23年基建技经调考复习测试附答案_第1页
23年基建技经调考复习测试附答案_第2页
23年基建技经调考复习测试附答案_第3页
23年基建技经调考复习测试附答案_第4页
23年基建技经调考复习测试附答案_第5页
已阅读5页,还剩54页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页23年基建技经调考复习测试附答案1.《电力建设工程预算定额第一册建筑工程2018年版》工程量计算规则规定,铸铁散热器安装工程量分散热器型号按照()为单位计算。A、组B、m2C、台D、片【正确答案】:D2.工程竣工结算文件经(),可以认为已经生效。A、发包方签字确认B、发承包双方签字确认C、具有相应资质等级的工程造价咨询企业确认D、工程造价管理机构确认【正确答案】:B3.投标人串通投标行为损害招标人或其他投标人的合法利益,造成直接经济损失()万元以上,由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。A、10B、20C、30D、50【正确答案】:C4.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,合同工程完工后,承包人应编制完成竣工结算文件,并应在()的同时递交给发包人。A、提交竣工验收申请B、竣工验收C、竣工验收合格D、提交最终结清支付申请【正确答案】:A5.缺陷责任期终止证书签发后,承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交(),并提供相关证明材料。A、最终结清申请单B、竣工决算C、竣工结算书D、施工结算书【正确答案】:A6.下列资金成本中,可用来比较各种融资方式优劣的是()资金成本。A、综合B、边际C、个别D、债务【正确答案】:C7.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,在编制招标工程量清单时宜将暂列金额列入()清单。A、分部分项工程项目B、措施项目C、其他项目D、规费项目【正确答案】:C8.计算各电压等级变电(换流)工程建筑工程费、安装工程费、设备购置费及其他费用[含()构成比例],与上一年度对比,分析费用构成变化原因。A、基本预备费B、涨价预备费C、建贷利息D、铺底流动资金【正确答案】:A9.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,社会保险费的缴费费率应是()社会保障机构颁布的以工资总额为基数计取的基本养老保险、失业保险和基本医疗保险费率之和。A、工程所在地B、工程所在地省级C、施工企业注册地D、施工企业注册地省级【正确答案】:A10.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,跨省(自治区、直辖市)送电线路的社会保险费费率应()。A、分段计算或按照线路长度计算加权平均费率B、按起点地区费率计算C、按终点地区费率计算D、按线路长度最长一段所在地区的费率计算【正确答案】:A11.《电力建设工程概算定额第一册建筑工程2018年版》规定,泵送混凝土工程量在初步设计阶段可以按照全站混凝土量()计算。A、80%B、90%C、95%D、100%【正确答案】:A12.某生产建设项目,建设投资5756万元(无固定资产可抵扣进项税),其中建设期为1年,运营期为10年。建设资金来源为资本金和贷款,其中贷款总额为2000万元,贷款年利率6%(按年计息),项目建设投资全部形成固定资产,固定资产使用年限10年,残值率5%,直线法折旧。运营期年固定资产折旧为()。A、546.82万元B、552.52万元C、558.22万元D、563.92万元【正确答案】:B13.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,为保证工程建设期间的正常施工,对需临时占用场地进行清理而发生的费用应计入()中。A、土地征用费B、迁移补偿费C、施工场地租用费D、项目法人管理费【正确答案】:C14.《中华人民共和国价格法》规定,经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得()的罚款;没有违法所得的,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿。A、3倍以上B、3倍以下C、5倍以上D、5倍以下【正确答案】:D15.税务机关对单价()元以下的其他生活用品,不采取税收保全措施和强制执行措施。A、2000B、3000C、5000D、6000【正确答案】:C16.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在()提出。A、开标现场B、评标现场C、中标候选人公示期间D、中标通知书发出后【正确答案】:C17.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,出现合同价款调减事项(不含工程量偏差、施工索赔)后的()日内,发包人应提交合同价款调减报告并附上相关资料,未提交的视为其对该事项不存在调整价款请求。A、7B、14C、15D、28【正确答案】:B18.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,在可行性研究阶段,委托具有相关资质的单位对送电线路路径上的林地进行林业勘测所支付的费用应由()开支。A、前期工作费B、项目法人管理费C、送电线路走廊赔偿费D、环境检测验收费【正确答案】:A19.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,对线路走廊内非征用土地上的建筑物、构筑物、林木、经济作物等进行清理所发生的费用应计入()中。A、本体工程B、送电线路走廊赔偿费C、企业管理费D、临时工程【正确答案】:B20.