二零二五年度水利工程监理合同模板6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度水利工程监理合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及地址1.2业主单位名称及地址1.3合同签订日期1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程投资3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方式3.4监理标准4.监理单位职责4.1人员配备4.2质量控制4.3进度控制4.4安全控制4.5环境保护4.6信息管理5.业主单位职责5.1人员配备5.2质量要求5.3进度要求5.4安全要求5.5环境保护5.6信息提供6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件7.合同变更及终止7.1合同变更7.2合同终止7.3合同解除8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及解除10.1合同生效10.2合同解除11.合同附件11.1附件一：监理大纲11.2附件二：监理实施细则11.3附件三：人员配备表11.4附件四：设备清单12.合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理12.2合同终止后的处理13.合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达方式14.3合同份数及效力14.4合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1监理单位名称：水利工程监理有限公司1.2监理单位地址：省市区路号1.3业主单位名称：水利工程建设管理局1.4业主单位地址：省市区路号1.5合同签订日期：2024年3月15日1.6合同期限：自2024年4月1日至2025年3月31日第二条工程概况2.1工程名称：水利枢纽工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：中型水利枢纽工程2.4工程建设内容：大坝、溢洪道、电站、灌溉系统等2.5工程投资：预计总投资为人民币5亿元第三条监理范围及内容3.1监理范围：包括工程设计、施工、设备采购、安装调试等全过程3.2监理内容：质量、进度、安全、投资、合同管理等3.3监理方式：现场监理、远程监理、信息化管理等3.4监理标准：按照国家及行业相关标准执行第四条监理单位职责4.1人员配备：监理单位应配备不少于10名具有相应资质的监理人员4.2质量控制：确保工程质量符合国家及行业标准4.3进度控制：监督工程按合同约定的时间节点推进4.4安全控制：确保工程安全、文明施工4.5环境保护：遵守国家及地方环保法规，保护生态环境4.6信息管理：及时收集、整理、上报工程相关信息第五条业主单位职责5.1人员配备：业主单位应配备不少于5名专职管理人员5.2质量要求：提出质量要求，并对监理单位进行监督5.3进度要求：制定工程进度计划，并对监理单位进行监督5.4安全要求：提出安全要求，并对监理单位进行监督5.5环境保护：配合监理单位做好环境保护工作5.6信息提供：及时向监理单位提供工程相关信息第六条合同价款及支付方式6.1合同价款：人民币2000万元6.2付款方式：分阶段支付，按月结算6.3付款时间：每个工程阶段完成后30日内支付6.4付款条件：监理单位提交付款申请，业主单位审核确认无误后支付第七条合同变更及终止7.1合同变更：合同签订后，如因不可抗力等原因需要变更合同，双方应协商一致，并签订书面变更协议7.2合同终止：合同期限内，如监理单位或业主单位出现严重违约，另一方有权终止合同7.3合同解除：合同签订后，如双方协商一致，可解除合同第八条违约责任8.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责；8.1.2业主单位未按合同约定支付监理费用；8.1.3任何一方未按合同约定的时间节点完成工作；8.1.4任何一方违反合同约定的保密义务；8.1.5任何一方违反合同约定的其他条款。8.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：8.2.1支付违约金；8.2.2恢复、赔偿因违约行为造成的损失；8.2.3承担因违约行为导致的合同解除或终止的责任；8.2.4支付因违约行为导致的调查、仲裁或诉讼费用。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：如双方同意，可委托省市区仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序：仲裁或诉讼程序应按照相关法律法规和仲裁规则进行。第十条合同生效及解除10.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2.1不可抗力导致合同无法履行；10.2.2合同约定的解除条件成就；10.2.3双方协商一致解除合同。第十一条合同附件11.1附件一：监理大纲11.2附件二：监理实施细则11.3附件三：人员配备表11.4附件四：设备清单11.5附件五：合同签订证明文件第十二条合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理：合同解除后，双方应尽快完成合同解除后的善后工作，包括但不限于：12.1.1确认合同解除的具体日期；12.1.2清理并返还各自持有的合同文件；12.1.3结算剩余款项；12.1.4消除合同解除带来的影响。12.2合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定或法律规定处理合同终止后的相关事宜。第十三条合同签署及生效13.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效：本合同自签署之日起生效。第十四条其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容及其相关事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知送达方式：双方之间的通知应以书面形式发送，送达地址以本合同中约定的地址为准。14.3合同份数及效力：本合同一式两份，具有同等法律效力。14.4合同附件效力：本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及范围15.1第三方介入的概念：在履行本合同时，若出现需要第三方提供专业服务、咨询、评估、监督等情况，本条款所述“第三方”指非合同双方的其他独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入的范围：包括但不限于工程技术咨询、安全评估、质量检测、造价咨询、项目管理、争议调解等。第十六条第三方介入的程序16.1提出需求：任何一方认为需要第三方介入时，应提前30日向对方提出书面需求，并说明介入的原因、目的、范围及预期效果。16.2同意与选择：对方应在收到需求后15日内给予答复，同意介入的，双方应共同选择合适的第三方。16.3签订协议：第三方介入前，双方应与第三方签订书面协议，明确各自的权利义务。第十七条甲乙方在第三方介入时的额外条款17.1甲方的额外条款：17.1.1甲方向第三方提供必要的资料和便利，协助其开展工作；17.1.2甲方向第三方支付相应的服务费用；17.1.3甲方对第三方的工作成果承担相应的责任。17.2乙方的额外条款：17.2.1乙方应配合第三方的工作，确保其能够独立、客观地开展工作；17.2.2乙方对第三方的工作成果提出合理意见，并协助第三方进行改进；17.2.3乙方对第三方的工作成果承担相应的责任。