案4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全5.材料设备5.1材料设备要求5.2材料设备采购5.3材料设备验收6.技术交底6.1技术交底内容6.2技术交底时间6.3技术交底责任人7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收责任7.4验收证书8.质量保证8.1质量保证期8.2质量保证责任8.3质量投诉及处理9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款条件9.4付款争议解决10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同附件变更第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024石材干挂工程设计与施工一体化项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[具体面积或体积]1.4项目工期:自合同签订之日起至[具体日期]1.5项目投资:[具体金额]第二条设计与施工一体化2.1设计单位及施工单位:[设计单位名称]与[施工单位名称]2.2设计与施工责任划分:2.2.1设计单位负责项目的整体设计,包括方案设计、施工图设计等。2.2.2施工单位负责根据设计图纸进行施工,确保工程质量和进度。2.3设计与施工协调机制:2.3.1双方应定期召开协调会议,讨论项目进展、设计变更和施工问题。2.3.2协调会议记录由双方共同签署,作为后续工作的依据。第三条设计阶段3.1设计要求:3.1.1设计应符合国家相关规范、标准和政策要求。3.1.2设计应满足项目功能需求,确保工程质量和安全。3.2设计成果:3.2.1设计单位应在合同约定的时间内提交完整的设计文件。3.2.2设计文件应包括但不限于:设计说明书、图纸、计算书等。3.3设计变更:3.3.1在项目实施过程中,如因特殊情况需进行设计变更,应由双方协商一致。3.3.2设计变更应经设计单位审核,并书面确认。3.4设计费用:3.4.1设计费用按合同约定支付,具体金额及支付方式见附件。第四条施工阶段4.1施工单位资质:4.1.1施工单位应具备相应的施工资质和安全生产许可证。4.1.2施工单位应提供相关资质证书复印件供甲方审核。4.2施工方案:4.2.1施工单位应制定详细的施工方案,包括施工组织设计、进度计划等。4.2.2施工方案应经甲方审核批准后方可实施。4.3施工进度:4.3.1施工单位应按合同约定的工期完成工程。4.3.2施工进度应每月向甲方报告一次,包括已完成工程量和计划进度。4.4施工质量:4.4.1施工单位应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。4.4.2施工单位应定期进行自检,并及时整改质量问题。4.5施工安全:4.5.1施工单位应建立健全安全生产责任制。4.5.2施工单位应采取有效措施确保施工安全,防止安全事故发生。第五条材料设备5.1材料设备要求:5.1.1材料设备应符合国家相关标准和规范。5.1.2材料设备应满足项目设计要求和质量标准。5.2材料设备采购:5.2.1材料设备采购由施工单位负责。5.2.2采购材料设备应遵循公平、公正、公开的原则。5.3材料设备验收:5.3.1材料设备到货后,由甲方组织验收。5.3.2验收合格的材料设备方可投入使用。第六条技术交底6.1技术交底内容:6.1.1设计单位应向施工单位进行技术交底。6.1.2技术交底内容包括但不限于:设计意图、施工要点、技术要求等。6.2技术交底时间:6.2.1技术交底应在施工前进行。6.2.2技术交底时间由双方协商确定。6.3技术交底责任人:6.3.1设计单位负责技术交底的组织和实施。6.3.2施工单位负责技术交底的接收和执行。第八条工程验收7.1验收标准:7.1.1工程验收应按照国家相关规范、标准和合同约定进行。7.1.2验收标准应包括工程的质量、安全、功能、外观等方面。7.2验收程序:7.2.1验收前,施工单位应向甲方提交验收申请,并提供验收资料。7.2.2甲方应在收到验收申请后[具体时间]内组织验收。7.3验收责任:7.3.1施工单位负责组织工程自检,确保工程符合验收标准。7.3.2甲方负责组织工程验收,对验收不合格的部分提出整改要求。7.4验收证书:7.4.1验收合格后,甲方应出具工程验收证书。7.4.2验收证书作为工程交付使用的依据。第九条质量保证8.1质量保证期:8.1.1质量保证期自工程验收合格之日起计算,一般为[具体年数]年。8.2质量保证责任:8.2.1在质量保证期内,如因施工质量问题导致工程损坏,施工单位应负责修复或赔偿。8.3质量投诉及处理:8.3.1甲方发现质量问题应及时通知施工单位。8.3.2施工单位应在接到通知后[具体时间]内予以处理。第十条付款方式9.1付款比例:9.1.1预付款:合同签订后[具体时间]内支付合同总价的[具体百分比]%。9.1.2进度款:根据工程进度分期支付,每完成一定比例的工程量支付相应比例的款项。9.2付款时间:9.2.1预付款在合同签订后[具体时间]内支付。