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,建筑材料的检验试验费应由()开支。A、定额材料费B、装置性材料费C、企业管理费D、工程建设监督检测费【正确答案】:C21.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,假设某工程发生人工费100万元、材料费300万元、施工机械使用费150万元、措施费80万元、企业管理费50万元,则该工程的直接费是()万元。A、680B、630C、600D、530【正确答案】:B22.机械价格发生变化时,以()电力工程造价与定额管理总站发布的工程所在地价格调整系数为基准,按工程施工期电力工程造价与定额管理总站发布的价格调整系数进行补差。A、投标时B、招标期C、开标时D、施工期【正确答案】:A23.《输变电工程勘察设计合同(35~750千伏输变电工程适用)》中,承包人应配合发包人(建设管理单位)()数据相关内容填报工作。A、ECPB、EPCC、ERPD、ESP【正确答案】:C24.税务机关送达税务文书,应当直接送交()签收。A、受送达人B、任何人都可以签收C、单位盖章签收D、委托签收【正确答案】:A25.《电力建设工程预算定额第六册调试工程2018年版》规定,500kV变压器若为三相一体,变压器绕组变形试验按500kV单相变压器试验定额乘()系数。A、0.3B、0.5C、1.2D、1.7【正确答案】:D26.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,工程成本是指承包人为实施合同工程并达到质量标准,在确保安全文明施工的前提下,必须消耗或使用的人工、材料、施工机械台班及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的()。A、规费B、税金C、规费和税金D、管理费和税金【正确答案】:C27.《中华人民共和国民法典》规定,要约以电话、传真等快速通信方式作出的,承诺期限自()时开始计算。A、要约到达受要约人B、要约人发出要约C、受要约人发出要约邀请D、要约人收到要约邀请【正确答案】:A28.对与招标投标活动有关的监察对象的监察由()依法实施。A、监察机关B、招投标监管机构C、行政监督主管部门D、审计部门【正确答案】:A29.《电力建设工程预算定额第五册电缆输电线路工程2018年版》规定,35kV交联电缆定额按单芯电缆考虑,如为三芯电缆,按相同截面的定额乘()系数。A、0.5B、0.75C、1.5D、2.0【正确答案】:A30.《中华人民共和国民法典》规定,对自己的不动产或者动产,依法享有占有、使用、收益和处分的权利,称为()。A、用益物权B、所有权C、担保物权D、物权【正确答案】:B31.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,工程排污费应由()开支。A、安全文明施工措施费B、企业管理费C、工程建设监督检测费D、临时工程费【正确答案】:B32.《电力工程定额与造价工作管理办法》(国能电力〔2013〕501号)规定,电力工程定额、建设预算编制与计算规定及电力工程量清单计价规范等原则上()年修订一次,如遇特殊情况可适当调整。A、3B、4C、5D、6【正确答案】:C33.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准是()。A、概算定额B、预算定额C、企业定额D、劳动定额【正确答案】:C34.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,项目法人单位负责招标订购的设备在到场之前所发生的催交费用应计入()。A、企业管理费B、项目法人管理费C、设备购置费D、基本预备费【正确答案】:B35.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,对是否低于工程成本报价的异议,()可以参照国务院住房城乡建设主管部门和省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门发布的有关规定进行评审。A、招标人B、评标委员会C、工程造价管理机构D、投标人【正确答案】:B36.国家推广()制度,对建筑工程项目实行全过程造价管理。A、工程造价管理B、最高投标限价制度C、工程造价咨询制度D、注册造价工程师【正确答案】:C37.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,措施项目中的()应按照行业主管部门规定的费率计算,不应作为竞争性费用。A、冬雨季施工增加费、临时设施费B、夜间施工增加费、临时设施费C、施工工具用具使用费、安全文明施工费D、安全文明施工费、临时设施费【正确答案】:D38.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,由于市场物价波动影响合同价款,应由()。A、发包人承担B、承包人承担C、发承包人各半分摊D、发承包人合理分摊【正确答案】:D39.按照《建筑安装工程费用项目组成》,总承包服务费由建设单位在()中根据总包服务范围和有关计价规定编制,施工企业投标时自主报价,施工过程中按签约合同价执行。A、结算价款B、概算价C、估算价D、招标控制价【正确答案】:D40.《电力建设工程工程量计算规范输电线路工程》(DL/T5205—2021)中,陆上电缆清单项目“预制混凝土构件”的工作内容不包括()。A、构件制作、安装B、模板制作、安装C、预埋铁制作、安装D、接头灌缝、养护【正确答案】:C41.保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告知义务,发生保险事故,此时将产生怎样的法律后果()。