建筑工程项目施工合同

建筑工程项目施工合同合同编号：__________第一条工程概况1.1本项目位于____________________，占地面积约为____________________平方米，总建筑面积约为____________________平方米。1.2本工程的施工内容主要包括：____________________。1.3本工程的施工标准及质量要求严格按照____________________标准执行。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币__________元整（大写：____________________元整），包括____________________。2.2合同价款支付方式如下：（1）施工前，业主应向施工方支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）施工过程中，根据工程进度，业主应按照双方约定的比例逐期支付合同价款；（3）工程竣工并经验收合格后，业主应向施工方支付剩余的合同总价款。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为__________个月，自双方签订本合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1施工方应按照约定的施工标准及质量要求完成本项目，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2业主有权对施工过程及工程质量进行监督和检查，施工方应积极配合。4.3工程竣工后，施工方应按照相关法律法规的规定，向业主提供完整的竣工资料。第五条安全生产5.1施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。5.2施工方应建立健全安全生产责任制度，加强对施工人员的安全教育和管理。5.3施工过程中发生安全事故，施工方应立即报告业主，并按照有关规定及时处理。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方如未按照约定的施工标准及质量要求完成工程，业主有权要求施工方返工、修复，并有权要求赔偿因此造成的一切损失。6.3业主如未按照约定支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求赔偿因此造成的一切损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并经验收合格后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工组织设计3.施工方案4.工程量清单5.材料及设备采购清单6.安全生产管理措施7.竣工验收标准和方法8.合同价款支付凭证9.工程变更协议10.违约金计算公式及相关依据二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的施工标准及质量要求完成工程，视为违约。2.施工方未按照约定的施工期限完成工程，视为违约。3.业主未按照约定支付合同价款，视为违约。4.双方未按照约定履行合同义务，导致工程无法正常进行，视为违约。5.施工过程中发生安全事故，未及时报告业主，视为违约。6.双方在履行合同过程中发生争议，未通过友好协商解决，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托施工方进行工程建设。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方的要求进行工程建设。3.施工标准：指国家或行业规定的工程建设质量、安全、进度等方面的要求。4.竣工验收：指工程完成后，由甲方对工程质量、安全、功能等方面进行检查，确认工程符合约定要求的过程。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。6.安全生产：指在施工过程中，对人员、设备、材料等进行安全保护，防止安全事故发生。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇工程变更，双方应及时签订工程变更协议，明确变更内容和价款。2.工程进度延误：如施工方原因导致工程进度延误，应按照约定支付违约金。3.质量问题：如施工过程中出现质量问题，甲方有权要求施工方返工、修复，并有权要求赔偿因此造成的一切损失。4.安全事故：如发生安全事故，施工方应立即报告业主，并按照有关规定及时处理。5.合同争议：如发生合同争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工的合同签订。2.用于明确双方在施工