2025年度绿色建筑节能认证服务施工总包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度绿色建筑节能认证服务施工总包合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方（服务购买方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（服务提供方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：随着我国绿色建筑产业的快速发展，为了提高建筑节能水平，减少能源消耗，推动建筑行业可持续发展，甲方决定进行绿色建筑节能认证。为确保认证工作的顺利进行，甲方特委托乙方提供绿色建筑节能认证服务。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在绿色建筑节能认证服务过程中的权利、义务和责任，确保认证工作的顺利进行，促进绿色建筑节能认证行业的健康发展。三、定义与解释3.1专业术语：绿色建筑：指在建筑的全生命周期内，综合考虑建筑的环境保护、资源节约、能源利用等方面，实现节能减排、保护生态环境、提高建筑品质的建筑。节能认证：指对建筑在节能方面的性能进行检测、评价和认证的活动。3.2关键词解释：（1）甲方：指本合同中购买绿色建筑节能认证服务的单位或个人。（2）乙方：指本合同中提供绿色建筑节能认证服务的单位或个人。（3）合同履行时间：指本合同约定的绿色建筑节能认证服务开始至完成的时间。（4）合同履行地点：指本合同约定的绿色建筑节能认证服务实施地点。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供绿色建筑节能认证服务。（2）甲方应按照合同约定支付乙方绿色建筑节能认证服务费用。（3）甲方应配合乙方进行现场勘察、资料收集等工作。（4）甲方应按照乙方要求提供相关证明材料。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定提供绿色建筑节能认证服务。（2）乙方应保证绿色建筑节能认证服务的质量。（3）乙方应按照甲方要求提供相关技术支持。（4）乙方应按照合同约定的时间完成绿色建筑节能认证服务。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同约定的绿色建筑节能认证服务开始时间为____年____月____日，结束时间为____年____月____日。5.2合同履行地点：本合同约定的绿色建筑节能认证服务实施地点为____省____市____县（区）____街道____号。5.3合同履行方式：乙方应按照甲方要求，采用现场勘察、资料收集、检测、评价、认证等方式，完成绿色建筑节能认证服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的绿色建筑节能认证服务完成。（2）甲方提前通知乙方终止合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）甲方提前通知乙方终止合同，乙方应立即停止绿色建筑节能认证服务。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应将已完成的工作成果交付甲方。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定承担相应的法律责任。（3）合同终止后，甲乙双方应相互配合，共同处理合同终止后的遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成：（1）认证费用：根据绿色建筑节能认证标准和甲方项目实际情况，认证费用为人民币____元。（2）差旅费用：乙方在履行合同过程中产生的差旅费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费等，按实际发生额计算。（3）材料费用：乙方在认证过程中使用的相关材料费用。7.2支付方式：（1）甲方应在合同签订后____个工作日内，支付认证费用的____%作为预付款。（2）乙方完成绿色建筑节能认证服务后，甲方应在____个工作日内支付剩余的____%费用。7.3支付时间：（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）尾款支付时间：乙方完成绿色建筑节能认证服务并通过甲方验收后____个工作日内。7.4支付条款：（1）甲方应通过银行转账方式支付费用。（2）甲方应在支付费用时附上付款通知单，注明合同编号、款项用途等信息。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按时提供相关证明材料或配合乙方进行现场勘察的，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定提供绿色建筑节能认证服务的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方未按时完成绿色建筑节能认证服务的，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金应以人民币计算。（2）违约金支付方式：甲方应通过银行转账方式支付。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下涉及的技术秘密、商业秘密、客户信息等均属保密内容。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方应采取有效措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等。（2）战争：战争、军事冲突、封锁等。（3）政府行为：政府政策、法律、法规的变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力发生时，甲乙双方应及时通知对方。