A、保险公司不得解除合同,并应承担相应保险责任B、保险公司以投保人未如实告知为由,不承担保险责任,但退还保险费C、保险公司以投保人未如实告知为由,不承担保险责任,也不退还保险费D、保险公司以投保人未如实告知为由,解除合同【正确答案】:A42.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,投标人采购材料(设备)表由()填写。A、招标人B、投标人C、设计人D、监理人【正确答案】:A43.工程定位复测费是指工程()过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。A、设计B、施工C、勘察D、前期【正确答案】:B44.某安装工程定额直接费为159940元,其中人工费占57%,人工费调整系数为8.05%,材机调整系数为6.02%,请计算人工及材机调整费用()。A、11479B、12875C、9628D、22503【正确答案】:A45.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,竣工结算时,暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算,如有余额归()。A、监理人B、发承包人各按一定比例C、发包人D、承包人【正确答案】:C46.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,施工企业现场临时宿舍的取暖费用由()开支。A、冬雨季施工增加费B、临时设施费C、企业管理费D、项目法人管理费【正确答案】:C47.《电力建设工程预算定额第一册建筑工程2018年版》规定,水泥稳定土基层、水泥稳定碎石基层按照图示尺寸以()计算工程量。A、项B、延长米C、面积D、体积【正确答案】:D48.《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,资格预审结束后,招标人应当及时向资格预审申请人发出()。A、合格通知书B、资格预审合格通知书C、投标邀请书D、资格预审结果通知书【正确答案】:D49.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,分部分项工程量清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、()。A、取费定额B、计算格式C、工程内容D、工程量【正确答案】:D50.《电力建设工程预算定额第三册电气设备安装工程2018年版》规定,定额中不包括()的费用。A、预制材料现场运输B、设备现场开箱检查C、配合分系统调试D、工程质量检测【正确答案】:D51.《电力建设工程预算定额第五册电缆输电线路工程2018年版》规定,接地体制作安装以()为计量单位。A、根B、套C、tD、m【正确答案】:D52.《中华人民共和国民法典》规定,关于代位权,下列说法错误的是()。A、因债务人怠于行使其到期债权,影响债权人的到期债权实现的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使相对人的权利,但该权利专属于债务人自身的除外B、该债权专属于债务人自身的,债权人不可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权C、代位权的行使范围以债权人的到期债权为限D、债权人行使代位权的必要费用,由债权人负担【正确答案】:D53.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,以下费用中不应由冬雨季施工增加费开支的是()。A、冬季施工期间的工程养护费用B、冬季施工期间现场采暖锅炉的购置费用C、雨季施工期间采取防雨、防潮遮盖措施费用D、冬季、雨季施工期间因增加施工工序、降低工效而发生的补偿费用【正确答案】:B54.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,因不可抗力事件导致的财产损失及其费用增加,下列说法正确的是()。A、运至施工场地用于施工的材料的损害,由承包人承担B、运至施工场地待安装的设备的损害,由发包人承担C、承包人的施工机械设备损坏、停工损失,由承包人、发包人分别承担D、工程所需清理、修复费用,由承包人承担【正确答案】:B55.《电力建设工程工程量计算规范输电线路工程》(DL/T5205—2021)规定,清单项目“跳线制作及安装”工作内容不包括()。A、跳线丈量、切割B、跳线组装C、跳线串组装D、电气间隙测定【正确答案】:C56.《中华人民共和国民法典》规定,以正在建造的建筑物抵押的,抵押权自()时设立。A、合同签订B、备案C、交付D、登记【正确答案】:D57.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,如发承包人未在合同中约定提前竣工每日历天补偿额度,则提前竣工补偿的金额可为合同价款的()。A、1.5%B、3%C、5%D、10%【正确答案】:C58.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,施工企业在签订承包合同时,需交纳的印花税已经包括在()中。A、规费B、企业管理费C、利润D、税金【正确答案】:B59.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,如果是采用招标方式确定项目可行性方案编制单位时,所发生的招标费用应由()中开支。A、前期工作费B、项目法人管理费C、招标费D、基本预备费【正确答案】:A60.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,以下现场道路项目中属于临时设施费支付的是()。A、场外的临时进场道路B、场内至施工点的分支道路C、场内规划道路D、场内永临结合道路【正确答案】:B61.《电力建设工程概算定额第一册建筑工程2018年版》规定,定额中不包括钢筋费用的是()。