2025年度海绵城市建设项目施工合同雨水收集与利用协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度海绵城市建设项目施工合同雨水收集与利用协议合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（施工单位）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：为响应国家海绵城市建设的要求，甲方决定实施2025年度海绵城市建设项目。乙方作为施工单位，愿意按照甲方要求，参与本项目施工。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度海绵城市建设项目施工过程中，雨水收集与利用方面的权利、义务及责任，确保项目顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：（1）海绵城市：指在城市规划和建设中，采用透水、蓄水、净水和渗水等手段，提高城市对雨水资源的利用效率，实现城市水循环的良性循环。（2）雨水收集与利用：指在城市排水系统中，通过设置雨水收集设施，将雨水进行收集、处理和利用，提高雨水资源利用率。3.2关键词解释：（1）甲方：指在本合同中承担建设项目的建设单位。（2）乙方：指在本合同中承担施工任务的施工单位。（3）施工期限：指乙方完成施工任务的起止时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。（2）有权对乙方施工过程中的质量问题、进度问题等进行监督检查。（3）有权对乙方违反合同约定、造成损失的行为，要求乙方承担相应的法律责任。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。（2）保证施工质量符合国家相关标准，确保工程安全。（3）在施工过程中，严格执行安全生产管理制度，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间：乙方应在合同签订后（填写具体日期）开始施工，施工期限为（填写具体天数）天。5.2合同履行地点：施工地点为：（填写具体地点）5.3合同履行方式：乙方应按照合同约定，自行组织施工，确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件：（1）合同履行完毕，经甲乙双方确认无争议。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）甲乙双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序：（1）终止合同前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。（2）协商一致后，甲乙双方应签订终止合同协议。（3）终止合同协议经甲乙双方签字（或盖章）后生效。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应立即停止施工。（2）甲乙双方应按照合同约定，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成：（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。（2）设计费用：如乙方负责设计，则包括设计费及相关税费。（3）监理费用：如甲方委托第三方监理，则包括监理费及相关税费。（4）其他费用：包括但不限于检验费、试验费、保险费、税费等。7.2支付方式：（1）乙方应按照合同约定，提交详细的工程进度报告和费用结算单。（2）甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和费用结算单后（填写具体天数）内，进行审核。（3）审核无误后，甲方应按照合同约定的支付比例和金额，通过银行转账方式支付给乙方。7.3支付时间：（1）工程开工前，甲方应支付合同总价款的（填写具体百分比）作为预付款。（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方应支付合同总价款的（填写具体百分比）。（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价款的（填写具体百分比）。（4）工程保修期满后，甲方应支付合同总价款的剩余部分。7.4支付条款：（1）甲方应在支付款项前，对乙方提交的工程进度报告和费用结算单进行审核。（2）乙方应在收到支付款项后，向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的（填写具体百分比）。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的（填写具体百分比）。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金和赔偿金额的具体计算方法，按照合同约定执行。（2）赔偿金额的支付方式，与合同约定的支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容：（1）本合同涉及的技术秘密、商业秘密和其他保密信息。（2）甲乙双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限：（1）保密期限自合同签订之日起至合同终止后（填写具体年数）年。（2）在保密期限届满后，甲乙双方仍应承担保密义务。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方应采取合理的措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变化等。（3）社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力事件发生后，甲乙双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，甲乙双方应协商解决。