二零二五年幼儿园装修设计与施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年幼儿园装修设计与施工合同范本1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同标的1.6合同签订地点二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质2.5工程建设工期三、设计要求3.1设计内容3.2设计标准3.3设计进度3.4设计费用3.5设计变更四、施工要求4.1施工内容4.2施工标准4.3施工进度4.4施工组织4.5施工安全4.6施工质量4.7施工验收五、合同价款及支付方式5.1合同总价5.2合同付款方式5.3付款进度5.4付款违约责任六、工程进度款支付6.1进度款支付节点6.2进度款支付比例6.3进度款支付条件6.4进度款支付违约责任七、工程竣工及验收7.1竣工时间7.2竣工验收条件7.3竣工验收程序7.4竣工验收标准7.5竣工验收争议处理八、保修期限及责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任8.4保修费用九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约争议处理十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果十二、合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序十三、其他约定13.1合同附件13.2合同解释13.3合同变更13.4合同附件效力十四、合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员合同编号2024YKZX202401一、合同概述1.1合同名称：二零二四年幼儿园装修设计与施工合同1.2合同双方：甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]1.3合同签订日期：2024年[日期]1.4合同有效期：自合同签订之日起至[竣工日期]止1.5合同标的：[具体工程名称]的装修设计与施工1.6合同签订地点：[签订地点]二、工程概况2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体地址]2.3工程规模：[工程面积]平方米2.4工程性质：幼儿园装修工程2.5工程建设工期：自合同生效之日起[工期天数]天内完成三、设计要求3.1设计内容：包括但不限于平面布局、立面设计、装修材料选择、施工图设计等3.2设计标准：符合国家及地方相关设计规范和标准3.3设计进度：[具体设计阶段及时间节点]3.4设计费用：[设计费用总额]3.5设计变更：设计变更需经双方协商一致，并签订设计变更协议四、施工要求4.1施工内容：包括但不限于拆除、水电改造、墙面涂料、地面铺设、门窗安装等4.2施工标准：符合国家及地方相关施工规范和标准4.3施工进度：[具体施工阶段及时间节点]4.4施工组织：乙方应成立项目组，负责工程的组织、协调和管理工作4.5施工安全：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工安全4.6施工质量：乙方应确保工程质量达到国家规定的合格标准4.7施工验收：工程完成后，双方应共同进行验收，验收合格后方可交付使用五、合同价款及支付方式5.1合同总价：[合同总价款]5.2合同付款方式：分阶段付款，具体如下：1.设计费支付：合同签订后[天数]内支付[比例]的设计费2.施工进度款支付：按照工程进度分期支付，具体支付节点及比例见附件3.竣工验收合格后支付[比例]的尾款5.3付款进度：[具体付款时间表]5.4付款违约责任：甲方未按时付款，应向乙方支付[违约金比例]的违约金六、工程进度款支付6.1进度款支付节点：根据工程进度，分为多个节点支付6.2进度款支付比例：每个节点支付的比例根据工程进度和合同约定确定6.3进度款支付条件：达到合同约定的进度节点，且乙方提交了相关验收资料6.4进度款支付违约责任：乙方未按时提交验收资料，应向甲方支付[违约金比例]的违约金七、工程竣工及验收7.1竣工时间：[竣工日期]7.2竣工验收条件：工程完成且符合设计要求和质量标准7.3竣工验收程序：双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告7.4竣工验收标准：符合国家及地方相关验收规范和标准7.5竣工验收争议处理：如发生争议，双方应协商解决，协商不成可依法向仲裁委员会申请仲裁八、保修期限及责任8.1保修期限：自竣工验收合格之日起[保修期限]年8.2保修范围：在保修期限内，因施工质量问题导致的损坏或缺陷8.3保修责任：乙方负责保修期内出现的质量问题，进行免费维修或更换8.4保修费用：保修期内发生的维修或更换费用由乙方承担九、违约责任9.1违约情形：包括但不限于延期交付、工程质量不达标、未按时付款等9.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等9.3违约争议处理：违约争议应通过友好协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼十、争议解决10.1争议解决方式：友好协商、调解、仲裁或诉讼10.2争议解决机构：[争议解决机构名称]10.3争议解决程序：按照争议解决机构的规定进行十一、合同解除11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等原因11.2合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并经双方协商一致11.