9.2.2进度款在工程进度达到约定比例后[具体时间]内支付。9.3付款条件:9.3.1付款条件包括工程进度、质量、安全等满足合同约定。9.4付款争议解决:9.4.1付款争议应通过协商解决;协商不成的,可向合同约定的人民法院提起诉讼。第十一条违约责任10.1违约情形:10.1.1未按合同约定完成设计或施工工作。10.1.2工程质量不符合合同约定。10.1.3违反安全生产规定,导致安全事故。10.2违约责任:10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失。10.3违约赔偿:10.3.1违约赔偿金额按合同约定或相关法律规定计算。第十二条争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同约定的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构:11.2.1双方可协商选择仲裁机构解决争议。11.3争议解决程序:11.3.1争议解决程序按所选解决方式的相关规定执行。第十三条合同解除12.1合同解除条件:12.1.1一方严重违约,经协商无法解决。12.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行。12.2合同解除程序:12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。12.2.2双方应在收到通知后[具体时间]内确认解除合同。12.3合同解除责任:12.3.1合同解除后,双方应根据合同约定承担相应的责任。第十四条合同生效及终止13.1合同生效条件:13.1.1双方签订合同并履行合同签订手续。13.1.2甲方支付预付款。13.2合同生效日期:13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同终止条件:13.3.1工程验收合格并交付使用。13.3.2双方协商一致解除合同。13.4合同终止日期:13.4.1合同终止日期以实际工程完工日期为准。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务或进行特定工作的人员、机构或其他实体。1.2第三方的类型包括但不限于:监理单位、检测机构、咨询公司、审计机构、保险机构等。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行的公平性、公正性和透明度,提高工程质量和效率,降低风险。2.2第三方介入的内容包括但不限于:工程质量监督、进度控制、费用管理、合同执行监督等。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定确定。3.2第三方的责任限额应在合同中明确,一般包括:3.2.1直接经济损失的赔偿。3.2.2因第三方责任导致合同履行延误的违约金。3.2.3因第三方责任导致工程质量不合格的修复费用。3.3第三方的责任限额不得超过合同总价的[具体百分比]。第四条第三方责权利4.1第三方权利:4.1.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对甲乙双方进行监督和检查。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。4.1.3第三方有权对甲乙双方提出整改建议和意见。4.2第三方责任:4.2.1第三方应严格按照合同约定履行职责,确保服务质量。4.2.2第三方应对其提供的服务质量承担相应责任。4.3第三方义务:4.3.1第三方应保守合同相关秘密,不得泄露给任何第三方。4.3.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系:5.1.1第三方应服从甲方的领导,执行甲方的要求。5.1.2第三方应向甲方报告工作进展和存在的问题。5.2第三方与乙方的关系:5.2.1第三方应协助乙方完成合同约定的施工任务。5.2.2第三方应向乙方提供必要的技术支持和服务。5.3第三方与甲乙双方的关系:5.3.1第三方应保持中立,不得偏袒任何一方。5.3.2第三方应协调甲乙双方的关系,促进合同的顺利履行。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入应由甲乙双方共同决定,并以书面形式通知对方。6.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确各方的权利和义务。6.3第三方介入期间,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止的条件:7.1.1合同履行完毕。7.1.2第三方完成合同约定的任务。7.1.3甲乙双方协商一致。7.2第三方介入终止的程序:7.2.1甲乙双方应以书面形式通知第三方。7.2.2第三方应在收到通知后[具体时间]内完成现有工作并撤离现场。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。8.2第三方介入的费用应包括但不限于:8.2.1第三方的服务费。