第十八条第三方的责任限额18.1第三方的责任限额：第三方在本合同项下的责任，包括但不限于因其工作失误、疏忽或故意行为造成的损失，其责任限额不超过其服务费用的10倍。18.2责任承担：若第三方在履行本合同时发生责任，由第三方承担相应的责任。若第三方无法承担全部责任，甲乙双方应按合同约定的比例分担超出第三方责任限额的部分。第十九条第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲方责任划分：19.1.1第三方对甲方提供的服务承担直接责任；19.1.2甲方对第三方的行为承担连带责任。19.2第三方与乙方责任划分：19.2.1第三方对乙方提供的服务承担直接责任；19.2.2乙方对第三方的行为承担连带责任。19.3第三方与甲乙双方责任划分：19.3.1第三方对甲乙双方提供的服务承担直接责任；19.3.2甲乙双方对第三方的行为承担连带责任。第二十条第三方的保密义务20.1第三方对本合同内容及其相关事项负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。20.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第二十一条第三方的变更及退出21.1第三方变更：如需更换第三方，双方应协商一致，并签订书面变更协议。21.2第三方退出：第三方因故退出本合同时，应提前30日通知甲乙双方，并协助双方完成相关手续。第二十二条第三方介入的其他事项22.1第三方介入的费用：第三方介入的费用由甲乙双方按照实际情况分担。22.2第三方介入的时间：第三方介入的时间由双方协商确定，并纳入本合同执行计划。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理大纲要求：详细说明监理工作的总体目标、范围、内容、方法、人员配备、设备要求等。说明：监理大纲是监理工作的纲领性文件，为监理工作的开展提供指导。2.附件二：监理实施细则要求：具体说明监理工作的具体实施步骤、质量标准、进度要求、安全措施等。说明：监理实施细则是对监理大纲的具体化，是监理人员执行监理工作的具体依据。3.附件三：人员配备表要求：列出监理人员的姓名、职务、资质、工作经历等。说明：人员配备表是监理单位履行合同的人员保障，确保监理工作的质量。4.附件四：设备清单要求：详细列出监理过程中所需设备的名称、型号、数量、规格等。说明：设备清单是监理工作的物质基础，确保监理工作的顺利进行。5.附件五：合同签订证明文件要求：提供合同双方签字盖章的合同文本复印件。说明：合同签订证明文件是合同成立的法定凭证。6.附件六：第三方介入协议要求：明确第三方介入的原因、目的、范围、服务内容、费用、责任等。说明：第三方介入协议是第三方介入的依据，确保第三方工作有序进行。7.附件七：争议解决文件要求：提供争议解决的书面文件，包括协商记录、仲裁裁决或法院判决等。说明：争议解决文件是解决争议的依据，确保争议得到妥善解决。8.附件八：合同解除及终止文件要求：提供合同解除或终止的书面文件，包括解除或终止的原因、时间、条件等。说明：合同解除及终止文件是合同终止的法定凭证。9.附件九：其他相关文件要求：根据实际情况提供其他相关文件，如验收报告、验收证书等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的补充性文件，确保合同履行完整。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按合同约定履行监理职责；违约方未按合同约定的时间节点完成工作；违约方泄露合同内容或相关保密信息；违约方违反合同约定的其他条款。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担调查、仲裁或诉讼费用等。违约方承担的责任限额不超过其服务费用的10倍。3.违约行为示例：示例1：监理单位未按合同约定进行现场监理，导致工程质量问题，监理单位应承担相应的责任。示例2：业主单位未按合同约定支付监理费用，应向监理单位支付违约金。示例3：第三方在提供咨询服务时泄露了甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度水利工程监理合同模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订日期及地点3.合同工期3.1工程名称3.2工程地点3.3工程建设规模3.4工程建设内容4.监理范围及内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理标准5.监理费用5.1费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.监理工作计划及进度安排6.1监理工作计划6.2监理进度安排7.质量要求及标准7.1质量要求7.2质量标准8.安全生产及文明施工要求8.1安全生产要求8.2文明施工要求9.监理报告及信息报送9.1监理报告9.2信息报送10.监理变更及调整10.1变更条件10.2变更程序10.3变更费用11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式12.合同解除及终止12.1解除条件12.2终止条件13.合同生效及终止13.1生效条件13.2终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：水利工程有限责任公司乙方：水利工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同签订日期及地点合同签订日期：2024年3月15日合同签订地点：市区大厦3.合同工期3.1工程名称水利工程3.2工程地点省市县3.3工程建设规模本工程总投资约为人民币5亿元，建设规模为：水库、大坝、溢洪道、引水渠等。3.4工程建设内容（1）水库：总库容为2亿立方米，正常蓄水位为300米。（2）大坝：采用重力坝，坝高100米，坝顶长500米。（3）溢洪道：设计流量为10000立方米/秒。（4）引水渠：全长20公里，设计流量为100立方米/秒。4.监理范围及内容4.1监理范围本合同监理范围包括但不限于：施工准备、施工过程、工程验收等。4.2监理内容（1）审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等；（2）监督施工单位按照设计文件、施工规范和合同要求进行施工；（3）对施工过程中的质量、安全、进度进行监督检查；（4）组织工程验收，提出验收报告；（5）对施工过程中出现的问题提出整改意见。4.3监理标准本合同监理工作按照国家有关法律法规、行业标准和合同约定进行。5.监理费用5.1费用总额本合同监理费用总额为人民币100万元。5.2费用支付方式监理费用分为预付款、进度款和结算款，具体支付方式如下：（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付监理费用的30%；（2）进度款：每月支付监理费用的30%；（3）结算款：工程验收合格后5个工作日内支付监理费用的40%。5.3费用支付时间预付款：合同签订后5个工作日内；进度款：每月10日前；结算款：工程验收合格后5个工作日内。6.监理工作计划及进度安排6.1监理工作计划本合同监理工作计划如下：（1）施工准备阶段：1个月；（2）施工过程阶段：12个月；（3）工程验收阶段：1个月。6.2监理进度安排（1）施工准备阶段：完成施工组织设计、施工方案、施工图纸等审查；（2）施工过程阶段：每月进行一次现场巡查，提出整改意见；（3）工程验收阶段：组织工程验收，提出验收报告。8.质量要求及标准8.1质量要求（1）工程质量应符合国家现行有关标准和规范的要求；（2）工程材料、设备应满足设计文件和合同要求；（3）工程质量应满足工程安全、使用功能和使用寿命的要求。8.2质量标准（1）工程主体结构质量达到国家标准的一级要求；（2）工程质量检验合格率应达到100%；9.