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定处理剩余款项和工程尾款十二、合同生效及终止12.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效12.2合同终止条件：合同履行完毕或经双方协商一致解除12.3合同终止程序：合同终止后，双方应办理相关手续，并签署终止协议十三、其他约定13.1合同附件：包括但不限于设计图纸、施工图纸、进度计划、验收报告等13.2合同解释：合同条款如有歧义，以双方协商一致的解释为准13.3合同变更：合同变更需经双方协商一致，并签署书面变更协议13.4合同附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力十四、合同签署14.1合同签署日期：[签署日期]14.2合同签署地点：[签署地点]14.3合同签署人员：甲方（委托方）代表签字：________________乙方（承包方）代表签字：________________附件：1.设计图纸2.施工图纸3.进度计划4.验收报告5.其他相关文件甲方（委托方）代表签字：________________乙方（承包方）代表签字：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方决策权条款说明：甲方对工程的设计方案、施工方案、材料选择等重大事项具有最终决策权。乙方应按照甲方的要求进行设计和施工，确保工程符合甲方的要求和标准。1.2甲方监督权条款说明：甲方有权对工程的施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、材料检验、施工进度跟踪等。乙方应积极配合甲方的监督工作，并提供必要的便利。1.3甲方付款条件条款说明：甲方在支付工程款项前，有权要求乙方提供工程进度报告、材料验收报告等相关文件，以证明工程符合合同约定。1.4甲方变更权条款说明：甲方有权根据实际情况对工程设计、施工方案等进行变更。乙方应无条件接受甲方的变更要求，并按照变更后的方案进行施工。1.5甲方保密条款说明：甲方对工程相关信息负有保密义务，未经甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露工程相关信息。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方设计权条款说明：乙方在工程设计和施工过程中，有权根据工程实际情况进行调整，以优化设计方案和施工工艺。2.2乙方施工管理权条款说明：乙方对工程的施工过程负有管理责任，包括但不限于施工人员管理、材料管理、进度管理等。2.3乙方质量控制权条款说明：乙方应确保工程质量达到合同约定的标准，对施工过程中出现的问题有权自行解决或通知甲方解决。2.4乙方材料采购权条款说明：乙方有权根据工程需要采购材料，但需确保材料质量符合合同约定，并接受甲方对材料质量的监督。2.5乙方工期调整权条款说明：因不可抗力或其他原因导致工程延期，乙方有权申请调整工期，并需提前通知甲方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介服务条款说明：如合同中涉及第三方中介服务，双方应明确中介服务的范围、费用及支付方式。3.2中介监督权条款说明：中介机构有权对工程的施工过程进行监督，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面。3.3中介协调权条款说明：中介机构有权协调双方在工程实施过程中产生的争议，并提出解决方案。3.4中介费用条款说明：中介服务的费用由甲方和乙方按合同约定比例承担。3.5中介保密条款说明：中介机构对工程相关信息负有保密义务，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。3.6中介责任条款说明：中介机构应保证其提供的服务符合合同约定，如因中介机构的原因导致工程延误或质量不合格，中介机构应承担相应的责任。3.7中介解除条款说明：如中介机构违反合同约定，甲方和乙方有权解除中介服务协议，并要求中介机构承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工图纸3.进度计划4.验收报告5.材料验收报告6.工程进度报告7.付款凭证8.合同变更协议9.争议解决协议10.中介服务协议11.保密协议12.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时付款认定：甲方超过合同约定的付款期限未支付款项2.违约行为：乙方未按时完成工程认定：乙方未在合同约定的工期内完成工程3.违约行为：乙方施工质量不达标认定：经验收，工程质量不符合合同约定的标准4.违约行为：甲方变更设计未经乙方同意认定：甲方单方面变更设计，未与乙方协商一致5.违约行为：中介机构泄露工程信息认定：中介机构未经甲方和乙方同意，泄露工程相关信息三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指当事人将争议提交人民法院，由人民法院依法审理并作出判决的一种争议解决方式。