二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工合同模板3篇_第1页
二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工合同模板3篇_第2页
二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工合同模板3篇_第3页
二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工合同模板3篇_第4页
二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工合同模板3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工合同模板合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工过程中的权利义务,确保工程顺利进行,实现城市绿化带及景观带的建设目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《城市绿化条例》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)绿化带:指城市道路、广场、居住区等公共区域中,以植物为主体,兼具美化、防护、分隔等功能的带状区域。(2)景观带:指城市中具有独特景观特征,能够体现城市特色、文化内涵的区域。3.2关键词解释(1)施工:指乙方按照甲方要求,对城市绿化带及景观带进行规划设计、施工建设等活动。(2)工期:指乙方完成施工任务的预计时间。(3)验收:指甲方对乙方完成的施工项目进行质量检查,确认是否符合合同约定。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。(2)甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督、检查,确保工程进度和质量。(3)甲方有权对乙方提出的设计方案、施工方案等进行修改和调整。(4)甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、设施、材料等。(2)乙方有权对甲方提供的设计方案、施工方案等进行优化和调整。(3)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。(4)乙方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的施工期限为____个月,自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点5.3合同履行方式(1)乙方应按照甲方要求,对施工项目进行规划设计、施工建设等活动。(2)乙方应按照合同约定的工期、质量、标准完成施工任务。(3)乙方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,且乙方按照合同约定完成施工任务。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)经甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知对方。(2)终止合同后,双方应按照合同约定进行工程结算。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定完成剩余工程。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定进行工程结算。(3)合同终止后,双方应按照法律法规和合同约定处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、运输费等。(2)设计费用:包括乙方提供的设计方案、施工图纸等所需费用。(3)管理费用:包括甲方为管理本合同项目所发生的费用。(4)其他费用:根据合同约定,由甲乙双方另行商定的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总金额的____%作为预付款。(2)进度款:在乙方完成合同约定工程量的____%后,甲方支付该部分工程款的____%。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款的____%。(4)保修金:甲方在工程竣工验收合格后,支付工程总金额的____%作为保修金,保修期满后无质量问题,乙方应无息退还保修金。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后____日内支付。(2)进度款:每个进度节点后____日内支付。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后____日内支付。(4)保修金:工程竣工验收合格后支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供相应的支付凭证。(2)乙方应在收到支付款项后,向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工所需的场地、设施、材料的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务的,应承担相应的违约责任。(2)乙方在施工过程中造成工程质量问题的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,赔偿守约方因此遭受的直接损失和可得利益的损失。赔偿金额以实际损失为准,赔偿方式包括但不限于支付违约金、修复、更换、赔偿等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等,均属保密内容。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然因素或社会因素导致合同无法履行或履行困难的情况,包括地震、洪水、火灾、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)社会因素:如战争、罢工、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方。(2)在不可抗力事件持续期间,甲乙双方应暂停履行合同,并采取必要措施减少损失。(3)不可抗力事件结束后,甲乙双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例(1)地震:地震发生时,施工项目无法继续进行。