二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷3125

二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷3125单选题（共60题，共60分）(1.)关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设（江南博哥）工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担正确答案：C参考解析：本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项，因发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担责任；B选项，因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但承包人拒绝修理，返工或者改建，发包人请求减少支付工程款价款的，应予支持；D选项，未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，除主体结构和地基基础外，其余部分工程质量责任由发包人承担。(2.)以下机关可以对法律规范提出审查要求的是()。A.国务院B.省政府C.公民D.企业事业组织正确答案：A参考解析：国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求。(3.)在建设工程活动中，以下不得代理的是()。A.工程招标B.材料采购C.诉讼D.承包正确答案：D参考解析：《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。(4.)根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是()。A.仅供本团体成员约定采用B.团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关市场主体共同制定的标准C.团体标准的技术要求不得低于推荐性国家标准D.团体标准在必要时与国家有关产业政策相抵触正确答案：B参考解析：A错误，《标准化法》规定，国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。C错误，团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。D错误，团体标准应当符合相关法律法规的要求，不得与国家有关产业政策相抵触。(5.)下列关于用人单位经济性裁员的说法错误的是()。A.企业破产重整需要裁减人员20人以上的属经济性裁员B.生产经营发生严重困难裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的属于经济性裁员C.减人员方案要向劳动行政部门报告D.用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员回来上班正确答案：D参考解析：用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。(6.)以下关于建设用地使用权的说法中正确的是()。A.设立建设用地使用权可以采取转让或者划拨等方式B.建设用地使用权期间届满的，自动续期C.建设用地使用权消灭的，受让人应当及时办理注销登记D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立正确答案：D参考解析：A选项错误，设立建设用地使用权可以采取出让或者划拨等方式。B选项错误，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。C选项错误，建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。(7.)《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的()。A.10%B.20%C.30%D.50%正确答案：A参考解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。(8.)下列选项中不属于评标委员会成员违法的是()。A.不按照招标文件规定的评标标准和方法评标B.私下接触投标人C.对依法应当否决的投标不提出否决意见D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字正确答案：D参考解析：评标委员会成员有下列行为之一的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员的资格：（1）应当回避而不回避；（2）擅离职守；（3）不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；（4）私下接触投标人；（5）向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；（6）对依法应当否决的投标不提出否决意见；（7）暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；（8）其他不客观、不公正履行职务的行为。(9.)一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形的除外()。A.债务人下落不明，但有财产可供执行B.人民法院已经受理债务人破产案件C.债务人表示自己无力履行全部债务D.债务人表示自己丧失履行债务能力正确答案：B参考解析：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外：（1）债务人下落不明，且无财产可供执行；（2）人民法院已经受理债务人破产案件；（3）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力；（4）保证人书面表示放弃该项权利。(10.)以下不属于用益物权的是()。A.建设用地使用权B.宅基地所有权C.地役权D.土地承包经营权正确答案：B参考解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。(11.)以下关于施工许可证延期和使用的说法中正确的是()。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向发证机关报告C.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期D.施工许可证的延期以两次为限，每次不超过1个月正确答案：C参考解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。(12.)下列国有资金占控股地位依法必须招标的项目，可以邀请招标的是()。A.有特殊要求的B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C.受自然环境限制的D.采用公开招标方式的费较高的正确答案：B参考解析：《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。(13.)关于管辖权异议，下列说法正确的是()。A.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状前提出C.受诉法院应当在受理异议之日起10日内作出裁定D.管辖权异议的裁定不可上诉正确答案：A参考解析：B项错误，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。C项错误，受诉法院应当在受理异议之日起15日内作出裁定。D项错误，管辖权异议的裁定可以上诉。(14.)下列选项中，不属于招标代理机构违法行为的是()。A.泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的B.为招标人编制招标文件C.招标代理机构在所代理的招标项目中投标的D.接受委托编制标底的中介机构为该项目的投标人提供咨询的正确答案：B参考解析：招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，处5万元以上25万元以下的罚款；招标代理机构在所代理的招标项目中投标、代理投标或者向该项目投标人提供咨询的，接受委托编制标底的中介机构参加受托编制标底项目的投标或者为该项目的投标人编制投标文件、提供咨询的，依照《招标投标法》第50条的规定追究法律责任。(15.)保证合同的当事人是()。A.保证人和债务人B.保证人和债权人C.债权人和债务人D.保证人和公证人正确答案：B参考解析：保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。(16.)以下关于意外伤害保险的说法中正确的是()。A.建设单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险D.建筑意外伤害保险的投保采用记名和计人数的方式正确答案：B参考解析：A选项错误，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。C选项错误，已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。D选线错误，建筑意外伤害保险的投保采用不记名和不计人数的方式。(17.)以下关于商标权的说法中正确的是()。A.商标专用权包括财产权和人身权的双重属性B.注册商标的有效期为10年，期满后不得续期C.商标专用权人应当将商标连同企业或者商誉同时转让D.