4.违约金：指合同当事人一方违约时，应向守约方支付的一定金额的货币。5.赔偿损失：指违约方因违约行为给守约方造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现材料供应不及时解决办法：提前与材料供应商沟通，确保材料供应的及时性；必要时可更换供应商。2.问题：工程进度延误解决办法：重新安排施工计划，优化施工组织，确保工程按期完成。3.问题：工程质量问题解决办法：加强施工过程中的质量控制，发现问题及时整改，确保工程质量达标。4.问题：争议解决困难解决办法：通过友好协商、调解或仲裁等方式解决争议。五、所有应用场景：1.新建幼儿园装修设计与施工2.幼儿园改造装修设计与施工3.幼儿园设施更新装修设计与施工4.幼儿园环境改善装修设计与施工全文完。二零二四年幼儿园装修设计与施工合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同签订背景与目的3.幼儿园装修设计要求3.1设计风格3.2设计功能3.3设计标准4.幼儿园装修施工要求4.1施工范围4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额6.2施工费用支付方式6.3施工费用支付时间7.设计与施工进度安排7.1设计进度安排7.2施工进度安排7.3验收时间安排8.设计与施工变更及调整8.1设计变更8.2施工变更8.3变更程序及费用9.质量验收标准及方法9.1设计质量验收标准9.2施工质量验收标准9.3验收方法10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.违约责任及赔偿12.1违约情形12.2违约责任12.3赔偿方式13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市幼儿园乙方：市装饰工程设计有限公司1.2合同双方地址甲方地址：市区街道号乙方地址：市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：13956782.合同签订背景与目的本合同签订背景为甲方幼儿园需要进行装修设计与施工，以满足幼儿园教学、生活及活动需求。乙方具备相关资质，愿意为甲方提供装修设计与施工服务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议。3.幼儿园装修设计要求3.1设计风格3.2设计功能设计功能包括教室、活动室、办公室、休息室、卫生间等，满足幼儿园日常教学、生活及活动需求。3.3设计标准设计标准参照国家相关设计规范及行业标准，确保设计合理、安全、环保。4.幼儿园装修施工要求4.1施工范围施工范围包括幼儿园装修设计图纸范围内的所有装修工程，包括但不限于土建、水电、墙面、地面、门窗、家具等。4.2施工进度施工进度按照设计图纸及双方约定的时间节点进行，具体施工进度安排如下：设计图纸审核通过后，乙方应在15个工作日内完成设计图纸的修改及完善；乙方应在设计图纸确定后30个工作日内完成施工图设计；乙方应在施工图设计完成后15个工作日内完成施工组织设计；施工工期为60个工作日，自施工图设计完成后开始计算。4.3施工质量施工质量应符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到优良水平。4.4施工安全乙方应严格按照国家及地方有关安全生产法律法规执行，确保施工过程中的人身和财产安全。5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额设计费用总额为人民币万元整。5.2设计费用支付方式设计费用分阶段支付，具体支付方式如下：设计图纸审核通过后支付设计费用总额的30%；施工图设计完成后支付设计费用总额的40%；施工完成后支付设计费用总额的20%；验收合格后支付设计费用总额的10%。5.3设计费用支付时间设计费用支付时间按照上述支付方式对应的时间节点进行支付。6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额施工费用总额为人民币万元整，包含但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。6.2施工费用支付方式施工费用分阶段支付，具体支付方式如下：施工开始前支付施工费用总额的30%；施工过程中每月支付施工费用总额的20%；施工完成后支付施工费用总额的30%；验收合格后支付施工费用总额的20%。6.3施工费用支付时间施工费用支付时间按照上述支付方式对应的时间节点进行支付。8.设计与施工变更及调整8.1设计变更任何设计变更均需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。设计变更可能导致设计费用的增减，具体变更费用由双方另行协商确定。8.2施工变更施工过程中如遇不可抗力因素或设计变更等原因导致施工内容、进度或费用的调整，乙方应立即通知甲方，并提交书面报告，经甲方同意后方可进行变更。8.3变更程序及费用设计变更或施工变更的程序如下：乙方提出变更申请；甲方审核变更申请；双方协商确定变更内容、费用及进度；乙方执行变更；变更完成后，双方进行验收。9.质量验收标准及方法9.1设计质量验收标准设计质量验收标准参照国家及行业标准，确保设计图纸符合设计要求。9.2施工质量验收标准施工质量验收标准参照国家及行业标准，确保施工质量达到优良水平。