垃圾填埋场路基施工合同

垃圾填埋场路基施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于业主拟建设垃圾填埋场路基工程，为确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围包括垃圾填埋场路基施工图纸所示的全部内容，包括但不限于路基土方工程、路面工程、排水工程、交通安全设施等。1.2承包商应按照施工图纸、施工规范和业主的要求，完成垃圾填埋场路基工程的施工。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主分期支付合同价款，具体支付方式和进度如下：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保留1年，期间无质量问题，业主支付给承包商。2.3支付方式：银行转账。第三条工期3.1本合同约定的工期为__________个月，自合同签订之日起计算。3.2承包商应按照业主的要求和工程进度，保证工程按时完成。如因承包商原因导致工程延期，每延期一天，应支付违约金人民币__________元。第四条工程质量与标准4.1承包商应严格按照施工图纸、施工规范和业主的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量应符合国家现行有关标准和规范要求，包括但不限于路基压实度、路面平整度、排水设施等功能要求。4.3工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直到达到验收标准。第五条安全生产与环保5.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主的要求，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2承包商应做好施工现场的环保工作，严格按照国家有关环保法律法规的要求，确保施工过程中不对环境造成污染。第六条违约责任6.1承包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。6.2业主如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向承包商支付违约金，并赔偿因此给承包商造成的损失。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.垃圾填埋场路基施工图纸2.施工规范与技术要求3.工程量清单4.安全生产与环保措施方案5.工程验收标准6.违约金计算公式7.质量保证金支付凭证8.工程进度报告二、违约行为及认定：1.承包商未按照施工图纸、施工规范和业主要求进行施工，导致工程质量不符合约定。2.承包商未按照约定的工期完成工程。3.承包商在施工过程中发生安全事故，未及时报告并采取措施。4.承包商未按照国家有关环保法律法规的要求，导致施工现场环境污染。5.业主未按照约定支付合同价款。6.业主未按照约定提供施工场地和施工条件。三、法律名词及解释：1.垃圾填埋场路基施工合同：是指业主与承包商之间就垃圾填埋场路基工程的施工达成的一致协议。2.违约金：是指当一方未履行合同约定的义务时，应向对方支付的赔偿金。3.质量保证金：是指为确保工程质量，业主保留的一部分合同价款。4.工期：是指合同约定的工程完成的时间。5.工程验收：是指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包商应加强施工组织，合理调配人力、物力资源，确保工程按期完成。2.工程质量问题：承包商应严格按照施工图纸、施工规范和业主要求进行施工，加强质量控制。3.安全事故发生：承包商应建立健全安全生产管理制度，提高施工现场安全管理水平。4.环保问题：承包商应遵守国家有关环保法律法规，做好施工现场的环保工作。5.支付纠纷：双方应严格按照合同约定的支付方式和进度进行支付，如有争议，可通过协商解决。五、所有应用场景：1.城市垃圾填埋场路基施工。2.