（2）不可抗力导致合同无法履行时，甲乙双方应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例：（1）地震导致乙方无法正常开展工作。（2）战争导致甲方项目无法继续进行。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，甲乙双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或根据双方事先约定的仲裁条款申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，甲乙任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）合同主体变更。（2）合同内容变更。（3）合同权利义务变更。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中未明确约定的权利，甲乙双方均享有相应的权利。（2）乙方保留对绿色建筑节能认证服务的技术和方法的改进权。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对乙方提供的服务质量进行监督和检查的权利。（2）乙方保留对甲方提供的相关资料和信息的保密权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）甲乙双方对本合同进行修改或补充，应书面通知对方。（2）经甲乙双方协商一致后，修改或补充的内容作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：（1）本合同的修改或补充自双方签字盖章之日起生效。（2）未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方面的修改或补充。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应相互提供必要的协助，确保绿色建筑节能认证服务的顺利进行。（2）甲乙双方应按照合同约定，及时沟通、协调，解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应通过书面或口头方式，及时进行沟通和交流。（2）甲乙双方应按照合同约定的时间、地点，参加相关会议和活动。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于绿色建筑节能认证服务施工总包的完整协议，任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款：（1）本合同如有增减条款，应以书面形式进行确认，并作为本合同的附件。（2）未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方面的增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方（服务购买方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（服务提供方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件：1.绿色建筑节能认证服务内容明细2.甲方提供的相关资料清单3.乙方提供的技术支持和服务内容明细4.本合同的修改和补充协议（如有）附件及其他说明解释一、附件列表：1.绿色建筑节能认证服务内容明细2.甲方提供的相关资料清单3.乙方提供的技术支持和服务内容明细4.本合同的修改和补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：甲方未按合同约定支付费用的，认定甲方违约。甲方未按时提供相关证明材料或配合乙方进行现场勘察的，认定甲方违约。2.乙方违约行为及认定：乙方未按合同约定提供绿色建筑节能认证服务的，认定乙方违约。乙方未按时完成绿色建筑节能认证服务的，认定乙方违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定向守约方支付的一定数额的金钱。3.保密条款：指合同中约定的，双方对合同内容、技术秘密、商业秘密等保密内容进行保护的规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时提供相关资料或证明材料。解决办法：乙方应向甲方发出书面催告，要求甲方在规定时间内提供所需资料，否则乙方有权暂停服务。2.问题：乙方未按时完成绿色建筑节能认证服务。解决办法：乙方应向甲方说明原因，并协商确定新的完成时间。如因乙方责任导致延误，乙方应向甲方支付违约金。3.问题：合同履行过程中出现的技术问题。解决办法：甲乙双方应共同协商解决，如无法协商一致，可寻求第三方技术专家的意见。4.问题：合同履行过程中发生不可抗力事件。解决办法：双方应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，并及时通知对方。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：甲乙双方应通过协商解决争议，如协商不成，可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应保证其提供的技术、服务符合绿色建筑节能认证的标准和要求。第三方应对其提供的服务质量承担责任，如有质量问题，应立即进行整改或赔偿。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和协助，以确保其服务的顺利进行。第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付其服务费用。3.