8.2.2第三方的差旅费、住宿费等。8.3第三方介入的费用应在合同约定的支付时间内支付。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入产生的争议,甲乙双方应通过协商解决。9.2协商不成的,任何一方均有权向合同约定的人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的其他事项10.1第三方介入的其他事项,甲乙双方应在合同中明确约定。10.2合同签订后,甲乙双方可根据实际情况对第三方介入的其他事项进行补充和修改。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计合同详细要求和说明:设计合同应明确设计单位的责任、设计成果、设计费用、设计变更、设计期限等内容。2.施工合同详细要求和说明:施工合同应明确施工单位的责任、施工方案、施工进度、施工质量、施工安全、材料设备、付款方式、违约责任等内容。3.第三方介入协议详细要求和说明:第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额、费用、争议解决等内容。4.工程验收报告详细要求和说明:工程验收报告应详细记录验收日期、验收人员、验收项目、验收结果、存在问题及整改措施等内容。5.质量保证书详细要求和说明:质量保证书应明确施工单位的质量保证责任、质量保证期限、质量保证措施等内容。6.付款凭证详细要求和说明:付款凭证应包括付款日期、付款金额、付款方式、收款人信息等内容。7.违约通知详细要求和说明:违约通知应明确违约行为、违约责任、整改期限等内容。8.争议解决协议详细要求和说明:争议解决协议应明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等内容。9.合同变更协议详细要求和说明:合同变更协议应明确变更内容、变更原因、变更影响、变更后的合同条款等内容。10.保密协议详细要求和说明:保密协议应明确保密信息范围、保密期限、保密责任等内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:设计单位未按合同约定提交设计成果。施工单位未按合同约定完成施工任务。乙方未按合同约定支付款项。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:设计单位未按合同约定提交设计成果,应承担违约责任,包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。施工单位未按合同约定完成施工任务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未按合同约定支付款项,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金。第三方未按合同约定履行职责,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明:设计单位因设计失误导致工程返工,造成甲方损失人民币[具体金额],设计单位应赔偿甲方相应损失。施工单位因施工质量问题导致工程延误,造成甲方损失人民币[具体金额],施工单位应赔偿甲方相应损失。乙方未按合同约定支付进度款,每延误一天,应向甲方支付人民币[具体金额]的违约金。第三方未按合同约定进行工程质量检测,导致工程质量问题,第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024石材干挂工程设计与施工一体化项目合同2本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目性质1.5项目投资第二条设计与施工一体化合同主体2.1合同双方2.2合同签订时间2.3合同期限2.4合同金额第三条设计内容与要求3.1设计范围3.2设计标准3.3设计周期3.4设计成果3.5设计变更第四条施工内容与要求4.1施工范围4.2施工标准4.3施工周期4.4施工组织设计4.5施工图纸4.6施工变更第五条材料供应与验收5.1材料供应商5.2材料质量要求5.3材料供应周期5.4材料验收5.5材料变更第六条工程进度与质量6.1工程进度计划6.2工程质量标准6.3工程质量验收6.4工程进度变更第七条付款方式与进度款7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件7.4付款变更第八条合同解除与违约责任8.1合同解除条件8.2违约责任8.3争议解决第九条保险与安全9.1保险范围9.2保险金额9.3安全责任9.4安全措施第十条环境保护与文明施工10.1环境保护要求10.2文明施工措施10.3环境保护责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点第十二条合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3材料清单12.4其他附件第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