(2)政府政策变动:政府发布新的城市规划政策,导致原施工方案无法实施。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的,任何一方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同约定的保密内容;(2)合同约定的知识产权;(3)法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对城市绿化带及景观带建设工程施工过程中的监督权、验收权和其他相关权利。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方施工过程中出现的安全、环保问题的制止权。(2)甲方保留对乙方设计方案的修改权,但需征得乙方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经甲乙双方签署的修改和补充协议,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)及时沟通,共同解决施工过程中遇到的问题。(2)相互提供必要的支持,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式(1)定期召开协调会议,讨论工程进度、质量、安全等问题。(2)建立信息共享机制,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因任何其他文件的存在而失效。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.设计方案及修改记录3.施工进度计划及变更记录4.材料及设备采购清单5.人员配置及资质证明6.工程验收报告7.不可抗力事件证明8.争议解决相关文件9.合同修改和补充协议10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付费用:认定标准为超过合同约定支付时间。未按合同约定提供施工所需的场地、设施、材料:认定标准为实际提供情况与合同约定不符。2.乙方违约:未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务:认定标准为实际完成情况与合同约定不符。在施工过程中造成工程质量问题:认定标准为经甲方验收不合格或造成甲方损失。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.争议解决:指在合同履行过程中,甲乙双方对合同条款或履行事项产生分歧,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。3.违约责任:指合同一方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定,应承担的责任。4.保密条款:指合同中关于保密内容的约定,包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现的设计变更。解决办法:甲乙双方应及时沟通,协商一致后,以书面形式修改设计,并调整施工进度和费用。2.问题:施工过程中出现的安全问题。解决办法:乙方应立即采取安全措施,防止事故扩大,并及时通知甲方,双方共同分析原因,采取整改措施。3.问题:施工过程中出现的质量问题。解决办法:乙方应立即整改,确保工程质量符合合同约定,并向甲方报告整改情况。4.问题:工程进度延误。解决办法:甲乙双方应分析延误原因,采取有效措施加快工程进度,如需延长工期,应提前通知对方,并协商一致。5.问题:合同履行过程中的争议。解决办法:甲乙双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款第三方的责任:第三方应按照合同约定,提供专业的设计方案和施工图纸。第三方应对设计方案和施工图纸的质量负责,确保符合相关法律法规和行业标准。第三方的权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付设计费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件和资料。第三方的义务:第三方应按照合同约定的时间完成设计方案和施工图纸的编制。第三方应配合甲方和乙方的施工进度,及时解决施工中出现的技术问题。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设施和材料。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余工程款。2.乙方的利益条款:甲方应保证工程进度款的支付不晚于合同约定的进度节点。甲方应确保施工场地、设施和材料的供应,不得无故拖延。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程进度款的,应向乙方支付____%的违约金。甲方未按合同约定提供施工所需场地、设施和材料的,应承担相应的违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对乙方的施工进度和质量进行监督。甲方可要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。2.甲方的利益条款:乙方应确保施工进度和质量符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督和检查工作。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务的,应承担相应的违约责任。乙方在施工过程中造成工程质量问题的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工合同模板1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同履行期限6.合同标的7.合同总价8.合同付款方式9.合同违约责任10.合同争议解决方式二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程建设内容5.工程质量要求6.工程进度要求7.工程安全要求三、施工组织与管理1.施工组织机构2.施工人员配备3.施工设备要求4.施工材料要求5.施工进度计划6.施工安全管理7.施工环境保护四、设计变更与调整1.设计变更程序2.设计变更内容3.设计变更费用4.设计变更审批五、施工图纸与资料1.施工图纸提供2.施工图纸审查3.施工图纸变更4.施工资料管理六、工程量清单与计价1.