A、钢结构工程B、混凝土结构工程C、门窗工程D、墙体工程【正确答案】:B62.《电力建设工程预算定额第一册建筑工程2018年版》规定,成品钢结构费用中不包括()。A、钢材加工费B、钢结制作材料与配件费C、钢结构垂直运输费D、钢材面漆费【正确答案】:C63.《电力建设工程概算定额第三册电气设备安装工程2018年版》规定,定额中安装技术工人工单价是()元/工日。A、98B、107C、112D、152【正确答案】:B64.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,超限的大型电力设备在运输过程中经过一般桥梁时需要对桥梁进行加固改造所发生的费用应计入()。A、大件运输措施费B、设备运输费C、措施费D、临时工程费【正确答案】:A65.发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于()日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A、10B、14C、20D、30【正确答案】:B66.《中华人民共和国审计法》规定,审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的,经()人民政府审计机关主要负责人批准,有权查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。A、上级B、本级C、县级以上D、省级【正确答案】:C67.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021中关于招标工程量清单编制主体的说法错误的是()。A、招标工程量清单可由具有编制招标文件能力的招标人编制B、招标工程量清单可由具有编制招标文件能力的投标人编制C、招标工程量清单可由受招标人委托,具有相应资质的工程造价咨询人编制D、招标工程量清单可由受招标人委托,具有相应资质的招标代理人编制【正确答案】:B68.现金流量图中表示现金流量的三要素包括()。A、时长、方向、作用点B、利率、利息、净现值C、大小、方向、作用点D、现值、终值、计算期【正确答案】:C69.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程发生质量事故后,有关单位应当在()内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、8小时B、12小时C、24小时D、48小时【正确答案】:C70.按照《建筑安装工程费用项目组成》,暂列金额由建设单位根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由()掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归建设单位。A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、设计单位【正确答案】:B71.因工程造价业务活动受刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满()年的,不予注册。A、1B、3C、5D、7【正确答案】:C72.《中华人民共和国价格法》规定,价格的制定应当符合价值规律,大多数商品和服务价格实行(),极少数商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价。A、市场调节B、宏观调节C、微观调节D、整体调节【正确答案】:A73.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,投标人投标时响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价,称之为()。A、最高投标限价B、投标价C、中标价D、签约合同价【正确答案】:B74.《电力建设工程预算定额第七册通信工程2018年版》规定,光缆全程测试指本端()至对端()之间的全程测试。A、进站构架,进站构架B、站外终端(杆)塔,站外终端(杆)塔C、终端(杆)塔上光缆接续盒,终端(杆)塔上光缆接续盒D、光配单元,光配单元【正确答案】:D75.《电力建设工程预算定额第七册通信工程2018年版》规定,牵、张场场地建设以“处”为计量单位,按设计方案确定;设计方案未确定时,ADSS按()Km一处计算。A、2B、3C、4D、5【正确答案】:B76.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,以下费用项目不属于企业管理费开支的是()。A、施工人员的职工福利费B、工程排污费C、建筑工程的定点复测费D、建筑材料的检验试验费【正确答案】:A77.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,施工企业办公家具由基地搬运到所承建工程现场的运输费包括在()中。A、施工机构迁移费B、设备运杂费C、企业管理费D、生产准备费【正确答案】:A78.选定对象应用价值工程的最终目标是()。A、提高功能B、降低成本C、提高价值D、降低能耗【正确答案】:C79.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,土地预审费应由()开支。A、土地征用费B、项目法人管理费C、前期工作费D、设计文件评审费【正确答案】:C80.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,风险费用是指隐含于()综合单价中,用于化解发承包双方在合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。A、招标工程量清单B、已标价工程量清单C、最高投标限价D、投标价【正确答案】:B81.