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成服务。第三方应遵守保密条款，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和尾款。乙方有权要求甲方提供必要的现场条件和资源，确保服务的顺利进行。乙方有权要求甲方在服务过程中提供必要的技术支持和协助。2.乙方利益条款：乙方有权在合同履行过程中对认证标准和服务内容进行调整，以适应项目需求的变化。乙方有权在合同履行结束后，要求甲方支付一定期限内的售后服务费用。3.甲方的违约及限制条款：若甲方未按时支付费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付违约金。若甲方未提供必要的现场条件和资源，乙方有权要求甲方承担相应的责任。甲方在合同履行期间，不得单方面修改或解除合同，否则应承担违约责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量要求完成服务。甲方可要求乙方提供详细的服务报告和认证结果。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在合同履行过程中提供阶段性报告，以便甲方对服务过程进行监督。甲方可要求乙方在合同履行结束后，提供一定期限的质保服务。3.乙方的违约及限制条款：若乙方未按时完成服务，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方承担相应的责任。若乙方提供的服务不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改或重新提供服务。乙方在合同履行期间，不得泄露甲方的商业秘密，否则应承担违约责任。全文完。2025年度绿色建筑节能认证服务施工总包合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同双方4.合同期限5.合同金额二、服务内容1.节能设计咨询2.施工过程管理3.节能材料采购4.节能设备安装5.节能检测与评估三、施工总包要求1.施工进度安排2.施工质量标准3.施工安全措施4.施工环境保护5.施工人员资质四、节能认证流程1.认证申请2.认证审核3.认证检测4.认证评定5.认证证书颁发五、费用及支付方式1.费用构成2.支付时间3.支付方式4.违约责任5.争议解决六、知识产权与保密1.知识产权归属2.保密义务3.违约责任4.保密期限5.保密措施七、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿4.违约解除合同5.违约责任免除八、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除后的处理九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十、合同生效与变更1.合同生效条件2.合同变更程序3.合同变更内容4.合同变更效力5.合同解除与终止十一、合同附件1.附件一：合同附件清单2.附件二：节能设计咨询方案3.附件三：施工总包方案4.附件四：节能认证流程图5.附件五：费用清单十二、其他约定1.合同签订日期2.合同签订地点3.合同附件4.合同附件清单5.合同附件内容十三、合同签订与生效1.合同签订2.合同生效3.合同备案4.合同备案机构5.合同备案期限十四、合同附件清单1.附件一：合同附件清单2.附件二：节能设计咨询方案3.附件三：施工总包方案4.附件四：节能认证流程图5.附件五：费用清单合同编号2025年度绿色建筑节能认证服务施工总包合同一、合同概述1.合同背景1.1本合同双方根据国家相关绿色建筑节能政策和法规，为提高建筑节能水平，共同合作开展绿色建筑节能认证服务。1.2本合同背景包括但不限于建筑项目的基本情况、节能目标、认证要求等。1.3本合同背景还涉及双方的权利和义务，以及合同执行过程中的注意事项。2.合同目的2.1本合同旨在明确双方在绿色建筑节能认证服务过程中的权利和义务，确保项目按期完成认证。2.2合同目的还包括提高建筑节能水平，促进绿色建筑发展。3.合同双方3.1甲方法定代表人（或负责人）：[甲方负责人姓名]3.2甲方单位名称：[甲方单位名称]3.3乙方法定代表人（或负责人）：[乙方负责人姓名]3.4乙方单位名称：[乙方单位名称]4.合同期限4.1合同期限自2025年[起始月份]日起至[终止月份]日止。5.合同金额5.1合同总金额为人民币[金额]元整。5.2合同金额包括但不限于设计咨询费、施工总包费、认证检测费等。二、服务内容1.节能设计咨询1.1乙方负责提供绿色建筑节能设计咨询服务，确保设计方案的节能性。1.2乙方应按照甲方要求，提供节能设计咨询报告，包括节能措施、技术方案等。2.施工过程管理2.1乙方负责施工过程中的节能管理，确保施工质量符合节能要求。2.2乙方应定期向甲方报告施工进度和节能情况。3.节能材料采购3.1乙方负责采购符合节能要求的建筑材料和设备。3.2乙方应确保材料的质量和性能符合国家相关标准。4.节能设备安装4.1乙方负责节能设备的安装工作，确保设备运行正常。4.2乙方应按照设备制造商的安装要求进行施工。5.节能检测与评估5.1乙方负责对建筑进行节能检测和评估，确保建筑满足节能认证要求。5.2乙方应按照相关标准和方法进行检测和评估。三、施工总包要求1.施工进度安排1.1乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工。1.2乙方应确保施工进度符合项目整体进度要求。2.施工质量标准2.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工。2.2施工质量应符合绿色建筑节能认证的要求。3.施工安全措施3.1乙方应制定并实施施工安全措施，确保施工安全。3.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训。4.