9.3验收方法乙方自检；甲方抽检；第三方检测；验收记录填写。10.争议解决方式10.1争议解决途径双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决程序如下：双方书面提交争议事项；仲裁委员会或人民法院受理；依法进行审理；做出裁决或判决。10.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起60日内，如特殊情况需延长，双方应协商一致。11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件一方严重违约；不可抗力因素导致合同无法履行；经双方协商一致。11.2合同解除程序合同解除程序如下：提出解除合同的一方应书面通知另一方；双方确认解除合同；解除合同后，双方应按合同约定进行结算。12.违约责任及赔偿12.1违约情形一方未按合同约定履行义务；一方故意隐瞒或提供虚假信息；一方违反合同约定造成对方损失。12.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3赔偿方式赔偿方式包括但不限于：直接经济损失；间接经济损失；逾期履行违约金。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件包括：合同约定的期限届满；合同解除；法律法规规定的其他终止情形。14.其他约定事项14.1合同附件设计图纸；施工图纸；设计变更记录；施工变更记录；验收报告；付款凭证；其他双方约定的文件。14.2合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同未尽事宜处理本合同未尽事宜，由双方协商解决；协商不成的，按相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于设计咨询机构、施工监理单位、材料供应商、检测机构等。15.2第三方介入的范围设计咨询服务：为甲方提供专业的设计建议和方案优化；施工监理服务：对施工过程进行监督，确保工程质量；材料供应服务：提供符合合同要求的装修材料；检测服务：对施工完成的工程进行质量检测。16.第三方介入的程序16.1介入申请甲乙双方协商一致后，可向第三方发出介入申请，第三方应在收到申请后7个工作日内给予回复。16.2介入协议第三方接受介入申请后，甲乙双方应与第三方签订专门的介入协议，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义本合同中的责任限额是指第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定责任限额由甲乙双方在介入协议中约定，通常根据第三方的专业能力、服务内容和市场行情等因素确定。17.3责任限额的调整在合同履行期间，如因特殊情况需要调整责任限额，甲乙双方应协商一致，并在介入协议中予以明确。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方对甲方的责任第三方对甲方承担的责任包括但不限于：按照合同约定提供专业服务；保证服务质量符合国家标准；对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。18.2第三方对乙方的责任第三方对乙方承担的责任包括但不限于：按照合同约定提供材料或服务；保证材料或服务的质量；对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。18.3第三方对甲乙双方共同的责任第三方对甲乙双方共同承担的责任包括但不限于：因第三方原因导致合同无法履行；因第三方原因造成甲乙双方共同利益的损失。19.第三方介入的费用承担19.1费用承担原则第三方介入的费用由甲乙双方根据介入协议和合同约定承担。19.2费用支付方式第三方介入的费用支付方式应在介入协议中明确，通常包括预付款、进度款和结算款。20.第三方介入的合同终止20.1终止条件合同约定的终止条件成就；第三方无法继续履行职责；甲乙双方协商一致。20.2终止程序终止第三方介入的程序如下：提出终止的一方应书面通知第三方；第三方确认终止；双方办理终止手续，包括但不限于合同解除、费用结算等。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决途径第三方介入产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。21.2争议解决程序争议解决程序参照本合同第10.2节“争议解决程序”执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸要求：图纸应清晰、完整，包含平面图、立面图、剖面图、节点图等，并符合国家及行业标准。说明：设计图纸是施工的重要依据，必须经过甲乙双方及第三方（如有）的审核确认。2.施工图纸要求：施工图纸应详细标注施工要求、材料规格、施工工艺等，并附有必要的施工说明。说明：施工图纸是施工过程中的指导文件，必须确保施工人员正确理解和执行。3.设计变更记录要求：记录设计变更的原因、内容、时间、费用等信息，并由甲乙双方及第三方（如有）签字确认。说明：设计变更是施工过程中常见的现象，记录变更情况有助于后续的结算和争议解决。4.施工变更记录要求：记录施工变更的原因、内容、时间、费用等信息，并由甲乙双方及第三方（如有）签字确认。说明