下列不属于解决承包方对发包方提出的竣工结算审核意见出现异议时可以采取的解决方式的是()。A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼【正确答案】:A82.《电力建设工程预算定额第五册电缆输电线路工程2018年版》规定,35kV电缆采用OWTS震荡波局部放电试验,以()为计量单位。A、回路B、只C、套D、套/三相【正确答案】:A83.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,由施工总承包人在法律、法规允许的范围内对工程进行分包的,竣工结算时施工总承包人()收取相应的施工总承包服务费。A、可以B、经发包人同意后可以C、经监理人同意后可以D、不可以【正确答案】:D84.《中华人民共和国土地管理法》规定,下列不属于土地利用总体规划编制原则的是()。A、落实国土空间开发保护要求,严格土地用途管制B、严格保护永久基本农田,严格控制非农业建设占用农用地C、提高土地利用面积D、保护和改善生态环境,保障土地的可持续利用【正确答案】:C85.《建筑安装工程费用项目组成》按照财政部的有关规定,在税金中增加()。A、营业税B、地方教育附加C、城市维护建设税D、土地使用税【正确答案】:B86.注册证书和执业印章是注册造价工程师的执业凭证,应当由()保管、使用。A、注册造价工程师本人B、注册造价师工作单位C、注册机关D、审核机关【正确答案】:A87.取得资格证书的人员,可自资格证书签发之日起()内申请初始注册。逾期未申请者,须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年【正确答案】:D88.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,发包人应在工程开工后的28日内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费、临时设施费总额的(),其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并应与进度款同期支付。A、30%B、40%C、50%D、60%【正确答案】:D89.《电力建设工程预算定额第五册电缆输电线路工程2018年版》规定,海底电缆(光缆)冲埋敷设时如采用动力定位(DP)系统,定额机械乘()系数。A、1.02B、1.05C、1.20D、1.50【正确答案】:A90.以欺骗、贿赂等不正当手段取得造价工程师注册的,由注册机关撤销其注册,()年内不得再次申请注册。A、1B、2C、3D、4【正确答案】:C91.《电力建设工程预算定额第七册通信工程2018年版》规定,软交换设备安装调测、系统联调执行()相关定额子目。A、程控电话交换设备B、电力调度程控交换机C、IMS设备D、会议电话设备【正确答案】:C92.评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过()个,并标明排序。A、1B、2C、3D、4【正确答案】:C93.《中华人民共和国招标投标法》规定,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()。A、5日B、10日C、15日D、20日【正确答案】:D94.《电力建设工程预算定额第七册通信工程2018年版》规定,路由器按所处网络位置分为三类,位于网络的中间,负责聚合网络路由,并且收敛数据流量的应执行路由器定义为()路由器。A、接入层B、汇聚层C、核心层D、节点层【正确答案】:B95.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,人工费中未包括的内容是()。A、独生子女补贴B、物价补贴C、交通补贴D、流动施工津贴【正确答案】:A96.某合同约定,施工现场主导施工机械一台,为施工企业自有。台班单价为300元/台班,其中各项组成为折旧费100元/台班,检修费未30元/台班,维护费20元/台班,进出场及安拆费20元/台班,人工费90元/台班,燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日,窝工补贴按60%折算。以人工费为基础的现场管理费费率为25%,总部管理费费率为15%,在施工过程中,由于发包人应承担责任的事件造成停工2天,人员窝工25工日,则承包人可获得的索赔费用为()元。人工窝工费计算:100元/工日×60%×25工日=1500元。‌现场管理费计算:1500元×25%=375元。‌机械闲置索赔费用计算:‌其他费用:300元/台班-折旧费100元/台班-检修费30元/台班-维护费20元/台班-进出场及安拆费20元/台班-人工费90元/台班-燃料动力费25元/台班=15元/台班。‌机械闲置索赔费用:(100元/台班+90元/台班+15元/台班)×2天=410元。‌索赔总计1500元+375元+410元=2285元A、2255B、2285C、2480D、2510【正确答案】:B97.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,在编制招标工程量清单时,材料、工程设备()应根据工程造价信息或参照市场价格估算,列出明细表。A、暂列金额B、暂定价C、暂估价D、暂估单价【正确答案】:D98.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定()的中标候选人为中标人。A、排名第一B、价格最低C、综合得分最高D、施工组织方案最优【正确答案】:A99.缺陷责任期内,其他政府投资项目,保证金可以预留在()或发包方。A、承包方B、其他第三方C、财政部门D、金融机构【正确答案】:C100.《电力建设工程预算定额第六册调试工程2018年版》,端对端系统试验以“极”为单位计量,包含两端换流站的试验内容。