工程量清单编制2.工程量清单审核3.工程量清单变更4.工程计价方法5.工程结算七、合同付款1.付款进度2.付款方式3.付款条件4.付款期限5.付款违约责任八、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收不合格处理九、工程保修1.保修范围2.保修期限3.保修责任十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十一、合同附件1.工程量清单2.施工图纸3.合同附件一4.合同附件二十二、其他约定1.合同生效条件2.合同解除条件3.合同终止条件4.合同争议解决方式十三、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署单位十四、合同附件清单1.合同附件一2.合同附件二3.合同附件三4.合同附件四合同编号202501一、合同概述1.合同名称:二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工合同2.合同双方:(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]3.合同签订日期:____年____月____日4.合同签订地点:[合同签订具体地点]5.合同履行期限:____年____月____日至____年____月____日6.合同标的:[具体工程名称及建设内容]7.合同总价:人民币[金额]元整8.合同付款方式:(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%(2)进度款:按工程进度分阶段支付,每完成工程量清单中的一项,经甲方验收合格后支付该部分工程款(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同总价的____%9.合同违约责任:(1)甲方违约责任:如未按时支付款项,应向乙方支付____%的违约金(2)乙方违约责任:如未按时完成工程,每延迟一日应向甲方支付____%的违约金10.合同争议解决方式:双方协商解决;协商不成,提交[仲裁委员会名称]仲裁二、工程概况1.工程名称:[具体工程名称]2.工程地点:[具体工程地点]3.工程规模:[具体工程规模描述]4.工程建设内容:(1)绿化带建设(2)景观带建设(3)配套设施建设5.工程质量要求:符合国家及行业相关质量标准6.工程进度要求:按照施工进度计划执行7.工程安全要求:严格遵守国家及地方安全生产法律法规三、施工组织与管理1.施工组织机构:(1)项目经理:[项目经理姓名](2)项目副经理:[项目副经理姓名](3)技术负责人:[技术负责人姓名](4)安全负责人:[安全负责人姓名]2.施工人员配备:按照施工组织设计要求配备各类施工人员3.施工设备要求:满足施工需要,符合国家及行业相关标准4.施工材料要求:选用符合设计要求的优质材料5.施工进度计划:[具体施工进度计划表]6.施工安全管理:制定并执行安全生产管理制度7.施工环境保护:遵守国家及地方环保法规,减少施工对环境的影响四、设计变更与调整1.设计变更程序:变更需经甲方、乙方及设计单位共同确认2.设计变更内容:包括设计图纸、技术规范、工程量等方面的变更3.设计变更费用:变更费用按实际发生计算,由甲方承担4.设计变更审批:变更经审批后方可实施五、施工图纸与资料1.施工图纸提供:甲方提供完整的施工图纸及资料2.施工图纸审查:乙方在收到图纸后____个工作日内完成审查3.施工图纸变更:图纸变更需经甲方、乙方及设计单位共同确认4.施工资料管理:乙方负责施工资料的管理和归档六、工程量清单与计价1.工程量清单编制:乙方根据施工图纸及规范编制工程量清单2.工程量清单审核:甲方在收到清单后____个工作日内完成审核3.工程量清单变更:清单变更需经甲方、乙方及设计单位共同确认4.工程计价方法:采用综合单价法5.工程结算:工程竣工后,乙方提交结算书,甲方在收到后____个工作日内完成结算审核七、合同付款1.付款进度:(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%(2)进度款:按工程进度分阶段支付,每完成工程量清单中的一项,经甲方验收合格后支付该部分工程款(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同总价的____%2.付款方式:银行转账3.付款条件:工程进度、质量、安全符合合同要求4.付款期限:按约定的付款进度执行5.付款违约责任:(1)甲方违约责任:如未按时支付款项,应向乙方支付____%的违约金(2)乙方违约责任:如未按时完成工程,每延迟一日应向甲方支付____%的违约金八、工程验收1.验收标准:按照国家及行业相关质量标准执行2.验收程序:(1)乙方在工程完工后,向甲方提交验收申请(2)甲方在收到验收申请后____个工作日内组织验收(3)验收合格后,双方签署验收报告3.验收时间:工程完工后____个工作日内4.验收不合格处理:(1)乙方需按照验收报告提出的要求进行整改(2)整改完成后,乙方再次提交验收申请九、工程保修1.保修范围:按照国家及行业相关保修规定执行2.保修期限:自工程竣工验收合格之日起____年3.保修责任:(1)乙方负责在保修期内对工程质量问题进行修复(2)保修期内发生质量问题,乙方应在接到通知后____个工作日内进行修复十、合同解除与终止1.合同解除条件:(1)一方违约,经另一方催告后____个工作日内未履行合同义务(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行(3)合同约定的其他解除条件2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同3.合同解除程序:(1)提出解除合同的一方书面通知另一方(2)双方协商解除合同事宜(3)签署合同解除协议4.合同终止程序:按照合同解除程序执行十一、合同附件1.工程量清单2.施工图纸3.合同附件一:[具体附件名称]4.合同附件二:[具体附件名称]十二、其他约定1.合同生效条件:双方签字盖章后生效2.合同解除条件:按照合同约定或法律规定执行3.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同4.合同争议解决方式:双方协商解决;协商不成,提交[仲裁委员会名称]仲裁十三、合同签署1.合同签署日期:____年____月____日2.合同签署地点:[合同签署具体地点]3.合同签署人员:甲方代表:[甲方代表姓名](签字)乙方代表:[乙方代表姓名](签字)4.合同签署单位:甲方:[甲方全称](盖章)乙方:[乙方全称](盖章)十四、合同附件清单1.合同附件一2.