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害。（2）政府政策调整导致的施工条件变化。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：（1）协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。（2）或双方同意提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：（1）未经对方同意，任何一方不得转让合同。（2）如一方同意转让，另一方有权在收到通知后（填写具体天数）内表示同意或拒绝。12.2不得转让的情形：（1）合同中明确约定不得转让的情形。（2）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中未明确约定的权利，甲方保留所有权利。（2）乙方在合同履行过程中获得的任何技术成果、专利等知识产权，归乙方所有。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对乙方施工过程中出现的质量问题的监督权。（2）甲方保留对乙方施工进度、安全等方面的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）甲乙双方协商一致，对本合同进行修改或补充。（2）修改或补充的内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的附件。14.2修改和补充效力：（1）补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）补充协议的签订日期视为合同修改或补充的生效日期。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应按照合同约定，相互提供必要的协助和配合。（2）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应通过会议、电话、书面等形式进行沟通。（2）甲方应按时提供施工所需资料，乙方应按时完成施工任务。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款：本合同中未规定的其他事项，由甲乙双方另行协商解决。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：（填写具体日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸及设计文件。2.乙方提交的施工组织设计及施工方案。3.施工过程中的检验报告及试验报告。4.甲方提供的施工场地条件说明。5.乙方提交的施工进度计划及变更通知。6.乙方提交的工程款结算单及付款凭证。7.甲方提供的工程验收报告及保修证书。8.保密协议。9.不可抗力事件证明文件。10.争议解决相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用，认定为甲方违约。未按合同约定提供施工条件，认定为甲方违约。2.乙方违约：未按合同约定完成施工任务，认定为乙方违约。施工过程中出现质量问题，认定为乙方违约。3.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同约定及相关法律法规。违约行为的认定需甲乙双方协商一致，或由第三方鉴定机构出具鉴定报告。三、法律名词及解释：1.海绵城市：指在城市规划和建设中，采用透水、蓄水、净水和渗水等手段，提高城市对雨水资源的利用效率，实现城市水循环的良性循环。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。3.违约金：指合同一方因违约行为应向对方支付的一定金额的金钱。4.保密信息：指甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中，乙方遇到设计图纸中的技术问题。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，甲方应在（填写具体天数）内给予答复。2.问题：甲方未按合同约定支付工程款。解决办法：乙方应向甲方发出书面催款通知，甲方应在（填写具体天数）内支付工程款。3.问题：施工过程中，出现不可抗力事件。解决办法：甲乙双方应按照合同约定，协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。4.问题：合同履行过程中，发生争议。解决办法：甲乙双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体：在本合同中增加第三方主体，如监理单位、设计单位等。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，履行相应的监理、设计等职责。3.第三方权利：第三方有权要求甲方提供必要的施工条件和技术资料。第三方有权对施工过程进行监督检查，并提出合理化建议。4.第三方义务：第三方应按时完成监理、设计等工作。第三方应保守合同秘密，不得泄露给任何第三方。5.第三方违约责任：第三方未履行合同义务，应向甲乙双方承担违约责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供施工图纸及设计文件。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。2.乙方利益条款：乙方在施工过程中，如因不可抗力导致工程延期，甲方应承担相应的责任。乙方在施工过程中，如因甲方提供的设计图纸存在缺陷，导致工程出现质量问题，甲方应承担修复责任。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供施工图纸及设计文件，应承担相应的责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督检查。