二零二五年度新型城镇化道路工程合同保修与养护标准3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新型城镇化道路工程合同保修与养护标准本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.保修范围3.1保修期限3.2保修内容3.3保修责任4.养护标准4.1养护周期4.2养护内容4.3养护责任5.保修与养护费用5.1费用承担方5.2费用支付方式5.3费用支付期限6.质量保证6.1质量标准6.2质量检验6.3质量纠纷处理7.技术服务7.1技术支持7.2技术培训7.3技术更新8.合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约纠纷处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达时间13.合同附件13.1附件一：工程保修与养护计划13.2附件二：保修与养护费用清单13.3附件三：技术支持与培训计划14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度新型城镇化道路工程合同保修与养护标准”。1.2合同双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.3合同签订日期本合同于二零二四年[具体日期]签订。1.4合同有效期本合同自签订之日起生效，至二零二四年[具体日期]终止。2.工程概况2.1工程名称新型城镇化道路工程2.2工程地点[具体地点]2.3工程规模[具体规模描述，如：全长公里，宽米]2.4工程类别市政道路工程3.保修范围3.1保修期限自工程竣工验收合格之日起，道路工程保修期为五年。3.2保修内容包括但不限于路基、路面、排水设施、照明设施、交通设施等。3.3保修责任乙方负责在保修期内对保修范围内的质量问题进行修复，确保道路工程正常运行。4.养护标准4.1养护周期道路工程完成后，乙方应每月进行一次全面检查，每季度进行一次专项养护。4.2养护内容包括但不限于路面平整度、排水设施畅通、照明设施完好、交通设施齐全等。4.3养护责任乙方负责制定养护计划，并按照计划进行养护工作，确保道路工程的质量。5.保修与养护费用5.1费用承担方保修与养护费用由乙方承担。5.2费用支付方式费用按季度支付，甲方应在每季度第一个月内支付上一季度的费用。5.3费用支付期限乙方应在收到甲方支付的费用后十个工作日内，完成相应的保修与养护工作。6.质量保证6.1质量标准道路工程的质量应符合国家有关标准和规范。6.2质量检验甲方有权对道路工程的质量进行检验，乙方应予以配合。6.3质量纠纷处理如出现质量纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.合同变更与解除8.1变更条件任何一方如需变更本合同内容，应提前三十日书面通知对方，经双方协商一致后，方可签订书面变更协议。8.2解除条件（1）一方严重违约，经对方催告后仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。8.3变更与解除程序变更或解除合同，双方应书面通知对方，并按照法定程序办理相关手续。9.违约责任9.1违约情形（1）乙方未按约定进行保修与养护工作；（2）乙方提供的保修与养护服务不符合合同约定；（3）甲方未按约定支付保修与养护费用；（4）任何一方未按约定履行合同其他义务。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约纠纷处理违约纠纷应通过协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决机构协商和调解可由双方自行选择；仲裁或诉讼应向合同签订地有管辖权的人民法院提起。10.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规，并尊重双方意愿。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件合同履行完毕或依法解除后，合同终止。11.3合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理。12.通知与送达12.1通知方式通知应以书面形式发送，可通过邮寄、电子邮件、传真等方式进行。12.2送达地址双方的送达地址应在合同中明确约定。12.3送达时间通知自发送之日起视为送达，但邮寄以邮戳为准。13.合同附件13.1附件一：工程保修与养护计划详细列明保修与养护的具体措施、周期、责任人等。13.2附件二：保修与养护费用清单详细列明各项保修与养护费用的计算依据和标准。13.3附件三：技术支持与培训计划详细列明技术支持与培训的内容、方式、时间等。14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中的第三方指在合同履行过程中，为提供专业服务、监督、评估或其他辅助功能的独立实体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保工程保修与养护工作的规范性和专业性。15.3第三方介入方式1.甲方或乙方邀请第三方参与合同履行的相关环节；2.双方共同委托第三方提供专业服务；3.第三方作为独立第三方对合同执行情况进行监督和评估。15.4第三方职责1.对道路工程的质量、进度、安全等进行监督；2.对保修与养护工作进行评估，提出改进建议；3.对合同履行过程中的争议进行调解。15.5第三方权利1.