合同附件二3.合同附件三4.合同附件四甲方代表:_________________(签字)乙方代表:_________________(签字)甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)签署日期:_________________(日期)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导下的设计变更条款:1.1甲方有权根据项目需要,对施工图纸进行变更。1.2甲方应在设计变更前至少提前____个工作日通知乙方。1.3设计变更后的工程量、费用和工期由双方协商确定。1.4甲方应承担因设计变更产生的额外费用。2.甲方主导下的进度款支付条款:2.1甲方应在每个进度节点前至少提前____个工作日通知乙方。2.2乙方应在收到甲方通知后____个工作日内提交进度款支付申请。2.3甲方应在收到乙方申请后____个工作日内完成审核并支付进度款。2.4甲方有权根据工程进度和质量调整进度款支付比例。3.甲方主导下的质量监督条款:3.1甲方应指定专人负责对工程质量进行监督。3.2乙方应配合甲方进行质量监督工作。3.3甲方有权要求乙方对不合格工程进行返工或修复。4.甲方主导下的安全管理条款:4.1甲方应制定施工现场的安全管理制度。4.2乙方应遵守甲方制定的安全管理制度,确保施工安全。4.3甲方有权对违反安全规定的行为进行处罚。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导下的施工组织条款:1.1乙方应制定详细的施工组织设计,报甲方审核。1.2甲方应在收到乙方施工组织设计后____个工作日内完成审核。1.3乙方有权根据实际情况调整施工组织设计。2.乙方主导下的材料采购条款:2.1乙方有权自行采购施工所需的材料和设备。2.2乙方应确保材料和设备的质量符合合同要求。2.3乙方应在材料采购前至少提前____个工作日通知甲方。3.乙方主导下的施工进度条款:3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。3.2乙方应在每个进度节点前至少提前____个工作日向甲方报告施工进度。3.3乙方因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。4.乙方主导下的质量控制条款:4.1乙方应建立完善的质量控制体系,确保工程质量。4.2乙方应定期对工程质量进行检查,发现问题及时整改。4.3甲方有权对工程质量进行抽查,乙方应予以配合。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介服务条款:1.1双方同意聘请第三方中介机构进行项目管理和服务。1.2第三方中介机构的服务内容、费用和期限由双方另行协商确定。1.3第三方中介机构的服务结果作为合同履行的依据之一。2.第三方中介费用承担条款:2.1第三方中介费用由甲方和乙方按照合同约定的比例承担。2.2双方应在合同中明确第三方中介费用的支付方式和时间。3.第三方中介争议解决条款:3.1双方与第三方中介机构之间因服务产生争议,应协商解决。3.2协商不成,提交[仲裁委员会名称]仲裁。4.第三方中介保密条款:4.1第三方中介机构应遵守保密原则,不得泄露双方商业秘密。4.2双方应确保第三方中介机构遵守保密协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.施工图纸3.合同附件一:施工组织设计4.合同附件二:材料设备采购清单5.合同附件三:施工进度计划6.合同附件四:质量保证体系文件7.合同附件五:安全管理制度8.合同附件六:第三方中介服务协议9.合同附件七:保密协议10.合同附件八:验收报告11.合同附件九:保修证书二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付款项、未按时提供施工图纸、未按时进行验收等。乙方违约:未按时完成工程、工程质量不合格、未按时提交验收申请等。2.违约行为的认定:甲方违约:根据合同约定的付款期限、验收时间等条款进行认定。乙方违约:根据合同约定的工期、质量标准、验收程序等条款进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定应当承担的法律责任。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。4.保密协议:指当事人之间就保密事项达成的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方应按照合同约定的付款条件,向甲方发出书面催款通知,并保留相关证据。2.问题:乙方未按时完成工程。解决办法:乙方应分析原因,制定整改措施,并向甲方报告整改进度。3.问题:工程质量不合格。解决办法:乙方应立即进行整改,并承担由此产生的费用。五、所有应用场景:1.城市绿化带及景观带建设工程的施工合同。2.政府投资的基础设施建设项目施工合同。3.公共服务设施建设项目的施工合同。4.城市环境综合整治项目的施工合同。全文完。二零二五年度城市绿化带及景观带建设工程施工合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称及地址1.2.合同双方法定代表人及联系方式1.3.合同双方授权代表及联系方式2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模及范围2.4.项目建设内容及要求3.合同标的及工程量清单3.1.合同标的描述3.2.工程量清单3.3.工程量清单计量方法4.工程进度及工期4.1.工程进度计划4.2.工期要求4.3.工期延误及违约责任5.工程质量及验收5.1.工程质量标准5.2.工程验收程序及标准5.3.工程质量争议及处理6.工程造价及支付6.1.工程造价确定方式6.2.工程款支付方式及进度6.3.预付款及进度款比例6.4.结算及最终付款7.材料设备供应7.1.材料设备供应方式7.2.材料设备质量要求7.3.材料设备验收及保管8.保险及安全8.1.保险责任及范围8.2.安全生产责任及措施8.3.事故处理及责任划分9.违约责任及争议解决9.1.违约责任9.2.争议解决方式9.3.仲裁或诉讼10.合同解除及终止10.1.合同解除条件10.2.合同终止条件10.3.合同解除或终止后的处理11.合同生效及期限11.1.合同生效条件11.2.合同期限11.3.合同续签12.其他约定事项12.1.知识产权保护12.2.环保要求12.3.法律法规变更13.合同附件13.1.工程量清单13.2.技术规范13.3.