转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请正确答案：D参考解析：A选项错误，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。B选项错误，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。C选项错误，商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让。(18.)关于失业保险金的领取，下列说法正确的是()。A.张某辞职创业，可以领取失业保险金B.领取失业保险金的期限最长为18个月C.失业保险金的标准，由省、自治区、直辖市人民政府确定，但不得低于城市居民最低生活保障标准D.失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为10个月正确答案：C参考解析：失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：（1）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；（2）非因本人意愿中断就业的；（3）已经进行失业登记，并有求职要求的。失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为12个月；累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为18个月；累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为24个月。重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过24个月。失业保险金的标准，由省、自治区、直辖市人民政府确定，但不得低于城市居民最低生活保障标准。(19.)在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。A.因为发包人拖延提供图纸，导致承包人未能按合同约定时间开工B.因为承包人自有设备损坏，导致工期拖延C.因为不可抗力影响，承包人无法在合同约定的工期内竣工D.因为施工场地平整未满足开工要求，承包人不能在开工通知中载明的开工日开工正确答案：C参考解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由。(20.)工伤保险基金可以用于()。A.劳动能力鉴定B.投资运营C.兴建或者改建办公场所D.发放奖金正确答案：A参考解析：工伤保险基金存入社会保障基金财政专户，用于《工伤保险条例》规定的工伤保险待遇，劳动能力鉴定，工伤预防的宣传、培训等费用，以及法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用的支付。任何单位或者个人不得将工伤保险基金用于投资运营、兴建或者改建办公场所、发放奖金，或者挪作其他用途。(21.)下列关于见证取样和送检的说法，错误的是()。A.见证人员是建设单位或工程监理单位人员B.见证人员应在试样或包装上作出标识、封志C.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量D.检测机构应当将检测过程中发现涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门正确答案：B参考解析：B错误，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。(22.)关于开标，下列说法正确的是()。A.开标应当邀请半数以上投标人参加B.开标由招标代理机构主持C.开标时，由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况D.投标文件由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件其他主要内容正确答案：D参考解析：A项错误，应当邀请所有投标人参加。B项错误，开标由招标人主持。C项错误，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托公证机构检查并公证。(23.)关于劳动争议的解决方式，下列说法正确的是()。A.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和劳动行政部门代表组成B.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成C.劳动争议申请仲裁的时效期间和诉讼时效期间一样D.劳动关系存续期间发生劳动争议的，劳动者申请仲裁时效不受限制正确答案：B参考解析：A错误，劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。C错误，劳动仲裁时效是1年，普通诉讼时效是3年。D错误，劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。(24.)《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在()内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.1小时B.2小时C.12小时D.24小时正确答案：D参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。(25.)以下不属于法人分类的是()。A.营利法人B.非营利法人C.特别法人D.特殊法人正确答案：D参考解析：法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。(26.)某城市轨道工程约定的开工日期为5月1日，发包人于5月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为5月20日。开工通知发出后，施工现场尚不具备开工条件，工程于5月30日正式开工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为()。A.5月1日B.5月10日C.5月20日D.5月30日正确答案：D参考解析：当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（3）综合确定。(27.)投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，下列关于投诉说法正确的是()。A.投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起7日内向有关行政监督部门投诉B.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料C.投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当直接向关行政监督部门投诉D.行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定正确答案：B参考解析：A项错误，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。C项错误，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。D项错误，行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。(28.)以下关于无资质承包主体承揽工程的说法中正确的是()。A.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院不予受理B.发包人对实际施工人的工程价款承担连带责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案第三人D.无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同正确答案：D参考解析：A选项错误，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当予以受理。B选项错误，发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。C选项错误，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人。(29.)以下关于表现代理的说法中正确的是()。A.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由是构成表见代理的主观要件B.被代理人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.须相对人为善意是构成表见代理的客观要件D.表见代理需要经过被代理人追认后才可以生效正确答案：B参考解析：AC选项错误，须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由，这是构成表见代理的客观要件。须相对人为善意，这是构成表见代理的主观要件。D选项错误，表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。(30.)关于施工现场固体废物污染环境的防治，下列说法正确的是()。A.转移固体废物出省的，应当向固体废物移入地的省级人民政府环保行政主管部门提出申请B.移出地的省人民政府环境保护行政主管部门同意后即可转移废物C.《绿色施工导则》规定，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于50%D.