安全生产及文明施工要求9.1安全生产要求（1）施工现场应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准；（2）施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工安全；（3）施工现场应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。9.2文明施工要求（1）施工现场应保持整洁，垃圾及时清理；（2）施工现场应规范设置安全警示标志；（3）施工现场应合理规划，不得占用道路、绿化带等公共设施。10.监理报告及信息报送10.1监理报告（1）监理单位应在工程关键节点、重大变更和工程验收时提交监理报告；（2）监理报告应真实、准确、完整地反映工程实际情况；（3）监理报告应包括工程质量、安全、进度等方面的评价和建议。10.2信息报送（1）监理单位应定期向甲方报送工程进度、质量、安全等方面的信息；（2）信息报送应采用书面形式，并在规定时间内送达；（3）信息报送内容包括但不限于：施工日志、质量检测报告、安全事故报告等。11.监理变更及调整11.1变更条件（1）因设计变更、工程量增减等原因，需对监理工作内容进行调整；（2）因不可抗力等因素导致监理工作受阻。11.2变更程序（1）监理单位应在变更发生前向甲方提出书面变更申请；（2）甲方应在收到变更申请后5个工作日内予以答复；（3）经双方协商一致后，由监理单位按照变更后的要求执行。11.3变更费用（1）变更费用按实际发生计算；（2）变更费用由甲方承担。12.违约责任及争议解决12.1违约责任（1）甲方未按合同约定支付监理费用，应向乙方支付违约金；（2）乙方未按合同约定履行监理职责，应向甲方支付违约金；（3）因违约行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任。12.2争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同解除及终止13.1解除条件（1）合同期满；（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。13.2终止条件（1）合同解除；（2）合同期满且监理工作完成；（3）合同约定的其他终止条件。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效；14.3本合同自合同签订之日起至监理工作完成之日止有效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的，根据本合同约定或双方协商一致，参与本合同履行过程中的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高监理工作的专业性、效率和质量，确保工程建设的顺利进行。15.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：技术咨询、专业检测、项目管理、争议调解等。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失，应当承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定第三方责任限额由双方在合同中约定，具体数额根据第三方提供的服务内容和风险程度确定。16.3责任限额的调整如第三方责任限额需要调整，双方应协商一致，并书面通知对方。17.第三方责权利17.1第三方责任（1）第三方应按照合同约定，履行相应的服务职责；（2）第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范；（3）第三方因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方权利（1）第三方有权获得合同约定的报酬；（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和支持；（3）第三方有权对甲方和乙方提出合理化建议。17.3第三方义务（1）第三方应遵守国家法律法规和行业规范；（2）第三方应保守商业秘密，不得泄露甲方和乙方的技术、商业信息；（3）第三方应按照合同约定，及时、准确地向甲方和乙方报告工作进展。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与第三方甲方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任，并在本合同中予以体现。18.2乙方与第三方乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任，并在本合同中予以体现。18.3第三方与监理工作第三方在监理工作中的职责和权限，应与监理合同的规定相一致，并不得影响监理工作的独立性和公正性。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入程序（1）甲方或乙方提出第三方介入的书面申请；（2）双方协商确定第三方介入的方式、内容、费用等；（3）签订第三方介入协议。19.2第三方介入费用第三方介入费用由双方协商确定，并在第三方介入协议中明确。19.3第三方介入的监督甲方和乙方应共同监督第三方的工作，确保其履行合同义务。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序（1）甲方或乙方提出合同变更申请；（2）双方协商确定合同变更内容；（3）签订合同变更协议。20.2合同变更生效合同变更协议经双方签字（或盖章）之日起生效，对本合同及第三方介入协议具有同等法律效力。20.3合同变更的备案合同变更协议应报相关管理部门备案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照副本要求：提供双方最新有效的营业执照副本复印件，加盖公章。2.附件二：合同双方法定代表人身份证明要求：提供双方法定代表人的身份证明文件，如身份证、护照等复印件，加盖公章。3.附件三：合同双方授权委托书要求：如合同双方委托他人代表签订合同，提供授权委托书，明确授权范围和期限，加盖公章。4.附件四：合同双方银行账户信息要求：提供双方银行账户信息，包括开户行、账号、户名等，加盖公章。5.附件五：监理工作计划要求：详细列出监理工作计划，包括时间节点、工作内容、责任人等。6.附件六：监理报告要求：监理报告应真实、准确、完整地反映工程实际情况，包括工程质量、安全、进度等方面的评价和建议。7.附件七：施工组织设计、施工方案、施工图纸等审查意见要求：提供对施工组织设计、施工方案、施工图纸等审查意见的书面文件。8.附件八：工程进度、质量、安全等方面的信息报送记录要求：提供工程进度、质量、安全等方面的信息报送记录，包括报送时间、内容等。9.附件九：第三方介入协议要求：提供与第三方签订的介入协议，明确双方的权利、义务和责任。10.附件十：合同变更协议要求：提供合同变更协议，明确合同变更内容，加盖公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付监理费用。责任认定标准：甲方应向乙方支付违约金，违约金按未支付监理费用的1%计算，累计违约金不超过监理费用的10%。示例说明：若监理费用总额为100万元，甲方未支付监理费用累计达到5万元，则甲方应支付违约金5万元。2.违约行为：乙方未按合同约定履行监理职责。责任认定标准：乙方应向甲方支付违约金，违约金按未履行监理职责造成的损失计算，最高不超过监理费用的20%。示例说明：若因乙方未履行监理职责导致工程质量问题，造成甲方损失10万元，则乙方应支付违约金不超过20万元。3.违约行为：第三方未按合同约定履行服务职责。责任认定标准：第三方应向甲方或乙方支付违约金，违约金按未履行服务职责造成的损失计算，最高不超过其合同约定的服务费用。