施工环境保护4.1乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。4.2乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规。5.施工人员资质5.1乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能。5.2乙方应定期对施工人员进行技能考核。四、节能认证流程1.认证申请1.1甲方负责向认证机构提交认证申请。1.2甲方应提供相关证明材料，包括项目基本情况、设计文件等。2.认证审核2.1认证机构对甲方提交的申请材料进行审核。2.2审核内容包括项目是否符合认证要求、材料是否齐全等。3.认证检测2.1认证机构对建筑进行节能检测。2.2检测内容包括建筑物的节能性能、能源消耗等。4.认证评定2.1认证机构根据检测结果进行评定。2.2评定结果分为合格、不合格等。5.认证证书颁发2.1认证机构对合格项目颁发绿色建筑节能认证证书。2.2甲方应妥善保管认证证书。五、费用及支付方式1.费用构成1.1合同总金额包括但不限于设计咨询费、施工总包费、认证检测费等。2.支付时间2.1设计咨询费：合同签订后[天数]日内支付。2.2施工总包费：根据施工进度分期支付。2.3认证检测费：在认证检测完成后支付。3.支付方式3.1甲方应按照合同约定的支付方式进行支付。3.2甲方应向乙方开具正式发票。4.违约责任4.1若甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金。4.2若乙方未按时提供服务，应向甲方支付违约金。5.争议解决5.1双方应友好协商解决合同争议。5.2若协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。六、知识产权与保密1.知识产权归属1.1合同中产生的知识产权归甲方所有。2.保密义务2.1双方应对合同内容、项目信息等保密。3.违约责任3.1若违反保密义务，应承担相应的法律责任。4.保密期限4.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[年数]年。5.保密措施5.1双方应采取必要措施，确保保密信息的安全。七、违约责任1.违约情形1.1任何一方违反合同约定，均构成违约。2.违约责任承担2.1违约方应承担相应的违约责任。3.违约赔偿3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。4.违约解除合同4.1任何一方违约，对方有权解除合同。5.违约责任免除5.1因不可抗力等原因导致违约，违约方不承担违约责任。八、合同解除与终止1.合同解除条件1.1双方协商一致，可以解除合同。1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。1.3因不可抗力导致合同无法履行，双方可以解除合同。2.合同终止条件2.1合同约定的服务内容全部完成。2.2双方协商一致，终止合同。2.3因一方违约，另一方解除合同。3.合同解除程序3.1解除合同需书面通知对方。3.2解除合同后，双方应妥善处理合同终止后的相关事宜。4.合同终止程序4.1合同终止后，双方应结清所有费用。4.2双方应办理合同终止手续。5.合同解除后的处理5.2双方应妥善处理合同解除后的债权债务关系。九、争议解决1.争议解决方式1.1双方应通过友好协商解决争议。1.2若协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构2.1争议解决机构为[仲裁委员会名称]。3.争议解决程序3.1双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请。3.2仲裁委员会将组织仲裁庭进行仲裁。4.争议解决费用4.1争议解决费用由败诉方承担。5.争议解决期限4.1争议解决期限自争议发生之日起不超过[天数]天。十、合同生效与变更1.合同生效条件1.1双方签字盖章后，合同生效。2.合同变更程序2.1合同变更需书面通知对方，并经双方签字盖章确认。3.合同变更内容3.1合同变更内容包括但不限于服务内容、费用、期限等。4.合同变更效力4.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。5.合同解除与终止5.1合同变更不影响合同解除与终止的规定。十一、合同附件1.附件一：合同附件清单2.附件二：节能设计咨询方案3.附件三：施工总包方案4.附件四：节能认证流程图5.附件五：费用清单十二、其他约定1.合同签订日期1.1本合同签订日期为[签订日期]。2.合同签订地点2.1本合同签订地点为[签订地点]。3.合同附件3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分。4.合同附件清单4.1本合同附件清单见附件一。5.合同附件内容5.1本合同附件内容详见各附件。十三、合同签订与生效1.合同签订1.1双方代表在本合同上签字盖章，合同即成立。2.合同生效2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。3.合同备案3.1本合同签订后，双方应向相关主管部门备案。4.合同备案机构4.1本合同备案机构为[备案机构名称]。5.合同备案期限5.1本合同备案期限为[备案期限]。十四、合同附件清单1.附件一：合同附件清单2.附件二：节能设计咨询方案3.附件三：施工总包方案4.附件四：节能认证流程图5.附件五：费用清单甲方（盖章）：________________________法定代表人（或授权代表）：_____________签订日期：_________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人（或授权代表）：_____________签订日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1.1甲方主导权说明：甲方作为项目业主，对本合同具有主导权，包括但不限于项目决策、资金投入、进度安排等。