处置固体废物的单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物正确答案：D参考解析：A、B项错误，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省级人民政府环境保护行政主管部门提出申请，移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。C项错误，《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。(31.)关于总承包招标和两阶段招标，下列说法正确的是()。A.暂估价是指两阶段招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额B.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人应当分两阶段进行招标。C.投标人按照招标公告的要求提交不带报价的技术建议在第二阶段D.投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件在第二阶段正确答案：D参考解析：A项错误，暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。B项错误，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。C项错误，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议在第一阶段。(32.)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任正确答案：B参考解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。(33.)在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于()。A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪正确答案：B参考解析：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于重大责任事故罪的认定标准。(34.)关于建设工程施工合同无效的处理，说法错误的是()A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持B.建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.建设工程竣工验收不合格，承包人修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求支付修复费的，应予支持正确答案：D参考解析：《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（2）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。(35.)根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。A.企业负责人、项目负责人、安全生产管理人员已考核合格B.为职工办理工伤保险C.按照规定应为委托监理的工程，已委托监理D.已经确定建筑施工企业正确答案：D参考解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。AB属于安全生产许可证申请的条件。(36.)某企业因生产经营不善，需要进行经济性裁员，下列员工应当优先留用的是()。A.李某半年前入职，与企业签订了一年的劳动合同B.赵某上个月与企业签订了无固定期限的劳动合同C.女职工孙某的丈夫在某上市公司担任高管，而且家中老人都有退休工资D.在企业担任门卫的劳务派遣人员张某正确答案：B参考解析：裁减人员时，应当优先留用下列三种人员：（1）与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；（2）与本单位订立无固定期限劳动合同的；（3）家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。(37.)留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限。没有约定或者约定不明确的，一般情况下，留置权人应当给债务人()以上履行债务的期限。A.30日B.45日C.60日D.90日正确答案：C参考解析：《民法典》规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人60日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外。(38.)以下关于安全生产许可证的说法中正确的是()。A.安全生产许可证的有效期为5年B.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满后自动续期C.建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后15日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续正确答案：C参考解析：A选项错误，安全生产许可证的有效期为3年。B选项错误，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。D选项错误，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。(39.)以下不属于人身保险的是()。A.人寿保险B.伤害保险C.健康保险D.建筑工程一切险正确答案：D参考解析：人身保险包括人寿保险、伤害保险、健康保险三种。(40.)下列关于质量保证金的预留与使用管理，下列说法正确的是()。A.质量保证金总预留比例不得高于合同价的3%B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人应当降低质量保证金的数额C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，承包人也要负责维修，但是承包人不承担维修费用正确答案：C参考解析：A错误，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。B错误，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。D错误，缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。(41.)下列情形中，属于施工合同可撤销的情形是()。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.在订立施工合同时显失公平，损害了一方当事人的利益D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的正确答案：C参考解析：因重大误解、显失公平、欺诈胁迫、乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方可以与对方协商变更或撤销；协商不成的，有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。(42.)下列关于合同变更的说法，正确的是()。A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另一方有约束力D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商正确答案：D参考解析：A错误，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。B错误，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。C错误，如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。(43.)根据《文物保护法》规定，单位或者个人发现文物并立即报告当地文物行政部门的，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在()内赶赴现场，并在()内提出处理意见。A.12小时；5日B.24小时；5日C.12小时；7日D.24小时；7日正确答案：D参考解析：《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。(44.)关于违约责任，下列表述正确的是（）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务D.支付违约金、定金是违约责任的法定承担方式正确答案：A参考解析：B错误，违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的，第三人原因造成合同当事人违约，则合同当事人依然要承担违约责任。C错误，不是应当，是否要求违约方继续履行，是非违约方的一种权利。D错误，支付违约金、定金是违约责任的约定承担方式。(45.)按用人单位参保的建筑施工企业应以()为基数依法缴纳工伤保险费。A.工资总额B.企业净资产C.注册资金D.年收益总额正确答案：A参考解析：按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。(46.)