除程序第十四条合同其他事项14.1合同履行14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024石材干挂工程设计与施工一体化项目1.2项目地点:市区路号1.3项目规模:总建筑面积平方米,石材干挂面积约平方米1.4项目性质:住宅及商业综合体1.5项目投资:总投资额万元第二条设计与施工一体化合同主体2.1合同双方2.1.1甲方(委托方):房地产开发有限公司2.1.2乙方(承包方):建筑工程有限公司2.2合同签订时间:2024年1月1日2.3合同期限:自合同签订之日起至2026年12月31日2.4合同金额:人民币万元第三条设计内容与要求3.1设计范围:包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、装饰等各专业的设计工作3.2设计标准:按照国家现行相关标准、规范及甲方要求执行3.3设计周期:自合同签订之日起90天内完成初步设计,180天内完成施工图设计3.4设计成果:提供完整的设计图纸、设计说明书、材料清单等3.5设计变更:设计变更需经甲方、乙方双方协商一致,并以书面形式确认第四条施工内容与要求4.1施工范围:石材干挂工程的设计、材料采购、施工、验收等全过程4.2施工标准:按照国家现行相关标准、规范及甲方要求执行4.3施工周期:自合同签订之日起至2026年12月31日完成施工4.4施工组织设计:乙方需编制详细的施工组织设计,报甲方审核批准4.5施工图纸:乙方提供的施工图纸需符合设计要求,并经甲方审核批准第五条材料供应与验收5.1材料供应商:由乙方指定,经甲方同意后确定5.2材料质量要求:符合国家相关质量标准,满足设计要求5.3材料供应周期:按照施工进度计划进行,确保材料及时供应5.4材料验收:乙方负责组织验收,甲方派员参加5.5材料变更:材料变更需经甲方、乙方双方协商一致,并以书面形式确认第六条工程进度与质量6.1工程进度计划:乙方需编制详细的工程进度计划,报甲方审核批准6.2工程质量标准:按照国家相关质量标准,满足设计要求6.3工程质量验收:按照国家相关质量验收标准,由甲方组织验收6.4工程进度变更:工程进度变更需经甲方、乙方双方协商一致,并以书面形式确认第七条付款方式与进度款7.1付款方式:分阶段付款,包括设计费、材料费、施工费等7.2付款进度:按照工程进度计划及质量验收结果,分阶段支付7.3付款条件:乙方提交符合要求的发票、工程进度报告、质量验收报告等7.4付款变更:付款变更需经甲方、乙方双方协商一致,并以书面形式确认第八条合同解除与违约责任8.1合同解除条件8.1.1甲方有正当理由,可以解除合同,包括但不限于乙方严重违约、设计或施工质量不符合约定等8.1.2乙方有正当理由,可以解除合同,包括但不限于甲方未按时支付款项、提供的设计或施工条件不符合约定等8.2违约责任8.2.1乙方未按时完成设计或施工,每逾期一日,应向甲方支付合同金额的1%作为违约金8.2.2乙方提供的材料或施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方进行整改或更换,由此产生的费用由乙方承担8.2.3甲方未按时支付款项,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金8.3争议解决8.3.1双方发生争议,应通过友好协商解决8.3.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第九条保险与安全9.1保险范围9.1.1乙方应为其施工人员购买意外伤害保险9.1.2乙方应为其施工设备购买财产保险9.2保险金额9.2.1保险金额应不低于合同金额的110%9.3安全责任9.3.1乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全9.3.2甲方应提供必要的施工安全条件9.4安全措施9.4.1乙方应制定安全施工方案,并严格执行9.4.2乙方应定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患第十条环境保护与文明施工10.1环境保护要求10.1.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规10.1.2乙方应采取措施减少施工对环境的影响10.2文明施工措施10.2.1乙方应保持施工现场的整洁,及时清理施工垃圾10.2.2乙方应遵守施工现场的噪声、粉尘等污染控制标准10.3环境保护责任10.3.1乙方应对施工过程中产生的污染负责,并承担相应的法律责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议,应通过友好协商解决11.