接受甲方或乙方的委托，独立开展工作；2.要求甲方或乙方提供必要的资料和条件；3.对合同履行情况进行公开，接受社会监督。16.甲乙方额外条款16.1甲方的额外条款甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并对其工作进行监督和评估。16.2乙方的额外条款乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件，并对第三方的评估结果进行整改。17.第三方责任限额17.1责任限额定义1.乙方因第三方责任造成的经济损失，不超过合同总额的5%；2.第三方因自身原因造成的经济损失，不超过其收取服务费用的10%。17.2责任限额计算责任限额的计算以实际发生的经济损失为准，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。17.3超额责任如第三方责任造成的经济损失超过责任限额，超出部分由责任方承担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方报告工作进展和评估结果，甲方有权对第三方的工作进行监督。18.2第三方与乙方的关系第三方应向乙方提供技术支持和服务，乙方有权对第三方的服务质量进行评价。18.3第三方与其他各方的关系19.争议解决19.1第三方争议如第三方与其他各方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。19.2合同争议第三方介入引起的合同争议，应按照本合同第10条“争议解决”的相关规定处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程保修与养护计划详细要求：包括保修与养护的具体措施、周期、责任人、所需材料及设备清单等。说明：本附件为合同履行过程中的指导性文件，乙方应根据此计划执行保修与养护工作。2.附件二：保修与养护费用清单详细要求：列明各项保修与养护费用的计算依据、标准、支付方式及支付期限。说明：本附件为费用支付依据，甲方应按照清单支付相关费用。3.附件三：技术支持与培训计划详细要求：包括技术支持的内容、方式、时间、责任人，以及培训的具体安排、内容、时间等。说明：本附件为乙方提供技术支持与培训的详细计划，旨在提升乙方的技术水平和服务质量。4.附件四：第三方资质证明详细要求：第三方提供其营业执照、资质证书、相关许可证等证明文件。说明：本附件用于证明第三方具备参与合同履行的资格和能力。5.附件五：第三方工作计划详细要求：第三方提供其工作计划，包括工作内容、时间安排、责任人等。说明：本附件为第三方工作的具体安排，甲方和乙方应予以监督和评估。6.附件六：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、程序等。说明：本附件为双方在发生争议时遵循的协议，旨在快速、公正地解决争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定进行保修与养护工作。乙方提供的保修与养护服务不符合合同约定。甲方未按约定支付保修与养护费用。任何一方未按约定履行合同其他义务。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金计算标准：按违约金额的1%计算，最高不超过合同总额的5%。赔偿损失：按实际损失计算，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。3.违约责任示例：乙方未按约定进行养护工作，导致路面出现裂缝，甲方要求乙方进行修复。经评估，修复费用为10万元。乙方未履行修复义务，甲方有权要求乙方支付违约金1万元，并承担修复费用10万元。全文完。二零二四年度新型城镇化道路工程合同保修与养护标准1合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同原则1.4合同范围1.5合同期限1.6合同双方第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度2.6工程质量标准第三章保修责任3.1保修范围3.2保修期限3.3保修责任3.4保修方式3.5保修费用第四章养护责任4.1养护范围4.2养护期限4.3养护责任4.4养护方式4.5养护费用第五章保修与养护实施流程5.1保修与养护申请5.2保修与养护响应5.3保修与养护作业5.4保修与养护验收5.5保修与养护记录第六章保修与养护质量保证6.1质量保证体系6.2质量保证措施6.3质量保证责任6.4质量保证期限第七章保修与养护责任追究7.1违约责任7.2违约赔偿7.3违约处理7.4违约责任追究第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构8.4争议解决费用第九章合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同变更与解除的条件9.4合同变更与解除的程序第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理第十一章合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容第十二章合同签署12.1合同签署时间12.2合同签署地点12.3合同签署人员第十三章合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点第十四章合同备案14.1合同备案机关14.2合同备案时间14.3合同备案手续合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景本合同背景为我国新型城镇化道路工程的建设，旨在提升城镇化水平，改善城市交通环境。