关于招标的资格审查，下列说法正确的是()。A.依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件B.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新审查C.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止5日前提出D.资格审查分为资格预审和资格后审正确答案：D参考解析：A项错误，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。B项错误，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。C项错误，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。(47.)为了保护劳动者的权益，劳动者有下列情形的，用人单位不得和劳动者解除劳动合同的是()。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.与本单位订立无固定期限劳动合同的D.被依法追究刑事责任的正确答案：B参考解析：为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；新版习题，考前押题，，更多考生做题笔记分享，（6）法律、行政法规规定的其他情形。(48.)关于工程总承包企业，下列说法正确的是()。A.总承包单位就分包工程对建设单位承担全部责任B.工程保修书由建设单位与工程总承包单位、分包单位共同签署C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担全部责任D.工程总承包单位、工程总承包项目经理依法承担质量终身责任正确答案：D参考解析：A项错误，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。B项错误，工程保修书由建设单位与工程总承包单位签署。C项错误，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除工程总承包单位的安全责任。(49.)下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的是()。A.某审计单位胁迫劳动者李某订立劳动合同，违背了李某的真实意思B.某施工单位和劳动者张某约定，在工地发生工伤，全部由张某自行承担医疗费用，单位不承担任何责任C.某运输公司和劳动者王某约定，由王某自己承担社会保险费用D.赵某因对合同条款产生误解和单位订立的劳动合同正确答案：D参考解析：《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。(50.)以下关于专利权期限的说法中正确的是()。A.发明权的保护期限为20年B.实用新型的保护期限为15年C.外观设计的保护期限为10年D.专利权的保护期限自公告之日起计算正确答案：A参考解析：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。(51.)关于人民法院确定举证期限的，下列说法正确的是()。A.第一审普通程序案件不得少于十日B.当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日C.小额诉讼案件的举证期限一般不得超过5日D.适用简易程序审理的案件不得超过7日正确答案：B参考解析：A项错误，第一审普通程序案件不得少于十五日。C项错误，小额诉讼案件的举证期限一般不得超过7日。D项错误，适用简易程序审理的案件不得超过15日。(52.)关于借款合同还款期限和利率，说法正确的是()。A.借款人不能在还款期限届满前向贷款人申请展期B.办理贷款业务的金融机构贷款的利率，不受中国人民银行规定的贷款利率的上下限限制C.出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率5倍的除外D.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立正确答案：D参考解析：A错误，借款人可以在还款期限届满前向贷款人申请展期；贷款人同意的，可以展期。B错误，办理贷款业务的金融机构贷款的利率，应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限确定。C错误，出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍的除外。(53.)关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁、诉讼程序相结合D.当事人自行达成和解协议具有强制执行力正确答案：B参考解析：A错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。C错误，和解可以与仲裁、诉讼程序相结合。D错误，和解协议不具有强制执行效力，只有约束力。(54.)行政机关及其工作人员在行使行政职权时，受害人受到侵犯后，不可以请求国家赔偿的是()。A.违法拘留的B.违法使用警械造成受害人身体伤害或者死亡的C.违法征收的D.因受害人自己的行为致使损害发生的正确答案：D参考解析：属于下列情形之一的，国家不承担赔偿责任：（1）行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为；（2）因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的；（3）法律规定的其他情形。(55.)以下属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。A.合同约定的工程即将通过验收的B.因承包方原因致使工程项目停工超过120天的C.同一工程分期施工的D.项目经理具有两种及以上专业的正确答案：C参考解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。(56.)某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于该申请，说法正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由合同签订地的中级法院管辖D.施工单位有权向建设单位所在地或楼盘所在地中级法院申请执行正确答案：D参考解析：A错误，申请仲裁的执行期间为2年。BC错误，D正确，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。(57.)根据《招标投标法》规定，下列做法正确的是()。A.招标人收到投标文件后，应当签收保存并开启B.投标人少于5个，应当重新招标C.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点D.逾期送达的投标文件，投标人有正当理由的，招标人不得拒收正确答案：C参考解析：A项错误，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。B项错误，投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。D项错误，逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。(58.)下列属于货运合同中承运人的权利义务是()。A.托运人违反包装的规定的，承运人应当重新进行包装B.托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外C.承运人应当按照最便捷的运输路线，将货物运输到约定地点D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以请求支付运费正确答案：B参考解析：A错误，托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输，C错误，承运人应当按照约定的或者通常的运输路线，将货物运输到约定地点。D错误，货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得请求支付运费；已经收取运费的，托运人可以请求返还。(59.)关于规划、消防、节能、环保等验收的规定，说法正确的是()。A.建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料B.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府申请消防验收C.对于不需要申请消防验收的工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门可以进行抽查D.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当在所有项目完工后一并验收正确答案：A参考解析：B错误，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。C错误，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。D错误，分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。(60.)某建设工程项目，监理人发出的开工通知载明开工日期为2020年1月5日，2020年1月8日预付了5%的工程款，由于发包人原因未及时取得该工程施工许可证，尚不具备开工条件，并于2020年1月15日告知了承包人实际情况，发包人于2020年1月20日取得施工许可证，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》规定，开工日期为（）。