示例说明：若第三方未按合同约定提供技术咨询，导致甲方损失5万元，则第三方应支付违约金不超过5万元。4.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：甲方和乙方均不承担违约责任，但应积极采取措施减轻损失。示例说明：若因地震导致工程无法继续施工，双方均不承担违约责任，但应协商解决后续问题。全文完。二零二四年度水利工程监理合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容4.监理期限4.1监理开始时间4.2监理结束时间5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4支付时间6.监理工作要求6.1监理人员资质要求6.2监理工作流程6.3监理报告要求7.施工单位配合义务7.1提供施工图纸及资料7.2施工现场配合7.3施工进度配合8.监理单位权利与义务8.1监理单位权利8.2监理单位义务9.施工单位权利与义务9.1施工单位权利9.2施工单位义务10.争议解决方式10.1争议解决原则10.2争议解决方式10.3争议解决地点11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1监理单位名称：水利工程监理有限公司1.1.2监理单位法定代表人：1.1.3监理单位注册地址：省市区路号1.1.4监理单位联系电话：02156781.2施工单位信息1.2.1施工单位名称：水利工程施工有限公司1.2.2施工单位法定代表人：1.2.3施工单位注册地址：省市区路号1.2.4施工单位联系电话：021876543212.工程概况2.1工程名称：水库除险加固工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：水库总库容万立方米，水库大坝长米，坝高米2.4工程类别：水利枢纽工程3.监理范围及内容3.1监理范围3.1.1工程设计阶段：对工程设计文件进行审查，确保设计符合国家相关规范和标准3.1.2工程施工阶段：对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全3.1.3工程验收阶段：对工程进行验收，确保工程符合设计要求和国家规范3.2监理内容3.2.1对施工单位的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查3.2.2对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工工艺等进行审查3.2.3对施工单位的原材料、设备、施工工艺等进行检验3.2.4对施工单位的施工过程进行现场监督，确保施工质量3.2.5对施工单位的施工进度进行跟踪，确保工程按期完成3.2.6对施工单位的安全生产进行监督检查，确保安全生产4.监理期限4.1监理开始时间：2024年1月1日4.2监理结束时间：2026年12月31日5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）5.2费用构成：监理服务费、人员差旅费、资料费等5.3支付方式：分阶段支付，具体支付比例和时间为：5.3.1合同签订后支付监理费用总额的30%5.3.2工程施工阶段支付监理费用总额的50%5.3.3工程验收合格后支付监理费用总额的20%6.监理工作要求6.1监理人员资质要求6.1.1监理人员应具备相关水利工程专业资格证书6.1.2监理人员应具备丰富的水利工程施工监理经验6.2监理工作流程6.2.1制定监理计划6.2.2审查设计文件6.2.3监督施工过程6.2.4检验原材料、设备、施工工艺6.2.5编制监理报告6.2.6参与工程验收6.3监理报告要求6.3.1监理报告应真实、准确、完整地反映监理工作情况6.3.2监理报告应包括工程概况、监理工作内容、监理结果等6.3.3监理报告应在监理工作结束后30日内提交给施工单位和建设单位8.监理单位权利与义务8.1监理单位权利8.1.1对施工单位的施工质量、进度、安全、环保等方面进行检查、监督和验收8.1.2对不符合规范和标准的施工行为提出整改要求8.1.3对施工单位的违约行为提出警告或终止合同的权利8.1.4要求施工单位提供必要的施工资料和现场配合8.2监理单位义务8.2.1按照合同约定的时间、地点和内容进行监理工作8.2.2保证监理工作的公正、公平和客观8.2.3对监理过程中获取的信息保密8.2.4及时向施工单位和建设单位报告监理情况9.施工单位权利与义务9.1施工单位权利9.1.1要求监理单位按照合同约定提供监理服务9.1.2对监理单位的不当行为提出异议9.1.3在监理单位提出整改要求后，有权进行整改并要求监理单位进行验收9.2施工单位义务9.2.1按照工程设计文件和国家规范进行施工9.2.2配合监理单位进行监理工作，提供必要的施工资料和现场配合9.2.3在监理单位提出整改要求后，及时进行整改9.2.4在工程验收合格后，按合同约定支付监理费用10.争议解决方式10.1争议解决原则10.1.1争议双方应本着友好协商的原则解决争议10.1.2争议解决过程中，应遵循法律法规和合同约定10.2争议解决方式10.2.1争议双方应在争议发生后30日内协商解决10.2.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地省市区11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1施工单位严重违约，经监理单位提出整改后仍不整改的11.1.2监理单位严重违约，经施工单位提出整改后仍不整改的11.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行的11.2合同终止条件11.2.1工程验收合格，合同目的达到11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3合同约定的其他终止条件12.违约责任12.1违约情形12.1.1施工单位未按合同约定进行施工，导致工程延误或质量不合格12.1.2监理单位未按合同约定提供监理服务，导致工程延误或质量不合格12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，协商不成时，由人民法院判决13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效13.1.2合同符合法律法规的规定13.2合同解除条件13.2.1合同约定的解除条件成就13.2.2双方协商一致解除合同14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程概况表、监理服务计划、验收报告等14.2合同未尽事宜处理14.2.1合同未尽事宜，由双方协商解决14.2.2若协商不成，按合同签订地法律法规处理第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方，是指非合同双方当事人，但参与合同履行或与合同履行有直接关联的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入形式15.2.1第三方介入可以是提供技术支持、咨询服务、检测评估、项目管理等服务。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方同意，并由双方共同签订补充协议或委托书。15.4第三方介入的职责15.4.1第三方应按照合同约定和补充协议的条款，履行相应的职责。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的，其责任限额由合同双方与第三方在补充协议中约定。16.2第三方责任范围16.2.1第三方责任范围限于其职责范围内的事项，超出职责范围的行为不承担相应责任。17.第三方权利17.1第三方权利保障17.1.1第三方在履行职责过程中，其合法权益应得到合同双方的尊重和保护。