甲方有权要求乙方提供施工进度报告及费用结算单。2.甲方利益条款：甲方在工程验收合格后，有权要求乙方提供保修服务。甲方在合同履行过程中，如因乙方违约导致工程损失，甲方有权要求乙方赔偿。3.乙方违约及限制条款：乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中出现质量问题，应承担修复责任。全文完。2025年度海绵城市建设项目施工合同雨水收集与利用协议1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点6.合同签订目的7.合同有效期二、项目背景及目标1.项目背景2.项目目标3.项目意义4.项目实施范围三、雨水收集与利用方案1.雨水收集系统设计2.雨水利用系统设计3.雨水处理工艺4.雨水利用方式四、施工组织与管理1.施工组织机构2.施工人员配备3.施工进度计划4.施工现场管理五、施工质量要求1.质量标准2.质量检验3.质量保证措施4.质量事故处理六、施工安全与环境保护1.安全生产管理制度2.安全生产责任3.环境保护措施4.应急预案七、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.付款节点4.逾期付款责任八、工期及验收1.工期要求2.工期延误责任3.验收标准4.验收程序九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后果十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后果十三、附件1.设计图纸2.技术规范3.有关文件十四、其他约定1.保密条款2.法律适用3.合同份数4.合同生效条件合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度海绵城市建设项目施工合同雨水收集与利用协议2.合同编号：_______3.合同签订日期：____年____月____日4.合同双方基本信息：甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________5.合同签订地点：____________________6.合同签订目的：为明确2025年度海绵城市建设项目中雨水收集与利用的施工责任，确保项目顺利进行。7.合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止。二、项目背景及目标1.项目背景：根据我国海绵城市建设要求，本项目建设旨在提高城市雨水收集与利用效率，改善城市生态环境。2.项目目标：实现雨水资源的有效收集、净化和利用，提高城市排水防涝能力，促进水资源可持续利用。3.项目意义：提升城市防洪排涝能力，改善城市生态环境，降低城市热岛效应，提高城市居民生活质量。4.项目实施范围：____________________三、雨水收集与利用方案1.雨水收集系统设计：采用屋顶绿化、透水铺装、雨水花园等收集设施，确保雨水收集面积达到____%。2.雨水利用系统设计：设置雨水调蓄池、雨水净化设施，实现雨水的收集、净化和利用。3.雨水处理工艺：采用物理、化学、生物等方法对雨水进行处理，确保水质达到____标准。4.雨水利用方式：用于绿化灌溉、景观用水、冲洗厕所等。四、施工组织与管理1.施工组织机构：设立项目经理部，负责项目施工的全面管理。2.施工人员配备：根据项目需求，配备相应数量的施工人员，确保施工质量。3.施工进度计划：制定详细的施工进度计划，确保项目按期完成。4.施工现场管理：严格执行施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序。五、施工质量要求1.质量标准：按照国家相关标准和规范执行，确保施工质量。2.质量检验：对施工过程中的关键工序进行检验，确保质量符合要求。3.质量保证措施：建立健全质量保证体系，确保施工质量。4.质量事故处理：发生质量事故时，及时调查原因，采取有效措施进行处理。六、施工安全与环境保护1.安全生产管理制度：建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。2.安全生产责任：明确各级人员的安全责任，落实安全生产措施。3.环境保护措施：采取有效措施，减少施工对环境的影响。4.应急预案：制定应急预案，应对突发事件。七、合同价款及支付方式1.合同价款：根据工程量清单和计价规则，确定合同价款为____元。2.支付方式：分阶段支付，具体支付节点如下：预付款：合同签订后____日内支付合同价款的____%。进度款：按月进度支付，每月支付合同价款的____%。结算款：工程竣工验收合格后____日内支付合同价款的____%。保修金：合同价款的____%，保修期满后无质量问题退还。3.付款节点：具体付款节点见附件。4.逾期付款责任：逾期付款的，按每日____%向乙方支付违约金。八、工期及验收1.工期要求：本工程自合同签订之日起，预计工期为____个月。2.工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元的违约金。3.验收标准：本工程验收标准应符合国家相关规范和设计要求。4.验收程序：工程完成后，甲方应组织相关部门进行验收，验收合格后，乙方应在____日内向甲方提交完整的工程验收资料。九、违约责任1.违约情形：包括但不限于工程质量不合格、工期延误、未履行保密义务等。2.违约责任：乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿：违约赔偿金额应足以弥补甲方因乙方违约所遭受的损失。十、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构：无。3.争议解决程序：按照相关法律法规和诉讼程序进行。十一、合同解除1.合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力事件等。2.