A.2020年1月5日B.2020年1月8日C.2020年1月15日D.2020年1月20日正确答案：D参考解析：D正确，开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。多选题（共20题，共20分）(61.)根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有()。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%正确答案：A、C、E参考解析：选项B错误：应分别计量管理。选项D错误：施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。(62.)以下属于评标委员会否决投标的情形是()。A.投标人未按招标文件要求提交投标保证金的B.投标人的法定代表人未到场的C.未按招标文件要求密封的D.投标人对招标文件有异议的E.联合体投标未附有共同投标协议的投标文件正确答案：A、E参考解析：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字（2）投标联合体没有提交共同投标协议（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件（资格后审未通过）（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。（5）投标报价低于成本（企业的个别成本）或高于招标文件设定的最高投标限价（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为(63.)根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险正确答案：A、D、E参考解析：2013年建设工程法规真题第100题A项：《建设工程安全生产管理条例》第21条第1款规定：“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。”A项应为施工单位的责任，所以A错误。D项：《建设工程安全生产管理条例》第13条第1款规定：“设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。”D项应为设计单位的责任，所以D错误。E项：《建设工程安全生产管理条例》第38条第1款规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。”E项应为施工单位的责任，所以E错误。B项：《建设工程安全生产管理条例》第6条第1款规定：“建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。”所以B正确。C项：《建设工程安全生产管理条例》第11条规定：“建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：…”所以C正确。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为ADE。(64.)下列选项中，属于违法分包的有()。A.施工总承包单位未派驻项目负责人B.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工全部分包给其他单位的C.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的D.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的正确答案：B、C、D、E参考解析：违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。(65.)《劳动合同法》规定，被派遣劳动者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括（）。A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬C.支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训E.用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位正确答案：A、B、C、D参考解析：E错误，连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位(66.)关于劳动合同试用期的说法正确的有()。A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.试用期不包含在劳动合同期限内C.劳动者和单位订立2年期限的劳动合同，约定3个月的试用期D.试用期属于劳动合同的必备条款E.3个月以内期限的劳动合同不得约定试用期正确答案：A、E参考解析：选项B，试用期包含在劳动合同期限内；选项C，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。选项D，试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等不是劳动合同的必备条款。(67.)强制性标准监督检查的内容包括()。A.安全管理人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是符合强制性标准的规定正确答案：B、C、D、E参考解析：强制性标准监督检查的内容包括：（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。(68.)根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案B.完成工程结算备案C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书正确答案：A、C、D、E参考解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。(69.)承揽合同中，属于定作人义务的是()。A.按照约定提供材料和协助承揽人完成工作B.定作人中途变更承揽工作的要求，不需要赔偿承揽人损失C.妥善保管工作成果D.定作人应当按照约定的期限支付报酬E.验收工作成果正确答案：A、D、E参考解析：定作人的义务包括：1.按照约定提供材料和协助承揽人完成工作的义务；2.支付报酬的义务；3.依法赔偿损失的义务；4.验收工作成果的义务。(70.)下列关于标的物毁损灭失风险的承担，说法正确的有()。A.对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给买受人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担C.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行义务不符合约定，买受人请求其承担违约责任的权利E.因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险正确答案：C、D、E参考解析：A错误，对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。B错误，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。(71.)关于施工节能的规定，下列说法正确的有()。A.鼓励使用散装水泥B.照明设计以满足最低照度作为原则，照度不应超过最低照度的20%C.对于施工周期较长的某些现场，可以按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化D.应就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的90%以上E.优先采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护正确答案：A、B、C参考解析：D项错误，应就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。E项错误，优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。(72.)有下列情形的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案()。A.制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化B.应急指挥机构及其职责发生调整C.安全生产面临的风险发生变化D.应急资源发生变化E.在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题正确答案：A、B、E参考解析：《生产安全事故应急条例》规定，有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案：（1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；（2）应急指挥机构及其职责发生调整；（3）安全生产面临的风险发生重大变化；（4）重要应急资源发生重大变化；（5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；（6）其他应当修订的情形。(73.)有下列情形的，委托代理终止()。A.代理期限届满，但事务没有完成B.被代理人取消委托C.代理人没有