1.1.2甲方责任说明：甲方负责提供项目相关资料，确保乙方能够顺利开展工作。甲方对项目的合法性和合规性负责。1.1.3甲方决策说明：甲方有权决定项目的技术路线、材料选用、施工方案等关键事项。1.1.4甲方协调说明：甲方负责协调与政府部门、供应商、施工单位等第三方的关系，确保项目顺利进行。1.1.5甲方监督说明：甲方有权对乙方的工作进行监督，包括施工质量、进度、安全等方面。2.2.1甲方付款条件说明：甲方应在合同签订后[天数]日内支付预付款，并在每个施工阶段完成后[天数]日内支付进度款。3.3.1甲方变更通知说明：甲方需提前[天数]日向乙方发出书面变更通知，变更内容经双方协商一致后生效。4.4.1甲方违约责任说明：若甲方未按时支付款项或未履行合同约定的其他义务，应向乙方支付违约金。5.5.1甲方争议解决说明：若发生争议，甲方有权选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1.1乙方主导权说明：乙方作为专业服务提供方，在本合同中具有主导权，包括但不限于技术方案、施工组织、人员配备等。1.1.2乙方责任说明：乙方负责提供高质量、高效率的绿色建筑节能认证服务，确保项目符合认证要求。1.1.3乙方技术方案说明：乙方应制定详细的技术方案，包括设计咨询、施工总包、认证检测等环节。1.1.4乙方施工组织说明：乙方应组建专业的施工团队，确保施工进度和质量。1.1.5乙方材料采购说明：乙方负责采购符合节能要求的建筑材料和设备，确保材料质量和性能。2.2.1乙方付款条件说明：乙方应在每个施工阶段完成后[天数]日内向甲方提出付款申请，甲方应在[天数]日内支付款项。3.3.1乙方变更通知说明：乙方需提前[天数]日向甲方发出书面变更通知，变更内容经双方协商一致后生效。4.4.1乙方违约责任说明：若乙方未按时完成工作或未履行合同约定的其他义务，应向甲方支付违约金。5.5.1乙方争议解决说明：若发生争议，乙方有权选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.1.1第三方中介机构说明：第三方中介机构负责对合同履行情况进行监督和评估，确保合同双方履行义务。2.2.1第三方中介责任说明：第三方中介机构应对其监督和评估结果负责，若评估结果存在错误，应由第三方中介机构承担相应责任。3.3.1第三方中介费用说明：第三方中介费用由合同双方共同承担，具体费用由双方协商确定。4.4.1第三方中介报告说明：第三方中介机构应定期向合同双方提交评估报告，报告内容应包括合同履行情况、存在的问题等。5.5.1第三方中介争议解决说明：若第三方中介机构在履行职责过程中发生争议，合同双方应协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。6.6.1第三方中介更换说明：若第三方中介机构无法履行职责或合同双方对第三方中介机构不满意，双方可协商更换第三方中介机构。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：合同附件清单2.附件二：节能设计咨询方案3.附件三：施工总包方案4.附件四：节能认证流程图5.附件五：费用清单6.附件六：第三方中介机构资质证明7.附件七：第三方中介机构评估报告8.附件八：施工进度计划9.附件九：施工质量检测报告10.附件十：合同变更记录11.附件十一：付款凭证12.附件十二：争议解决文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项。甲方未提供项目相关资料。乙方未按时完成工作。乙方未提供符合要求的材料或设备。双方未按照合同约定进行变更通知。第三方中介机构未履行职责。2.违约行为认定：违约行为需有书面证据证明。违约行为需符合合同约定的违约情形。违约行为需经双方协商一致认定。三、法律名词及解释：1.仲裁：指由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。2.诉讼：指通过法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.违约金：指合同一方违约时，应向对方支付的一定金额的补偿。5.合同解除：指合同双方在合同有效期内，经协商一致或依法解除合同关系。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度滞后。解决办法：重新制定施工计划，明确责任，加强监督。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：立即停止施工，分析原因，采取整改措施。3.问题：材料或设备不符合要求。解决办法：更换合格的材料或设备，并追究相关责任。4.问题：第三方中介机构未能履行职责。解决办法：更换第三方中介机构，并追究原机构责任。五、所有应用场景：1.绿色建筑节能认证服务项目。2.施工总包项目。3.甲方为主导的项目。4.乙方为主导的项目。5.涉及第三方中介机构的项目。6.需要争议解决的合同执行项目。全文完。2025年度绿色建筑节能认证服务施工总包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.合同标的3.1节能认证服务内容3.2施工总包服务内容4.合同期限4.1合同开始日期4.2合同结束日期5.合同价款5.1节能认证服务费用5.2施工总包服务费用5.3付款方式及时间6.服务要求6.1节能认证服务要求6.2施工总包服务要求7.质量保证7.1节能认证服务质量保证7.2施工总包服务质量保证8.