17.2第三方权利行使17.2.1第三方应在合同约定和补充协议的框架内行使权利。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与合同双方的关系18.1.1第三方与合同双方是委托与被委托的关系，双方应按照合同约定和补充协议的条款履行各自义务。18.2第三方与施工单位的关系18.2.1第三方对施工单位的指导和监督应在合同双方的授权和监督下进行。18.3第三方与监理单位的关系18.3.1第三方与监理单位在监理工作中的关系是相互配合、相互监督的关系。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入时的额外条款19.1.1第三方介入时的费用承担19.1.2第三方介入时的工作期限19.1.3第三方介入时的成果交付和验收19.1.4第三方介入时的保密义务19.2第三方介入时的说明19.2.1第三方介入应有利于提高工程质量和效率，降低成本。19.2.2第三方介入时，合同双方应确保第三方的独立性和客观性。19.2.3第三方介入时，合同双方应确保第三方的资质和信誉。20.第三方介入的变更和终止20.1第三方介入的变更20.1.1第三方介入的变更需经合同双方同意，并由双方共同签订变更协议。20.2第三方介入的终止20.2.1第三方介入的终止条件包括但不限于：20.2.1.1合同目的达成20.2.2.2第三方职责履行完毕20.2.3.3合同双方协商一致终止20.2.4.4法律法规或政策变化导致第三方无法继续履行职责20.3第三方介入的终止程序20.3.1第三方介入的终止，需由合同双方共同发出终止通知，并按照补充协议的约定处理相关事宜。20.4第三方介入的终止后的责任划分20.4.1第三方介入终止后，合同双方应按照补充协议的约定，划分各自的责任。20.5第三方介入终止后的费用结算20.5.1第三方介入终止后，合同双方应按照补充协议的约定，进行费用结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况表详细要求：包含工程名称、地点、规模、类别、设计单位、施工单位等基本信息。说明：用于了解工程的基本情况。2.监理服务计划详细要求：包括监理范围、内容、人员配置、工作流程、时间安排等。说明：用于指导监理工作的开展。3.施工单位资质证明文件详细要求：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明：用于确认施工单位具备相应的施工能力。4.施工单位施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工工艺、进度安排、质量保证措施等。说明：用于审查施工单位的施工组织能力。5.施工单位施工方案详细要求：包括施工方法、施工工艺、施工顺序、施工要点等。说明：用于审查施工单位的施工技术能力。6.施工单位原材料、设备检验报告详细要求：包括原材料、设备的合格证明、检验报告等。说明：用于确认原材料、设备的质量。7.施工单位施工过程记录详细要求：包括施工日期、施工内容、施工质量、安全情况等。说明：用于监督施工单位的施工过程。8.监理报告详细要求：包括工程概况、监理工作内容、监理结果、整改建议等。9.工程验收报告详细要求：包括工程概况、验收内容、验收结果、验收意见等。说明：用于确认工程是否达到设计要求。10.合同补充协议详细要求：包括合同变更、补充内容、双方签字盖章等。说明：用于对合同内容进行补充或变更。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为施工单位未按合同约定进行施工，导致工程延误或质量不合格。监理单位未按合同约定提供监理服务，导致工程延误或质量不合格。第三方未按补充协议的约定履行职责，导致工程延误或质量不合格。2.责任认定标准违约行为的认定标准依据合同约定、国家相关法律法规和行业标准。责任认定标准包括违约行为的性质、情节、影响等因素。3.违约责任认定施工单位违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。监理单位违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.违约责任示例说明施工单位未按期完成工程，延误工期10天，应支付违约金人民币10万元。监理单位未按照监理计划进行监理，导致工程质量问题，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三方在提供技术支持过程中，因自身原因导致工程延误，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。二零二四年度水利工程监理合同模板3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3合同签订日期1.4合同有效期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程总投资2.5工程建设周期3.监理内容3.1工程施工监理3.2质量监理3.3进度监理3.4安全监理3.5环境监理3.6文明施工监理4.监理单位权利与义务4.1监理单位权利4.1.1依照合同约定对工程质量、进度、安全等方面进行检查、监督、控制4.1.2享有合同约定范围内的报酬及费用4.1.3对施工单位违反合同的行为提出处理意见4.2监理单位义务4.2.1按照合同约定进行监理工作4.2.2完成合同约定的监理任务4.2.3对施工单位进行技术指导和咨询服务5.施工单位权利与义务5.1施工单位权利5.1.1享有合同约定范围内的工程进度款5.1.2享有合同约定范围内的工程质量保证金5.1.3对监理单位提出的处理意见提出异议5.2施工单位义务5.2.1严格按照合同约定进行工程施工5.2.2配合监理单位进行工程质量、进度、安全等方面的监理工作5.2.3对监理单位提出的合理建议予以采纳6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用构成6.3支付方式及时间7.工程变更及索赔7.1工程变更的范围及条件7.2索赔的处理程序及赔偿标准8.合同解除及终止8.1合同解除的条件8.2合同解除的程序8.3合同终止的条件9.违约责任9.1监理单位违约责任9.2施工单位违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.其他约定11.1保密条款11.2通知与送达11.3合同附件12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同附件13.1工程施工图纸13.2工程量清单13.3工程合同14.合同签订14.1合同签订人14.2合同签订日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称：监理有限公司1.2监理单位地址：省市区路号1.3施工单位名称：建设集团有限公司1.4施工单位地址：省市区路号1.5合同签订日期：2024年1月1日1.6合同有效期限：自2024年1月1日起至2026年12月31日止2.工程概况2.1工程名称：水利工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：总装机容量万千瓦，水库总库容亿立方米2.4工程总投资：人民币亿元2.5工程建设周期：48个月3.监理内容3.1工程施工监理：对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工质量、施工进度、施工安全等方面进行全过程监理。3.2质量监理：负责监督施工质量，确保工程质量达到国家及行业相关标准。3.3进度监理：对施工进度进行监控，确保工程按计划推进。3.4安全监理：负责监督施工现场的安全管理，确保施工安全。3.5环境监理：负责监督施工现场的环境保护工作，确保工程对环境的影响降至最低。3.6文明施工监理：负责监督施工现场的文明施工，确保施工环境整洁有序。4.