单极低功率、单极大功率试验,工程量每个换流站按()计算;双极低功率、双极大功率试验,工程量每个换流站按()计算。A、1B、0.5C、1D、2【正确答案】:B1.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,招标工程量清单、最高投标限价、()等工程造价文件的编制与核对应由具有电力工程造价专业资格的人员承担。A、投标报价B、工程计量C、现场签证D、合同价款调整E、工程造价鉴定【正确答案】:ABDE2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定,不属于建设工程施工企业安全费用使用范围的是()。A、应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出,事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出B、新建、改建、扩建项目安全评价C、安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出D、安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出E、“三同时”要求初期投入的安全设施【正确答案】:BE3.《电力建设工程工程量清单计算规范变电工程》(DL/T5341—2021)规定,下列变电工程清单项目的计量单位中,在工程计量时应保留小数点后两位数字、第三位数字四舍五入的有()。A、组B、mC、kgD、系统E、根/跨【正确答案】:BC4.《电力建设工程预算定额第七册通信工程2018年版》规定,光纤同步数字(SDH)传输设备安装调测以“套”为计量单位,每套分插复用器(ADM)基本配置包括()。A、基本子架B、公共单元盘C、1块高阶光板D、配套的2M板及数据版E、2块高阶光板【正确答案】:ABDE5.依据《中华人民共和国民法典》,物权人的物权受到侵害的,权利人可以通过()等途径解决。A、和解B、公证C、调解D、诉讼E、仲裁【正确答案】:ACDE6.变电工程通用设计方案省(地区)造价横向对比分析,包括()等。A、站址条件B、建筑物类型C、设备价格D、变电站接地型式E、建场费【正确答案】:ABCDE7.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,企业定额指施工企业根据本企业的()而编制的供本企业使用的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。A、人员素质B、施工技术C、机械装备D、管理水平E、正常利润【正确答案】:BCD8.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,在招标费中已经考虑的工作内容有()。A、委托编制标书费用B、委托审查标书费用C、项目前期工作中的招标费用D、招标代理费用E、企业自行组织招标的费用【正确答案】:ABDE9.《电力建设工程预算定额第一册建筑工程2018年版》规定,建筑工程预算定额中金属构件制作定额中包括()。A、刷油漆费用B、钢材加工损耗费用C、钢材材料费D、钢材除锈费E、刷防锈漆【正确答案】:BC10.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,在招标费中没有考虑的工作内容是()。A、委托编制标书费用B、组织审查标书费用C、项目前期工作中的招标费用D、甲方参加评标人员的工资E、企业自行组织招标的费用【正确答案】:CD11.按照《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》,某直流换流站内的以下设施中应计入建筑工程费的是()。A、站区采暖加热站设备及管道、采暖锅炉房设备及管道B、直流滤波器的电容器门形构架C、室外道路照明D、建筑物的防雷设施E、换流站阀厅的水冷却系统【正确答案】:ABD12.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,设计文件评审费项下所包括的内容有()。A、可行性研究设计文件评审费B、初步设计文件评审费C、施工图文件审查费D、招标文件评审费E、竣工图文件评审费【正确答案】:ABC13.《建筑安装工程费用项目组成》规定,大型机械设备进出场及安拆费包括()。A、机械进出场运输及转移费用B、机械在施工现场进行安装所需的人工费、材料费、机械费、试运转费C、机械在施工现场进行拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费D、安装所需的辅助设施的费用E、大型机械设备空载损耗费【正确答案】:ABCD14.《电力建设工程预算定额第七册通信工程2018年版》规定,以下哪些业务通道一般用于数据网()。A、2M业务B、155M业务C、622M业务D、GE业务E、10G业务【正确答案】:CDE15.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,发生合同工程工期延误时,应按照下列规定确定合同履行期用于调整的价格有()。A、因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度与实际进度日期两者的较高者B、因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者C、因承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度与实际进度日期两者的较高者D、因承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者E、因承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度与实际进度日期两者的平均值【正确答案】:AD16.