1.2合同目的本合同旨在明确双方在新型城镇化道路工程中的保修与养护责任，确保工程质量，延长工程使用寿命。1.3合同原则1.3.1合法原则1.3.2公平原则1.3.3诚信原则1.3.4实效原则1.4合同范围本合同适用于二零二四年度新型城镇化道路工程的建设、保修与养护。1.5合同期限本合同期限自工程竣工验收合格之日起，至工程保修期满之日止。1.6合同双方1.6.1建设单位：市区街道办事处1.6.2施工单位：建筑集团有限公司第二章工程概况2.1工程名称二零二四年度新型城镇化道路工程2.2工程地点市区2.3工程规模道路全长公里，路面宽度米。2.4工程内容道路建设、排水设施、照明设施、绿化带等。2.5工程进度按照国家及地方相关法规和标准执行。2.6工程质量标准按照《城市道路工程设计规范》GB500382018执行。第三章保修责任3.1保修范围3.1.1路面、路基、排水设施等主体结构3.1.2照明设施、绿化带等附属设施3.2保修期限3.2.1路面、路基、排水设施等主体结构：自竣工验收合格之日起，保修期为5年。3.2.2照明设施、绿化带等附属设施：自竣工验收合格之日起，保修期为3年。3.3保修责任3.3.1施工单位在保修期内对工程质量问题负责修复。3.3.2保修期内发生的质量问题，施工单位应立即进行修复，不得拖延。3.4保修方式3.4.1施工单位应设立保修服务，接受保修咨询。3.4.2保修期内，施工单位应定期对工程进行检查，确保工程质量。3.5保修费用3.5.1保修期内发生的质量问题，保修费用由施工单位承担。3.5.2保修期内，如因施工单位原因导致的质量问题，保修费用由施工单位承担。第四章养护责任4.1养护范围4.1.1路面、路基、排水设施等主体结构4.1.2照明设施、绿化带等附属设施4.2养护期限4.2.1路面、路基、排水设施等主体结构：自竣工验收合格之日起，养护期为5年。4.2.2照明设施、绿化带等附属设施：自竣工验收合格之日起，养护期为3年。4.3养护责任4.3.1施工单位在养护期内对工程进行定期养护，确保工程质量。4.3.2养护期内发生的质量问题，施工单位应立即进行修复，不得拖延。4.4养护方式4.4.1施工单位应制定养护计划，按计划进行养护作业。4.4.2养护作业应遵循安全、环保、节能的原则。4.5养护费用4.5.1养护期内发生的养护费用，由施工单位承担。4.5.2养护费用纳入工程总预算。第五章保修与养护实施流程5.1保修与养护申请5.1.1用户发现工程质量问题时，应及时向施工单位提出保修与养护申请。5.1.2施工单位应在接到申请后，及时进行处理。5.2保修与养护响应5.2.1施工单位应在接到保修与养护申请后，24小时内进行响应。5.2.2施工单位应根据实际情况，制定修复或养护方案。5.3保修与养护作业5.3.1施工单位应按照保修与养护方案，进行修复或养护作业。5.3.2作业过程中，应确保安全、环保、节能。5.4保修与养护验收5.4.1保修与养护作业完成后，应由建设单位、施工单位和监理单位共同进行验收。5.4.2验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。5.5保修与养护记录5.5.1施工单位应建立保修与养护记录，记录内容包括：问题描述、修复或养护措施、验收结果等。第六章保修与养护质量保证6.1质量保证体系6.1.1施工单位应建立健全质量保证体系，确保工程质量。6.1.2质量保证体系应包括：质量管理制度、质量责任、质量检验等。6.2质量保证措施6.2.1施工单位应采取有效措施，确保工程质量。6.2.2施工单位应定期对工程进行检查，及时发现并解决问题。6.3质量保证责任6.3.1施工单位对工程质量负全部责任。6.3.2施工单位应承担因质量问题造成的损失。6.4质量保证期限6.4.1质量保证期限与保修期限一致。第七章争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应友好协商解决争议。7.1.2协商不成的，可向合同所在地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序7.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决。7.2.2协商不成的，可向合同所在地人民法院提起诉讼。7.3争议解决机构7.3.1本合同争议解决机构为合同所在地人民法院。7.4争议解决费用7.4.1争议解决费用由败诉方承担。第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。8.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序8.2.1发生争议后，双方应立即停止相关行为，并指定代表进行协商。8.2.2协商期限为自争议发生之日起30日内，协商不成则进入诉讼程序。8.3争议解决机构8.3.1争议解决机构为合同所在地有管辖权的人民法院。8.4争议解决费用8.4.1诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。第九章合同变更与解除9.1合同变更9.1.1合同的任何变更必须以书面形式进行，并经双方签字确认。9.1.2变更内容应包括变更事项、变更原因、变更期限等。9.2合同解除9.2.1合同解除必须符合法定条件或双方约定的条件。