工期保证8.1节能认证服务工期保证8.2施工总包服务工期保证9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1合同附件14.2合同补充条款第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1服务方名称：节能认证有限公司1.1.2施工方名称：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1服务方法定代表人：1.2.2施工方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称：绿色建筑节能认证项目2.2项目地点2.2.1项目地点：市区街道号2.3项目规模2.3.1项目总建筑面积：10000平方米2.4项目建设内容2.4.1建设内容：包括建筑主体结构、保温隔热、通风采光、可再生能源利用等节能措施。3.合同标的3.1节能认证服务内容3.1.1提供绿色建筑节能认证咨询服务3.1.2完成绿色建筑节能性能检测3.1.3编制绿色建筑节能认证报告3.2施工总包服务内容3.2.1按照绿色建筑节能标准进行施工3.2.2负责材料采购、施工组织、质量监管等工作3.2.3完成项目竣工验收4.合同期限4.1合同开始日期：2025年1月1日4.2合同结束日期：2025年12月31日5.合同价款5.1节能认证服务费用：人民币伍拾万元整（￥500,000.00）5.2施工总包服务费用：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）5.3付款方式及时间5.3.1首付款：合同签订后5个工作日内支付总额的30%5.3.2进度款：按工程进度分期支付，每完成一定比例的工程量后支付相应款项5.3.3结算款：工程竣工验收合格后30日内支付剩余款项6.服务要求6.1节能认证服务要求6.1.1服务方应按照国家相关标准和规定，提供专业、高效的节能认证服务6.1.2服务方应在合同约定的时间内完成节能认证工作，确保认证结果准确无误6.2施工总包服务要求6.2.1施工方应严格按照绿色建筑节能标准和设计要求进行施工6.2.2施工方应确保工程质量，确保项目达到节能认证要求7.质量保证7.1节能认证服务质量保证7.1.1服务方应保证节能认证报告的真实性、准确性和完整性7.1.2服务方对节能认证报告中的错误或遗漏承担相应责任7.2施工总包服务质量保证7.2.1施工方应保证施工质量符合国家相关标准和设计要求7.2.2施工方对施工过程中出现的质量问题承担相应责任8.工期保证8.1节能认证服务工期保证8.1.1服务方应在合同签订后30个工作日内完成现场调查和资料收集8.1.2服务方应在现场调查和资料收集完成后20个工作日内完成节能性能检测8.1.3服务方应在检测完成后10个工作日内编制完成绿色建筑节能认证报告8.2施工总包服务工期保证8.2.1施工方应在合同签订后15个工作日内完成施工图纸的审查和施工组织设计8.2.2施工方应在施工图纸审查和施工组织设计完成后30个工作日内开始施工8.2.3施工方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，确保项目按时竣工验收9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密9.1.2双方在合同履行过程中知悉的任何涉及合同标的的未公开信息9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年9.3违约责任9.3.1任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，应承担相应的法律责任10.违约责任10.1违约情形10.1.1一方未按合同约定履行合同义务10.1.2一方在合同履行过程中违反法律法规10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，并在合同中明确11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1一方严重违约，经另一方书面通知后30日内仍未履行12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1合同解除应由违约方提出书面申请12.2.2双方应在收到解除申请后15日内书面答复13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章13.2合同生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效14.其他约定14.1合同附件14.1.1.1项目设计方案14.1.1.2绿色建筑节能认证方案14.1.1.3施工组织设计14.1.1.4付款计划表14.2合同补充条款14.2.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商一致后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选定的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的专业性和效率15.2.2确保合同履行的质量15.2.3协助解决合同履行过程中可能出现的争议15.3第三方介入方式15.3.1.1中介服务15.3.1.2监理服务15.3.1.3咨询服务15.3.1.4评估服务15.3.1.5其他辅助服务15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体方式和服务内容15.4.2双方应签订第三方服务协议，明确双方的权利义务15.4.3第三方服务协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行服务过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定，但不得超过本合同总价款的5%16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致第三方无法履行服务义务的，第三方不承担违约责任16.2.2因甲方或乙方原因导