监理单位权利与义务4.1监理单位权利4.1.1依照合同约定对工程质量、进度、安全等方面进行检查、监督、控制4.1.2享有合同约定范围内的报酬及费用4.1.3对施工单位违反合同的行为提出处理意见4.2监理单位义务4.2.1按照合同约定进行监理工作4.2.2完成合同约定的监理任务4.2.3对施工单位进行技术指导和咨询服务5.施工单位权利与义务5.1施工单位权利5.1.1享有合同约定范围内的工程进度款5.1.2享有合同约定范围内的工程质量保证金5.1.3对监理单位提出的处理意见提出异议5.2施工单位义务5.2.1严格按照合同约定进行工程施工5.2.2配合监理单位进行工程质量、进度、安全等方面的监理工作5.2.3对监理单位提出的合理建议予以采纳6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额：人民币万元6.2费用构成：监理人员费用、设备使用费用、交通差旅费用、资料编制费用等6.3支付方式及时间：监理单位每月向施工单位提交费用结算清单，施工单位应在收到清单后个工作日内支付相应费用7.工程变更及索赔7.1工程变更的范围及条件：因设计变更、地质条件变化、不可抗力等原因，导致工程规模、工程量、工程进度等发生变化时，经双方协商一致，可进行工程变更。7.2索赔的处理程序及赔偿标准：因监理单位或施工单位原因导致工程延误或损失，双方应按照合同约定和实际损失进行索赔，索赔程序如下：7.2.1索赔方应在事件发生后个工作日内向对方提出索赔申请，并提供相关证据。7.2.2受理方应在收到索赔申请后个工作日内进行核实，并给予答复。7.2.3双方协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。8.合同解除及终止8.1合同解除的条件8.1.1监理单位或施工单位因故无法履行合同，经双方协商一致，可以解除合同。8.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行或继续履行已无意义，双方可以解除合同。8.1.3一方严重违约，另一方有权解除合同。8.2合同解除的程序8.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的理由。8.2.2双方应在接到解除合同通知后个工作日内，就合同解除后的善后事宜达成协议。8.3合同终止的条件8.3.1合同约定的期限届满，合同自然终止。8.3.2合同解除后，合同终止。9.违约责任9.1监理单位违约责任9.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。9.1.2监理单位因故意或重大过失导致工程损失，应赔偿损失。9.2施工单位违约责任9.2.1施工单位未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。9.2.2施工单位因故意或重大过失导致工程损失，应赔偿损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。11.其他约定11.1保密条款11.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2通知与送达11.2.1除非双方另有约定，通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达。11.3合同附件11.3.1本合同附件包括但不限于：工程施工图纸、工程量清单、工程合同等。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后，本合同生效。12.2合同生效日期12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.合同附件13.1工程施工图纸13.2工程量清单13.3工程合同14.合同签订14.1合同签订人14.1.1监理单位代表：14.1.2施工单位代表：14.2合同签订日期14.2.12024年1月1日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、设备供应、技术咨询、项目管理等。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项。15.3.2甲乙双方共同与第三方签订相关服务协议，明确双方的权利和义务。15.3.3第三方介入后，应遵守本合同及甲乙双方与第三方签订的服务协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据第三方服务协议及本合同约定确定。16.1.2第三方责任限额不得超过甲乙双方在本合同中约定的责任限额。16.2第三方责任的承担16.2.1第三方在履行服务协议过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.2.2第三方责任限额内的损失，由第三方承担；超出责任限额的部分，由甲乙双方按比例分担。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供专业服务，甲方有权对第三方的服务质量进行监督。17.1.2第三方在履行服务协议过程中，应遵守甲方的要求，不得损害甲方的合法权益。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方提供专业服务，乙方有权对第三方的服务质量进行监督。17.2.2第三方在履行服务协议过程中，应遵守乙方的要求，不得损害乙方的合法权益。17.3第三方与监理单位的划分17.3.1第三方在监理单位的监督下履行服务协议，监理单位有权对第三方的服务进行审查和验收。17.3.2第三方在履行服务协议过程中，应配合监理单位的工作，不得干扰监理单位的正常监理活动。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1第三方介入时的额外条款18.1.1第三方介入后，甲乙双方应就第三方介入的相关事宜进行协商，并签订补充协议。18.1.2补充协议应明确第三方的权利、义务和责任，以及甲乙双方与第三方之间的责任划分。18.2第三方介入时的额外说明18.2.1第三方介入后，甲乙双方应确保第三方服务协议与本合同的一致性。18.2.2第三方介入后，甲乙双方应加强沟通与协调，确保工程顺利进行。18.2.3第三方介入后，甲乙双方应共同监督第三方履行服务协议，确保第三方服务质量。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更的提出19.1.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。19.2合同变更的生效19.2.1合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，对本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工图纸详细要求：包含工程总体布局、各建筑物结构设计、设备布置、施工详图等。说明：施工图纸是工程实施的重要依据，应确保图纸的准确性、完整性和可操作性。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程结算和支付的重要依据，应确保清单的准确性。3.工程合同详细要求：明确甲乙双方的权利和义务，包括工程范围、质量标准、工期、付款方式等。说明：工程合同是甲乙双方履行工程的主要法律文件，应确保合同的合法性、完整性和可执行性。4.监理单位资质证书详细要求：监理单位的资质证书应合法有效，符合监理业务要求。说明：监理单位资质证书是监理单位进行监理工作的合法凭证。5.施工单位资质证书详细要求：施工单位资质证书应合法有效，符合施工业务要求。说明：施工单位资质证书是施工单位进行施工工作的合法凭证。6.第三方服务协议详细要求：第三方服务协议应明确第三方的服务内容、质量标准、费用、责任等。