9.2.2合同解除应以书面形式通知对方，并立即生效。9.3合同变更与解除的条件9.3.1因不可抗力导致合同无法履行。9.3.2一方严重违约，经对方催告后仍未改正。9.3.3双方协商一致，决定解除合同。9.4合同变更与解除的程序9.4.1提出变更或解除合同的一方应书面通知对方。9.4.2双方应在接到通知后30日内答复。9.4.3若双方同意变更或解除合同，应签订书面协议。第十章合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同期限届满。10.1.2合同因解除而终止。10.1.3合同因双方协商一致而终止。10.2合同终止程序10.2.1双方应书面通知对方合同终止。10.2.2双方应在合同终止后进行清算。10.3合同终止后的处理10.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程。10.3.2双方应清算并结算相关费用。第十一章合同附件11.1合同附件清单[此处列出所有合同附件的名称]11.2合同附件内容[此处插入所有合同附件的具体内容]第十二章合同签署12.1合同签署时间[此处填写合同签署的具体日期]12.2合同签署地点[此处填写合同签署的具体地点]12.3合同签署人员[此处填写双方签署人员的姓名及职务]第十三章合同生效13.1合同生效条件13.1.1合同双方签字盖章。13.1.2合同经合同所在地有管辖权的人民政府或其授权部门批准。13.2合同生效时间[此处填写合同生效的具体日期]13.3合同生效地点[此处填写合同生效的具体地点]第十四章合同备案14.1合同备案机关[此处填写合同备案的具体机关名称]14.2合同备案时间[此处填写合同备案的具体日期]14.3合同备案手续[此处列出合同备案所需的手续和文件]建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：授权代表（签字）：授权代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方有权对乙方施工过程中的设计、施工方案进行审核，并提出修改意见。若乙方未按甲方意见进行修改，甲方有权暂停工程进度，直至乙方按要求整改。1.2甲方应定期对乙方施工进度、质量进行监督检查，检查频率不少于每月一次。乙方应积极配合甲方进行检查，并提供必要的工作条件。1.3甲方有权要求乙方对工程中存在的问题进行整改，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内完成整改。1.4甲方有权对乙方进行奖惩，奖惩标准由双方协商确定。乙方违反合同规定，甲方有权扣除保证金或要求乙方承担违约责任。1.5甲方负责协调解决工程中涉及到的政府部门、周边居民等各方关系，乙方应积极配合甲方的工作。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方有权根据工程实际情况，对施工方案进行适当调整，但需提前向甲方报告并征得甲方同意。2.2乙方在施工过程中，如遇到不可抗力因素导致工程进度延误，应及时向甲方报告，并采取措施减轻损失。2.3乙方负责对施工现场进行安全管理，确保施工安全。若发生安全事故，乙方应承担相应的责任。2.4乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如施工图纸、材料设备等。甲方应在乙方提出需求后及时提供。2.5乙方在施工过程中，如发现工程存在问题，应及时向甲方报告，并提出解决方案。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介机构由双方共同选定，负责对工程进行监督管理。第三方中介机构应具备相应的资质和经验。3.2第三方中介机构对工程进行定期检查，检查内容包括施工进度、质量、安全等。检查结果应及时反馈给双方。3.3第三方中介机构在检查过程中发现的问题，应及时通知乙方进行整改。乙方应在接到通知后3个工作日内完成整改。3.4第三方中介机构有权对工程进行抽样检测，检测费用由乙方承担。3.5第三方中介机构应定期向双方提交工程检查报告，报告内容包括检查情况、存在问题、整改建议等。3.6第三方中介机构在合同履行过程中，如发现任何一方违反合同规定，应及时通知双方，并由双方协商解决。3.7第三方中介机构在合同履行过程中，如因自身原因导致工作失误，应承担相应的责任。3.8第三方中介机构的费用由双方按照合同约定分摊。3.9合同履行期间，如第三方中介机构更换，双方应重新协商确定新的中介机构。3.10合同终止后，第三方中介机构应向双方提交最终的工程检查报告，并协助双方进行工程验收。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同双方主体资格证明文件2.工程设计文件及图纸3.工程施工方案及变更记录4.工程施工进度计划及实际进度表5.工程质量检验报告6.工程安全事故报告7.工程保修与养护记录8.第三方中介机构资质证明文件9.合同双方协商确定的奖惩标准10.合同双方约定的其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按甲方要求在规定时间内完成整改。认定：甲方通知乙方整改后，乙方未在3个工作日内完成整改。2.违约行为：乙方未按合同约定提供必要的施工条件。认定：乙方在施工过程中，因甲方未提供必要条件导致工程延误。3.违约行为：第三方中介机构未按合同约定提交检查报告。认定：第三方中介机构未在规定时间内提交工程检查报告。4.违约行为：乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不符合标准。