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序11.2.1双方应按照争议解决方式,在规定的时间内提交书面争议解决申请11.2.2人民法院应在收到申请之日起3个月内作出判决11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地第十二条合同附件12.1设计文件12.1.1设计合同附件一:设计任务书12.1.2设计合同附件二:设计成果清单12.2施工图纸12.2.1施工合同附件一:施工图纸12.2.2施工合同附件二:施工图纸清单12.3材料清单12.3.1材料合同附件一:材料清单12.3.2材料合同附件二:材料规格及数量表12.4其他附件12.4.1合同签订证明12.4.2双方法定代表人签字及授权委托书第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并加盖公章13.1.2甲方支付首期款项13.2合同终止条件13.2.1合同约定的期限届满13.2.2双方协商一致解除合同13.3合同解除程序13.3.1双方应提前30日书面通知对方解除合同13.3.2解除合同后,双方应按照约定进行结算第十四条合同其他事项14.1合同履行14.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务14.1.2任何一方违反合同约定,应承担相应的法律责任14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认14.2.2合同变更不得违反国家法律法规及公序良俗14.3合同解除14.3.1合同解除需符合合同约定或法律规定14.3.2合同解除后,双方应按照约定进行结算14.4合同终止14.4.1合同终止后,双方应按照约定进行结算14.4.2合同终止后,双方应相互归还已提供的文件和资料第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念及界定1.1第三方是指在本合同执行过程中,因特定目的或服务需要,由甲乙双方同意并邀请介入的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。1.2第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则,不得损害甲乙双方的合法权益。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。2.2第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围及可能产生的风险进行评估,并在合同中明确约定。2.3第三方的责任限额不得超过合同总金额的X%。第三条第三方介入的条件与程序3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。3.2第三方介入前,甲乙双方应共同制定详细的介入方案,明确第三方的职责、权限、义务及责任范围。3.3第三方介入方案需经甲乙双方签字确认后生效。第四条第三方职责与权利4.1第三方应按照合同约定和介入方案,履行相应的职责,包括但不限于:4.1.1监理方:对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全;4.1.2中介方:协助甲乙双方进行合同谈判、签订、履行等;4.1.3咨询方:提供专业意见,协助甲乙双方解决技术、管理等方面的问题;4.1.4检测方:对材料、设备、工程进行检测,确保其符合合同要求。4.2.1获取必要的信息和资料;4.2.2要求甲乙双方配合其履行职责;4.2.3在履行职责过程中,对甲乙双方的行为提出建议或意见。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后,其职责范围应明确界定,避免与其他方的职责重叠或冲突。5.2第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害其利益。5.3甲乙双方应积极配合第三方的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度房屋买卖合同中违约金计算方法3篇
- 小区消防设施日常检查与维护培训
- 2024年版游戏软件销售合同3篇
- 小学一年级预防传染病主题班会
- 二零二五年度政府与中原证券合作合同3篇
- 2025安徽公司二零二五氨水采购与市场调研服务协议3篇
- 2024版活动策划合同
- 2025年度航空航天项目投资合同书3篇
- 医疗健康产业的创新投资机会
- 小学音乐教学中学生创造力的培养方法
- 北京市朝阳区2024-2025学年高二上学期期末考试生物试卷(含答案)
- 2024年江苏省高中学业水平合格性考试数学试卷试题(答案详解1)
- 学前儿童数学教育智慧树知到期末考试答案章节答案2024年湖州师范学院
- 2024年中南出版传媒集团股份有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 超星尔雅学习通《生命安全与救援》章节测试含答案
- 围手术期血糖管理专家共识
- 采购管理实务全套教学课件
- 鲁教版高中地理必修一第一学期总复习课件(共141张PPT)
- 酒店项目投资分析报告可行性报告
- 烟花爆竹零售店(点)安全技术规范.ppt课件
- 视频监控台账参考模板
评论
0/150
提交评论