说明：第三方服务协议是第三方提供专业服务的法律文件。7.工程变更单详细要求：工程变更单应详细记录工程变更的原因、内容、影响、处理意见等。说明：工程变更单是工程变更管理的记录文件。8.工程验收报告详细要求：工程验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、人员、内容、结果等。说明：工程验收报告是工程验收的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为施工单位未按合同约定的时间完成工程监理单位未按合同约定履行监理职责第三方未按服务协议提供合格服务甲乙双方未按合同约定支付款项2.责任认定标准违约行为的认定应以合同约定和事实为依据。责任认定标准应明确，包括违约行为的性质、程度、影响等。3.违约责任施工单位未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应支付合同总价1%的违约金。监理单位未履行监理职责，导致工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任。第三方未提供合格服务，导致工程损失，应承担相应的赔偿责任。甲乙双方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应支付欠款金额的1%的滞纳金。示例说明：施工单位因施工人员不足，导致工程延误10天。根据合同约定，施工单位应支付合同总价10%的违约金。监理单位在监理过程中发现施工单位使用不合格材料，未及时制止，导致工程质量问题。监理单位应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度水利工程监理合同模板4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程工期3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理职责及权利4.1监理职责4.2监理权利5.监理费用及支付方式5.1监理费用5.2支付方式5.3付款期限6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3工程验收程序7.争议解决方式7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.违约责任8.1违约责任8.2违约金8.3违约赔偿9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除程序10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同变更效力11.合同附件11.1附件一：监理大纲11.2附件二：监理细则11.3附件三：工程量清单12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同备案13.1备案机关13.2备案程序13.3备案期限14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：水利工程建设单位（2）乙方：水利工程监理公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系方式（1）甲方联系人：（2）甲方联系电话：138xxxx5678（3）乙方联系人：（4）乙方联系电话：139xxxx87652.合同标的及工程概况2.1工程名称：水利枢纽工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：总库容亿立方米，装机容量万千瓦2.4工程类别：大型水利枢纽工程2.5工程工期：自合同签订之日起个月3.监理范围及内容3.1监理范围：包括但不限于工程质量、进度、投资、安全、合同、信息、环境保护等方面的监理工作3.2监理内容：3.2.1对工程的设计、施工、安装、调试等全过程进行监理3.2.2检查施工单位的资质、人员和设备是否符合要求3.2.3对工程原材料、构配件、设备进行检验和验收3.2.4对工程进度进行跟踪和监督3.2.5对工程质量进行检验和评定3.2.6对工程投资进行控制和审核3.2.7对工程安全进行监控和检查3.2.8对合同执行情况进行监督和协调3.2.9对工程信息进行收集、整理和分析3.2.10对环境保护措施进行监督和评估4.监理职责及权利4.1监理职责：4.1.1严格执行国家有关水利工程的法律法规和标准规范4.1.2对工程的设计、施工、安装、调试等全过程进行严格监理4.1.3对工程质量和安全进行全面监督4.1.4对工程进度和投资进行控制4.1.5对合同执行情况进行监督和协调4.1.6对工程信息进行收集、整理和分析4.1.7对环境保护措施进行监督和评估4.2监理权利：4.2.1要求施工单位提供必要的资料和报告4.2.2对不符合要求的工程进行停工整改4.2.3对施工单位提出整改意见4.2.4对工程质量和安全提出警告和处罚4.2.5对工程进度和投资提出建议和调整4.2.6对合同执行提出意见和建议4.2.7对工程信息进行查阅和保密5.监理费用及支付方式5.1监理费用：根据工程规模和监理内容，监理费用为人民币万元整5.2支付方式：5.2.1合同签订后，甲方支付监理费用的%5.2.2工程进度达到%时，甲方支付监理费用的%5.2.3工程验收合格后，甲方支付监理费用的%5.2.4乙方提供最终监理报告后，甲方支付监理费用的%6.工程进度及验收6.1工程进度计划：根据工程特点和实际情况，制定详细的工程进度计划6.2工程验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收6.3工程验收程序：6.3.1施工单位提交工程验收申请6.3.2乙方组织专家对工程进行验收6.3.3验收合格后，由甲方颁发工程验收证书7.争议解决方式7.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁8.违约责任8.1违约责任8.1.1甲方未按合同约定支付监理费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付监理费用的%8.1.2乙方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、安全或进度出现问题，应承担相应的法律责任8.1.3任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任8.2违约金8.2.1违约金的计算方式为：违约金额×违约金比例8.3违约赔偿8.3.1赔偿金额根据实际损失计算，包括直接损失和间接损失9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致解除合同9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3一方严重违约，另一方提出解除合同9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格，监理任务完成9.2.2合同约定的其他终止条件9.3合同解除程序9.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方9.3.2双方应在接到通知后日内达成解除合同的协议9.3.3未能在规定时间内达成协议的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同文本10.1.2合同文本经双方盖章或签字10.1.3合同符合法律法规的要求10.2合同变更程序10.2.1双方协商一致10.2.2以书面形式对合同进行变更10.2.3变更后的合同文本经双方盖章或签字10.3合同变更效力10.3.1变更后的合同文本具有同等法律效力10.3.2变更后的合同条款对双方具有约束力11.