认定：第三方中介机构检查发现工程质量不符合合同约定。5.违约行为：甲方未按合同约定提供工程图纸或材料设备。认定：甲方未在乙方提出需求后及时提供工程图纸或材料设备。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律责任。3.质量保证：指合同一方对合同标的物的质量承担保证责任。4.保修期限：指合同标的物在保修期内，因质量问题由供应商承担修复或更换的责任。5.养护：指对合同标的物进行定期检查、清洁、维护等，以保持其正常使用状态。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题，乙方整改不及时。解决办法：甲方应及时通知乙方整改，并要求乙方在规定时间内完成。2.问题：第三方中介机构工作失误，导致检查报告延误。解决办法：与第三方中介机构协商，要求其及时提交检查报告，并对延误造成的损失进行赔偿。3.问题：合同双方对工程质量标准存在争议。解决办法：邀请第三方专家进行鉴定，以确定工程质量是否符合合同约定。4.问题：合同履行过程中，一方违反合同约定。解决办法：按照合同约定的违约责任进行处理，包括扣除保证金、赔偿损失等。五、所有应用场景：1.新型城镇化道路工程的建设、保修与养护。2.合同双方为建设单位和施工单位。3.合同涉及第三方中介机构进行监督管理。4.合同适用于国家及地方相关法规和标准。5.合同适用于合同期限内的工程进度、质量、安全等方面的管理。全文完。二零二四年度新型城镇化道路工程合同保修与养护标准2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（1）设计单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________（2）监理单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，为明确甲方、乙方及其他相关方在新型城镇化道路工程中的保修与养护责任，确保工程质量，保障道路安全畅通，经双方友好协商，达成如下协议。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《建设工程质量管理条例》3.《城市道路管理条例》4.《道路养护与管理规定》5.《新型城镇化道路工程技术规范》三、定义与解释3.1专业术语1.“新型城镇化道路工程”是指按照国家新型城镇化战略要求，以改善城镇基础设施、提升城镇品质、提高城镇居民生活质量为目标，进行的道路新建、改建、扩建等工程。2.“保修”是指乙方在合同约定的保修期内，对新型城镇化道路工程出现的质量问题，按照本合同约定进行修复。3.“养护”是指乙方在保修期满后，对新型城镇化道路工程进行日常维护和管理，确保道路安全畅通。3.2关键词解释1.“保修期”是指本合同约定的乙方对新型城镇化道路工程进行保修的期限。2.“养护责任”是指乙方在保修期满后，对新型城镇化道路工程进行养护的责任。3.“工程质量”是指新型城镇化道路工程在施工过程中，按照设计文件、技术规范和标准，达到规定的质量要求。4.“道路安全畅通”是指新型城镇化道路工程在投入使用后，能够满足交通需求，确保道路安全畅通。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照本合同约定进行保修和养护。2.甲方有权要求乙方对新型城镇化道路工程出现的质量问题进行修复。3.甲方有权要求乙方按照本合同约定，对新型城镇化道路工程进行日常维护和管理。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照本合同约定支付保修和养护费用。2.乙方有权要求甲方配合其进行保修和养护工作。3.乙方有权要求甲方按照本合同约定，对新型城镇化道路工程进行验收。4.乙方有权对新型城镇化道路工程出现的质量问题进行修复。5.乙方有权对新型城镇化道路工程进行日常维护和管理。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，保修期为五年，养护期为十年。5.2合同履行地点新型城镇化道路工程所在地。5.3合同履行方式1.保修期内，乙方应按照本合同约定对新型城镇化道路工程出现的质量问题进行修复。2.养护期内，乙方应按照本合同约定对新型城镇化道路工程进行日常维护和管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.保修期满，本合同自动终止。2.养护期满，本合同自动终止。3.双方协商一致，终止本合同。6.3终止程序1.保修期满或养护期满，乙方应向甲方发出终止通知。2.双方协商一致终止本合同时，应签订终止协议。6.4终止后果1.保修期满或养护期满，乙方应将新型城镇化道路工程移交给甲方。2.双方应按照本合同约定，妥善处理终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.保修费用：乙方在保修期内因质量问题进行修复所产生的费用。2.养护费用：乙方在养护期内对新型城镇化道路工程进行日常维护、检查、保养和应急处理所产生的费用。3.材料费用：保修和养护过程中所使用的材料费用。4.人工费用：保修和养护过程中所需的人工费用。5.其他费用：根据实际情况产生的其他相关费用。7.2支付方式1.保修费用：甲方应在保修期内发生的保修费用，按实际发生额支付给乙方。2.养护费用：甲方应在养护期内按照约定的支付计划支付给乙方。3.材料费用：甲方应在乙方提交材料费用清单后，按照实际发生额支付给乙方。4.