智能物流系统建设工程承包合同

智能物流系统建设工程承包合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：第一章总则1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，由发包方与承包方签订，旨在明确双方在智能物流系统建设工程中的权利义务关系。1.2本合同所涉及的智能物流系统建设工程包括但不限于系统设计、设备采购、安装调试、系统集成及售后服务等内容。1.3双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同履行本合同约定的各项权利义务。第二章工程项目及范围2.1工程项目名称：智能物流系统建设工程2.2工程地点：____市____区____路____号2.3工程范围：（1）系统设计：根据发包方提供的业务需求，乙方负责智能物流系统的设计；（2）设备采购：乙方负责智能物流系统所需设备的采购；（3）安装调试：乙方负责智能物流系统设备的安装、调试；（4）系统集成：乙方负责将智能物流系统与发包方现有系统进行集成；（5）售后服务：乙方负责提供智能物流系统售后服务。第三章工程进度及质量3.1工程进度：（1）设计阶段：乙方应在合同签订后____日内完成智能物流系统的设计；（2）设备采购阶段：乙方应在设计阶段完成后____日内完成设备采购；（3）安装调试阶段：乙方应在设备采购完成后____日内完成安装调试；（4）系统集成阶段：乙方应在安装调试阶段完成后____日内完成系统集成；（5）售后服务阶段：乙方应在系统集成完成后____日内提供售后服务。3.2工程质量：乙方应保证智能物流系统建设工程的质量符合国家及行业相关标准，保证系统稳定可靠、安全高效。第四章工程价款及支付4.1工程价款：本合同所涉及的智能物流系统建设工程价款为人民币____元（大写：____元整）。4.2支付方式：（1）预付款：发包方应在合同签订后____日内支付乙方预付款人民币____元；（2）进度款：发包方应按照工程进度支付乙方进度款，具体支付比例及时间由双方协商确定；（3）结算款：工程验收合格后，发包方应在验收合格后____日内支付乙方结算款。第五章违约责任5.1如果乙方未按照约定时间完成设计、设备采购、安装调试、系统集成等工作，每延迟一天，乙方应向发包方支付合同总价款的____%作为违约金。5.2如果乙方提供的智能物流系统存在质量问题，导致系统运行不稳定、安全功能不达标，乙方应在接到发包方书面通知后____日内免费修复，否则发包方有权要求乙方支付合同总价款的____%作为违约金。5.3如果因乙方原因导致工程进度延误，使发包方遭受经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。5.4如果发包方未按照约定时间支付预付款、进度款、结算款，每延迟一天，发包方应向乙方支付合同总价款的____%作为违约金。第六章工程变更与索赔6.1如果在工程执行过程中，因发包方要求对智能物流系统进行变更，乙方应按照发包方提出的变更要求进行调整，并报发包方确认。由此产生的额外费用，由双方协商解决。6.2变更流程：（1）发包方应以书面形式提出变更要求；（2）乙方应在收到变更要求后____日内，向发包方提交变更方案及预算；（3）双方应在收到变更方案及预算后____日内，协商确定变更费用及调整进度计划。6.3如果因变更导致工程延期，乙方应在延期时间内完成工程，并承担相应的延期责任。6.4如果乙方因自身原因需要对工程进行调整，应提前向发包方提出书面申请，经发包方同意后方可进行调整。6.5索赔处理：（1）如果乙方因发包方原因导致工程进度延误、成本增加，乙方有权向发包方提出索赔；（2）索赔应以书面形式提出，并提供相应的证据；（3）发包方应在收到索赔申请后____日内予以答复。第七章工程验收7.1工程验收标准：（1）乙方完成智能物流系统建设工程后，应向发包方提交验收申请；（2）验收应按照国家及行业相关标准进行；（3）验收合格后，双方应签订工程验收报告。7.2验收程序：（1）乙方提交验收申请及验收资料；（2）发包方应在收到验收申请后____日内组织验收；（3）验收合格，双方签订工程验收报告；（4）验收不合格，乙方应根据验收意见进行整改，直至验收合格。7.3验收合格后，发包方应在验收合格后____日内支付乙方结算款。第八章知识产权与保密8.1乙方保证其所提供的智能物流系统不侵犯他人的知识产权。8.2双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。8.3保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.4如果乙方违反保密义务，应向发包方支付合同总价款的____%作为违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失。第九章争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。第十章其他10.1本合同一式两份，双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.4本合同签订后，如双方需要对合同内容进行修改或补充，应以书面形式签订补充协议，未经书面同意，任何一方不得单方面变更本合同内容。10.5本合同签订后，如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应尽快通知对方，并协商处理后续事宜。第十一章工程移交与维护11.1工程移交：（1）智能物流系统建设工程验收合格后，乙方应将完整的工程资料和系统操作手册移交给发包方；（2）移交时应保证系统运行正常，所有设备、软件均符合合同约定；（3）发包方应对移交的工程进行确认，并签署工程移交确认书。11.2维护服务：（1）乙方应提供智能物流系统的维护服务，服务期限为验收合格后____年；（2）维护服务包括系统故障排除、软件升级、硬件维修等；（3）维护服务期间，乙方应保证系统正常运行，及时响应发包方的服务请求。11.3维护费用：（1）维护费用应根据双方协商确定的收费标准计算；（2）维护费用应在每年开始时支付，按年度结算。第十二章违约赔偿12.1如果乙方未能按照合同约定完成工程或提供的服务不符合合同要求，应按照以下方式承担违约责任：（1）对于未能按时完成的工程，每延迟一日，乙方应支付合同总价款的____%作为违约金；（2）对于不符合合同要求的服务，乙方应按照发包方的要求进行整改，直至达到合同要求，并承担因此产生的额外费用。12.2如果因乙方原因导致系统运行故障，造成发包方经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。12.3如果发包方未能按时支付合同款项，每延迟一日，应支付合同总价款的____%作为滞纳金。第十三章保险与安全13.1乙方应在工程实施期间，为工程人员办理意外伤害保险，并为工程设备投保财产保险。13.2乙方应保证工程实施期间的安全，遵守国家及地方安全生产法规，采取必要的安全防护措施。13.3如果工程实施期间发生安全，乙方应立即采取措施，防止扩大，并及时通知发包方。第十四章合同的终止和解除14.1在合同履行期间，除非发生以下情况，否则任何一方不得单方面终止或解除合同：（1）双方协商一致；（2）一方违反合同规定，经另一方书面催告后____日内仍未改正；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。14.2合同终止或解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程和已提供的服务的结算事宜。14.3合同终止或解除后，乙方应按照发包方的要求，将已完成的工程和未使用的材料移交给发包方。第十五章法律适用与合同效力15.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。15.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。15.3本合同未尽事宜