合同附件11.1附件一：监理大纲11.1.1监理大纲应包括监理范围、监理内容、监理方法、监理人员等11.2附件二：监理细则11.2.1监理细则应详细规定监理的具体操作流程、质量标准、验收标准等11.3附件三：工程量清单11.3.1工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等12.合同签署12.1签署日期：____年____月____日12.2签署地点：____省____市____区____路____号12.3签署人：12.3.1甲方代表：（签字）12.3.2乙方代表：（签字）13.合同备案13.1备案机关：____省____市____区水利局13.2备案程序：按照备案机关的要求进行备案13.3备案期限：自合同签订之日起个工作日内完成备案14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，参与合同执行、监督或提供专业服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联企业。15.2第三方介入情形15.2.1工程监理需要专业检测、鉴定或评估时，可引入第三方检测、鉴定或评估机构。15.2.2合同履行过程中，因特殊情况需要引入第三方进行调解或仲裁时。15.2.3甲乙双方协商一致，认为有必要引入第三方参与合同执行的其它情形。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同目标未达成的，应承担相应的责任。15.3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，不得超过合同总价的%。15.3.3第三方责任限额的确定，应考虑第三方的资质、经验、工作范围等因素。15.4第三方职责与权利15.4.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。15.4.3第三方有权对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的关系：15.5.1.1第三方应向甲方报告工作进展和结果。15.5.1.2甲方对第三方的工作进行监督和评估。15.5.1.3第三方应遵守甲方制定的规章制度。15.5.2第三方与乙方的关系：15.5.2.1第三方应向乙方提供所需的专业服务。15.5.2.2乙方对第三方的服务质量进行监督和验收。15.5.2.3第三方应遵守乙方的工作安排和要求。15.5.3第三方与工程其他参与方的关系：15.5.3.1第三方应与施工单位、设计单位等工程其他参与方保持沟通和协作。15.5.3.2第三方应协助解决工程实施过程中出现的问题。15.5.3.3第三方应确保其工作不会对工程其他参与方造成不利影响。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方协商一致后，向第三方发出介入申请。16.1.2第三方收到申请后，应在日内回复是否接受介入。16.2第三方介入的确认16.2.1第三方接受介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各方的权利和义务。16.2.2补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。16.3第三方介入的监督16.3.1甲乙双方对第三方的介入工作进行监督，确保其履行职责。16.3.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况。16.4第三方介入的终止16.4.1第三方介入任务完成后，甲乙双方应确认其工作成果。16.4.2第三方介入终止后，甲乙双方应就第三方的服务费用进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理大纲详细要求和说明：监理大纲应包括监理范围、监理内容、监理方法、监理人员及职责等。大纲应体现监理工作的整体规划和安排。大纲应与国家相关标准和规范相符。2.附件二：监理细则详细要求和说明：监理细则应详细规定监理的具体操作流程、质量标准、验收标准等。细则应针对工程的具体情况进行细化。细则应确保监理工作的规范性和有效性。3.附件三：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。清单应与设计图纸、合同等文件相符。清单应确保工程量的准确性和完整性。4.附件四：合同补充协议详细要求和说明：补充协议应包括甲乙双方就合同内容达成的一致意见。补充协议应与本合同具有同等法律效力。补充协议应明确双方的权利和义务。5.附件五：第三方介入协议详细要求和说明：协议应明确第三方的介入范围、职责、权利和义务。协议应确保第三方的独立性和公正性。协议应与甲乙双方的利益相符。6.附件六：工程验收报告详细要求和说明：验收报告应详细记录工程验收的实际情况。报告应包括工程进度、质量、安全等方面的评价。报告应确保验收结果的准确性和客观性。7.附件七：工程变更单详细要求和说明：变更单应详细记录工程变更的原因、内容、影响及处理措施。变更单应经甲乙双方签字确认。变更单应确保工程变更的合法性和合理性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按合同约定支付监理费用。未按合同约定提供工程资料和条件。未按合同约定配合监理工作。乙方违约行为：未按合同约定履行监理职责。提供的监理服务不符合合同要求。未按合同约定提供监理报告。第三方违约行为：未按合同约定履行职责。提供的服务不符合合同要求。未按合同约定提供相关报告。2.责任认定标准：违约责任认定应根据违约行为的性质、影响及损失程度进行。违约责任认定应遵循公平、公正、合理的原则。3.违约责任示例说明：甲方未按合同约定支付监理费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付监理费用的%。乙方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。第三方未按合同约定提供检测报告，应向甲方和乙方支付违约金，违约金为检测费用的一倍。全文完。二零二四年度水利工程监理合同模板5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1水利工程概况2.2监理范围及内容2.3监理期限3.监理费用及支付方式3.1监理费用总额3.2费用支付方式3.3费用支付时间4.监理工作内容及要求4.1监理工作原则4.2监理工作内容4.3监理工作标准5.监理工作程序及方法5.1监理工作程序5.2监理方法5.3监理记录及报告6.监理资料及档案管理6.1监理资料范围6.2档案管理要求6.3档案保管期限7.监理责任及义务7.1监理责任7.2监理义务7.3违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同变更及解除10.1合同变更程序10.2合同解除程序10.3合同变更及解除的法律后果11.违约责任11.1违约责任种类11.2违约责任承担方式11.3违约责任计算方法12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理程序12.3不可抗力对合同的影响13.合同附件13.1附件一：水利工程概况13.2附件二：监理工作内容13.3附件三：监理费用清单14.其他约定事项14.1合同签订时间14.2合同份数14.3合同签署14.4合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：水利工程建设单位（2）乙方：水利工程监理单位1.2合同双方地址（1）甲方地址：_______（2）乙方地址：_______1.3合同双方联系方式（1）甲方联系方式：_______（2）乙方联系方式：_______2.合同标的2.1水利工程概况（1）工程名称：_______（2）工程地点：_______（3）工程规