矿山电力施工合同模板

矿山电力施工合同模板合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：矿山电力施工项目1.2项目地点：____________________1.3项目内容：包括但不限于电力线路铺设、变电站建设、电力设备安装等。二、合同金额2.1本合同项目总价款为人民币____元（大写：____________________元整），币种为人民币。2.2乙方报价应包含所有施工费用，包括材料费、人工费、设备费、运输费、管理费、利润等。三、合同工期3.1项目计划工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应按照双方约定的工期完成项目施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、合同履行4.1乙方应按照合同约定，完成项目施工。施工过程中应遵守国家法律法规，确保工程质量、安全。4.2乙方应按照约定的工期，完成项目施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.3乙方应按照合同约定的质量标准，保证工程质量。如工程质量不符合约定，乙方应承担相应的修复、赔偿责任。4.4乙方应按照约定的方式，对施工过程中产生的废弃物进行处理，确保环境保护。五、合同价款支付（1）合同签订后，业主支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保留一年，期间无质量问题，予以支付。5.2乙方应提供等值的发票，以便业主进行支付。六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。6.3乙方如未按照约定质量标准完成工程，应承担相应的修复、赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.矿山电力施工项目设计图纸2.矿山电力施工项目施工方案3.矿山电力施工项目材料清单4.矿山电力施工项目设备清单5.矿山电力施工项目质量验收标准6.矿山电力施工项目安全防护措施7.矿山电力施工项目环境保护措施8.合同双方资质证明文件9.合同双方法定代表人的身份证明文件10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，视为违约。3.乙方未按照约定的方式对施工过程中产生的废弃物进行处理，视为违约。4.乙方未按照约定支付方式提供等值发票，视为违约。5.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。6.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误或质量问题，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的矿山电力施工项目的业主。2.乙方：指合同中约定的矿山电力施工项目的承包商。3.合同总价款：指双方约定的矿山电力施工项目的完成价款。4.预付款：指合同签订后，业主支付给承包商的合同总价款的30%。5.质量保证金：指工程验收合格后，业主保留的合同总价款的20%。6.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。7.工程验收：指项目完成后，双方共同对项目进行的质量、安全、环保等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方应及时沟通，协调解决，并根据实际情况调整施工计划。2.遇到质量问题：乙方应立即进行整改，直至满足合同约定的质量标准。3.遇到支付问题：双方应核对合同价款支付条款，确保按约定履行支付义务。4.遇到法律纠纷：双方可通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于矿