合同解除程序：合同解除应提前____日通知对方，并书面确认。3.合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。十二、合同终止1.合同终止条件：包括但不限于合同期限届满、合同解除等。2.合同终止程序：合同终止应提前____日通知对方，并书面确认。3.合同终止后果：合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。十三、附件1.设计图纸2.技术规范3.有关文件十四、其他约定1.保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。3.合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。4.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）签字：____________________日期：____年____月____日乙方（施工单位）签字：____________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款：1.1项目决策权：甲方有权对项目的设计、施工方案、进度计划等进行最终决策。乙方必须服从甲方的决策，并按照甲方的要求进行施工。1.2技术指导权：甲方有权对乙方的施工技术进行指导，确保施工质量符合设计要求。乙方应积极配合甲方的技术指导，如有异议，应在接到指导后____日内提出。1.3项目变更权：在项目实施过程中，甲方有权根据实际情况对项目进行变更。乙方应无条件接受甲方的变更，并按照变更后的要求进行施工。2.甲方责任条款：2.1设计变更责任：由于设计变更导致乙方增加工程量或延长工期，甲方应承担相应的费用和工期延误责任。2.2甲方配合责任：甲方应按合同约定提供施工场地、设备、材料等，确保乙方正常施工。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款：1.1施工方案决策权：乙方有权根据设计文件和现场实际情况制定施工方案。甲方应审查乙方提交的施工方案，并在____日内给予答复。1.2施工进度控制权：乙方有权根据自身能力和资源情况制定施工进度计划。甲方应监督乙方执行施工进度计划，确保项目按期完成。2.乙方责任条款：2.1施工质量保证责任：乙方应确保施工质量符合设计要求和规范标准。乙方对施工过程中出现的质量问题承担全部责任。2.2施工安全责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。乙方对施工现场发生的安全生产事故承担全部责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款：1.1第三方中介职责：第三方中介负责对项目的施工过程进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。第三方中介有权对乙方的施工方案、进度计划等进行审查。1.2第三方中介权利：第三方中介有权对乙方的施工质量、安全、进度等方面提出整改意见。第三方中介有权对乙方的违约行为进行处罚。2.第三方中介责任条款：2.1第三方中介责任：第三方中介应客观、公正地履行职责，对项目实施过程中的问题提出合理建议。第三方中介对因自身原因导致的项目问题承担相应责任。2.2第三方中介报酬：第三方中介的报酬由双方协商确定，并在合同中明确。第三方中介的报酬支付方式、时间等应在合同中约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.技术规范3.合同签订文件4.验收报告5.施工进度计划6.施工质量检验报告7.安全生产管理制度8.环境保护措施9.第三方中介机构资质证明10.付款节点明细11.争议解决文件12.合同变更文件13.保修书二、违约行为及认定：1.违约行为：工程质量不合格工期延误未按约定支付款项未履行保密义务未按设计要求进行施工发生安全生产事故2.违约行为的认定：工程质量不合格：经第三方中介或相关部门检测，确认工程质量不符合设计要求和规范标准。工期延误：实际工期超过合同约定工期，且乙方未按约定提出延期申请。未按约定支付款项：乙方未按合同约定的时间和比例支付款项。未履行保密义务：乙方泄露合同内容或项目信息。未按设计要求进行施工：乙方未按设计图纸和技术规范进行施工。发生安全生产事故：在施工过程中发生人员伤亡或财产损失的事故。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.保密义务：指当事人一方对合同内容或项目信息负有保密责任，不得向任何第三方泄露。5.施工质量：指工程实体的内在品质和外观质量。6.工期：指完成工程所需的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，提出变更申请，经甲方同意后，按变更后的要求进行施工。2.问题：施工进度延误。解决办法：乙方应分析延误原因，制定补救措施，并及时通知甲方。3.问题：工程质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，找出问题原因，进行整改，并重新进行检验。4.问题：安全生产事故。解决办法：立即启动应急预案，救治伤员，调查事故原因，采取措施防止类似事故再次发生。五、所有应用场景：1.海绵城市建设项目施工合同。2.雨水收集与利用工程合同。3.施工单位与建设单位之间的合作协议。4.第三方中介机构参与的项目管理合同。全文完。2025年度海绵城市建设项目施工合同雨水收集与利用协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2项目地点1.3施工单位名称1.4施工单位资质等级1.5承包人名称1.6承包人资质等级1.7发包人名称1.8发包人资质等级2.项目概况2.1工程规模2.2工程内容2.3工程进度2.4工程质量要求3.