人工费用：甲方应在乙方提交人工费用清单后，按照实际发生额支付给乙方。7.3支付时间1.保修费用：在保修期内，甲方应在乙方完成修复工作后的七个工作日内支付。2.养护费用：甲方应按照约定的支付计划，在每个养护周期结束后七个工作日内支付。3.材料费用：甲方应在乙方提交材料费用清单后的十个工作日内支付。4.人工费用：甲方应在乙方提交人工费用清单后的十个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应按照本合同约定的支付方式，在约定的支付时间内将款项支付至乙方指定的账户。2.甲方应提供必要的付款凭证，乙方应在收到付款凭证后的五个工作日内确认收讫。3.若甲方逾期支付，应按照逾期支付金额的千分之五每日向乙方支付滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按时支付保修和养护费用，应向乙方支付滞纳金。2.若甲方未按照约定提供配合，导致乙方无法正常履行保修和养护义务，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.若乙方未按时完成保修和养护工作，应向甲方支付违约金。2.若乙方在保修期内未能修复质量问题，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算：按实际损失的一定比例计算，但最高不超过合同总金额的百分之十。2.赔偿方式：乙方应按照甲方的要求，以现金、转账或其他双方约定的方式支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容。2.甲方和乙方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和经营信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止后五年。9.3保密履行方式1.双方对本合同的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件、政府行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等。2.社会事件：战争、动乱、罢工等。3.政府行为：政策调整、法律变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当不可抗力发生时，双方应立即通知对方，并提供相应的证明材料。2.不可抗力发生导致合同无法履行时，双方应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震导致新型城镇化道路工程中断。2.社会事件：罢工导致乙方无法正常进行保修和养护工作。3.政府行为：政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解协商不成时，任何一方均可向相关行业协会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.甲方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给任何第三方。2.乙方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给任何第三方，但经甲方同意的除外。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对新型城镇化道路工程的质量监督权。2.乙方保留对甲方支付费用的审核权。13.2特殊权力保留1.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给任何第三方。2.未经乙方书面同意，甲方不得擅自改变新型城镇化道路工程的设计和施工方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同的修改和补充，应采用书面形式。2.修改和补充内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充内容与本合同内容不一致的，以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助和便利，确保本合同的履行。2.双方应按照约定的时间、地点和质量要求，完成各自的职责。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面或口头方式，及时沟通和协调，解决合同履行过程中出现的问题。2.双方应指定专人负责合同的履行，确保沟通渠道畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，对本合同的内容和解释，不依赖任何其他文件。16.3增减条款1.本合同条款的增减，应经双方协商一致，并以书面形式作出。2.增减条款与本合同内容不一致的，以增减条款为准。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.《中华人民共和国合同法》2.《建设工程质量管理条例》3.《城市道路管理条例》4.《道路养护与管理规定》5.《新型城镇化道路工程技术规范》6.甲方支付费用凭证7.乙方保修和养护工作记录8.材料费用清单9.人工费用清单10.争议解决相关文件11.不可抗力事件证明材料12.合同修改和补充协议13.协作与配合相关文件14.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时