其他相关文件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称及地址甲方:市城市管理局地址:市区路号乙方:园林绿化有限公司地址:市区路号1.2.合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:联系方式:1385乙方法定代表人:联系方式:139678901.3.合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表:联系方式:13654321乙方授权代表:赵六联系方式:137234562.项目概况2.1.项目名称市城市绿化带及景观带建设工程2.2.项目地点市区路沿线2.3.项目规模及范围绿化带长度:10公里景观带面积:100公顷2.4.项目建设内容及要求建设内容包括绿化种植、景观设施安装、道路铺装、照明系统等,具体要求详见技术规范。3.合同标的及工程量清单3.1.合同标的描述本合同标的为市城市绿化带及景观带建设工程的施工。3.2.工程量清单详见附件一《市城市绿化带及景观带建设工程施工工程量清单》。3.3.工程量清单计量方法工程量清单以工程量清单计量方法为准,详见附件一。4.工程进度及工期4.1.工程进度计划详见附件二《市城市绿化带及景观带建设工程施工进度计划》。4.2.工期要求合同工期为自合同生效之日起12个月。4.3.工期延误及违约责任如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。5.工程质量及验收5.1.工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准,详见技术规范。5.2.工程验收程序及标准工程验收应按照国家及行业相关标准进行,详见技术规范。5.3.工程质量争议及处理如发生工程质量争议,双方应协商解决;协商不成的,可申请仲裁或诉讼。6.工程造价及支付6.1.工程造价确定方式工程造价按工程量清单及合同约定进行确定。6.2.工程款支付方式及进度工程款支付分为预付款、进度款和结算款,具体支付方式及进度详见附件三《市城市绿化带及景观带建设工程施工工程款支付计划》。6.3.预付款及进度款比例预付款比例为合同总价的10%,进度款比例为合同总价的30%,结算款比例为合同总价的60%。7.材料设备供应7.1.材料设备供应方式材料设备由乙方自行采购,并保证其质量符合合同要求。7.2.材料设备质量要求材料设备应符合国家及行业相关标准,详见技术规范。7.3.材料设备验收及保管材料设备到货后,乙方应在甲方监督下进行验收,并妥善保管。8.保险及安全8.1.保险责任及范围乙方应按照国家及行业规定,为施工现场人员、机械设备及材料购买相应的保险,并承担相应的保险责任。8.2.安全生产责任及措施乙方应建立健全安全生产责任制,制定安全生产措施,确保施工安全。8.3.事故处理及责任划分发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,并按照国家及行业规定进行处理。事故责任划分依照事故调查结果确定。9.违约责任及争议解决9.1.违约责任任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交市仲裁委员会仲裁。9.3.仲裁或诉讼仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。一方不履行仲裁裁决的,另一方可以依法向人民法院申请强制执行。10.合同解除及终止10.1.合同解除条件(1)一方严重违约,另一方提出解除合同;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2.合同终止条件合同履行完毕或达到合同终止的其他条件时,合同终止。10.3.合同解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜,包括但不限于工程验收、结算、争议处理等。11.合同生效及期限11.1.合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2.合同期限本合同有效期为自合同生效之日起至工程验收合格之日止。11.3.合同续签如需续签,双方应在本合同到期前一个月内达成书面协议。12.其他约定事项12.1.知识产权保护双方应遵守国家知识产权法律法规,不得侵犯对方知识产权。12.2.环保要求乙方应遵守国家环保法律法规,采取有效措施防治污染,确保施工过程中的环保要求。12.3.法律法规变更如国家法律法规发生变更,影响本合同履行,双方应协商解决,必要时可对本合同进行修改。13.合同附件13.1.工程量清单13.2.技术规范13.3.其他相关文件14.合同签署及生效日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方的概念本合同所称的第三方,是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、融资等服务的机构或个人。15.2.第三方的介入方式1.咨询服务:第三方为甲方或乙方提供专业咨询意见。2.监理服务:第三方对工程施工过程进行监督管理。3.检测服务:第三方对工程质量、材料、设备等进行检测。4.评估服务:第三方对工程进度、质量、成本等进行评估。5.融资服务:第三方为甲方或乙方提供融资服务。15.3.第三方的选择与授权甲方或乙方选择第三方时,应确保第三方具备相应的资质和能力。第三方介入合同前,甲方或乙方应书面授权第三方代表其参与合同履行。16.第三方的责权利16.1.第三方的责任第三方应按照合同约定,履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担相应责任。16.2.第三方的权利1.第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料。2.第三方有权根据合同约定,对甲方或乙方提出意见和建议。3.第三方有权要求甲方或乙方支付相应的服务费用。16.3.第三方的义务1.第三方应保守合同秘密,不得泄露甲方或乙方的商业秘密。2.第三方应按照合同约定,及时、准确地向甲方或乙方报告工作进展情况。17.第三方与其他各方的划分说明17.1.第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系,第三方在甲方授权范围内行事。17.2.第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托代理关系,第三方在乙方授权范围内行事。17.3.第三方与施工队伍的关系第三方对施工队伍的监督和管理,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论