雨水收集与利用方案3.1雨水收集设施3.2雨水利用方式3.3雨水收集与利用系统设计4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工质量控制措施4.4施工安全管理措施5.合同工期5.1施工工期5.2工期延误责任6.合同价款6.1合同总价6.2工程量清单6.3付款方式6.4付款进度7.施工图纸与技术规范7.1施工图纸提供7.2技术规范要求8.材料与设备8.1材料采购8.2设备采购8.3材料与设备质量要求9.施工现场管理9.1施工现场布置9.2施工现场安全9.3施工现场环境保护10.施工变更与索赔10.1施工变更10.2索赔处理11.验收与交付11.1验收标准11.2验收程序11.3工程交付12.保修与维修12.1保修期限12.2保修范围12.3维修责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.合同解除与终止14.1合同解除14.2合同终止第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1项目名称：2025年度海绵城市建设项目1.2项目地点：[具体地址]1.3施工单位名称：[施工单位名称]1.4施工单位资质等级：[资质等级]1.5承包人名称：[承包人名称]1.6承包人资质等级：[资质等级]1.7发包人名称：[发包人名称]1.8发包人资质等级：[资质等级]2.项目概况2.1工程规模：[具体规模描述]2.2工程内容：雨水收集系统、雨水利用系统、配套设施等2.3工程进度：[具体进度计划]2.4工程质量要求：符合国家相关标准和规范，达到海绵城市建设要求3.雨水收集与利用方案3.1雨水收集设施：包括雨水收集池、雨水收集管、溢流口等3.2雨水利用方式：包括雨水灌溉、景观用水、城市绿化用水等3.3雨水收集与利用系统设计：[具体设计要求]4.施工组织设计4.1施工方案：[具体施工方案描述]4.2施工进度计划：[具体进度计划表]4.3施工质量控制措施：[具体质量控制措施描述]4.4施工安全管理措施：[具体安全管理措施描述]5.合同工期5.1施工工期：[具体工期描述]5.2工期延误责任：因承包人原因造成工期延误，每延误一天，承包人应向发包人支付[金额]元的违约金6.合同价款6.1合同总价：[具体合同总价]6.2工程量清单：[具体工程量清单]6.3付款方式：[具体付款方式描述]6.4付款进度：[具体付款进度表]7.施工图纸与技术规范7.1施工图纸提供：由发包人提供施工图纸，承包人负责图纸的审查和实施7.2技术规范要求：[具体技术规范要求描述]8.材料与设备8.1材料采购：承包人负责所有施工材料的采购，材料应满足设计要求和质量标准8.2设备采购：承包人负责所需设备的采购，设备应具备合格证、产品说明书等文件8.3材料与设备质量要求：所有材料与设备必须符合国家相关标准和规范，并经过质量检验合格9.施工现场管理9.1施工现场布置：施工现场应合理规划，确保施工安全、环保和高效9.2施工现场安全：承包人应制定安全管理制度，确保施工人员的安全和健康9.3施工现场环境保护：承包人应采取措施减少施工对环境的影响，遵守环保法规10.施工变更与索赔10.1施工变更：任何施工变更需经发包人批准，变更后的工程量、工期和费用将相应调整10.2索赔处理：因发包人原因导致承包人遭受损失，承包人有权提出索赔，索赔处理需双方协商一致11.验收与交付11.1验收标准：工程验收应按照国家相关标准和规范进行，验收合格后方可交付使用11.2验收程序：验收前，承包人应通知发包人，验收时双方应共同参与11.3工程交付：工程验收合格后，承包人应向发包人提交工程交付报告，并办理交付手续12.保修与维修12.1保修期限：工程保修期为[具体期限]，自工程验收合格之日起计算12.2保修范围：保修范围内的问题，承包人应负责修复或更换12.3维修责任：保修期内，因承包人原因导致的问题，承包人应承担维修责任13.违约责任13.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、材料设备不符合要求等13.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等14.合同解除与终止14.1合同解除：在合同履行过程中，如出现不可抗力或其他特殊情况，双方可协商解除合同14.2合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义：本合同所指的第三方，是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选择的，为项目提供专业服务、咨询、监督、检测、评估或其他辅助服务的独立法人或其他组织。1.2范围：第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、质量检测、造价咨询、法律咨询等。2.第三方介入的引入程序2.1引入程序：甲乙双方应协商一致，共同决定引入第三方介入的具体事项和方式。2.2通知义务：甲乙双方应在引入第三方介入前，以书面形式通知对方，并明确第三方的职责和权利。3.第三方的资质要求3.1资质要求：第三方应具备相应的资质证书，并符合国家相关法律法规的要求。3.2资质审核：甲乙双方应对第三方的资质进行审核，确保其符合合同要求。4.第三方的权利与义务4.1权利：4.1.1第三方有权根据合同约定，独立行使专业服务、咨询、监督、检测、评估等职责。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便履行其职责。4.2义务：4.2.1第三方应按照合同约定，提供高质量的专业服务。4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。5.第三方的责任限额5.1责任限额：第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定。5.2保险：第三方应自行投保相应的责任保险，以减轻甲乙双方可能承担的风险。6.第三方与其他各方的责任划分6.1责任划分：6.1.1第三方对甲乙双方承担的责任，不免除甲乙双方在合同中的责任。6.1.2甲乙双方对第三方的