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,如果一个工程项目的建设预算由两个或两个以上单位编制时,主体编制单位应负责()。A、明确编制建设预算编制范围B、协调建设预算编制范围C、编制总建设预算书D、协调编制价格水平E、汇总专业建设预算汇总表(表二)【正确答案】:BCD17.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,以下哪些费用应按照国家或省级、行业主管部门的规定计算,不应作为竞争性费用()。A、企业管理费B、利润C、施工工具用具使用费D、规费E、增值税【正确答案】:DE18.《建筑安装工程费用项目组成》规定,规费是指按国家法律、法规规定,由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用其包括()。A、社会保险费B、住房公积金C、工程排污费D、技术开发费E、公证费【正确答案】:ABC19.《电力建设工程预算定额第三册电气设备安装工程2018年版》规定,下列内容不属于本册定额包括的工作内容的是()。A、变压器安装及单体调试B、电气设备的整体油漆C、变电站内控制电缆敷设D、表计修理E、防地震措施费用【正确答案】:BDE20.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,编制基准期价差是指建设预算编制基准期价格水平与电力定额(造价)管理部门规定的取费价格之间的差额,编制基准期价差主要包括()。A、人工费价差B、消耗性材料价差C、施工机械使用费价差D、装置性材料费价差E、税金与规费费率调整【正确答案】:ABCD21.税务机关依照税收征管法规定,扣押纳税人(),纳税人应当自扣押之日起15日内缴纳税款。A、鲜活的商品B、商品C、易腐烂变质的商品D、失效的商品E、货物【正确答案】:BE22.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,该规范适用于()的新建、扩建工程发承包及其实施阶段的计价活动。A、10kV配电网工程B、35kV输变电工程C、110kV输变电工程D、220kV输变电工程E、500kV输变电工程【正确答案】:BCDE23.《中华人民共和国招标投标法实施条例》中关于评标委员会成员说法正确的是()。A、评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定B、评标过程中,评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的,应当及时更换C、更换评标委员会的专家成员时应再次从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定D、评标委员会成员与投标人有利害关系的,应当主动回避E、被更换的评标委员会成员作出的评审结论有效【正确答案】:ABCD24.《中华人民共和国民法典》中规定,构成不可抗力需要具备哪些条件()。A、不能预见B、不能避免C、不能克服D、施工方无法承受E、有经验的承包商无法合理估计【正确答案】:ABC25.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,按照承包工程计价方式,建设工程施工合同可分为()。A、目标合同B、单价合同C、总价合同D、成本加酬金合同E、工程总包合同【正确答案】:BCD26.《电力建设工程概算定额第一册建筑工程2018年版》规定,混凝土预制构件和金属构件的()等损耗已综合在定额中。A、制作B、原料采购C、运输D、砂石堆放E、安装【正确答案】:ACE27.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》,发生下列哪些情形时,发承包双方应当在合同中约定合同价款的调整方法()。A、法律、法规、规章或者国家有关政策变化影响合同价款的B、工程造价管理机构发布价格调整信息的C、经批准变更设计的D、发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的E、生产要素价格变化的【正确答案】:ABCD28.依据《中华人民共和国土地管理法》,在下列哪些情形下,农村集体经济组织报原批准用地的人民政府批准,可以收回土地使用权()。A、为乡村公共设施和公益事业建设,需要使用土地的B、不按照批准的原因使用土地的C、已经办理审批手续的非农业建设占用耕地,连续2年未使用的D、因撤销、迁移等原因停止使用土地的E、为城市公共设施和公益事业建设,需要使用土地的【正确答案】:ABD29.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,以下费用项目中,应由项目前期工作费开支的是()。A、劳动安全卫生预评价B、矿产压覆评估C、文物普探D、场地平整费E、环保监测费【正确答案】:ABC30.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,根据合同约定,承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,承包人要求赔偿时,可以选择的赔偿方式有()。A、延长工期B、延长质量缺陷修复期限C、工程变更D、要求发包人支付实际发生的额外费用E、要求发包人支付合理的预期利润【正确答案】:ADE31.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,适用于总价方式确定合同价款的工程特点是()。A、实行工程量清单计价B、紧急抢险C、建设规模较小D、技术难度较低E、工期较短【正确答案】:CDE32.《建筑安装工程费用项目组成》规定,企业管理费中的税金是指企业按规定缴纳的()。A、房产税B、车船使用税C、城市维护建设税D、土地使用税E、印花税【正确答案】:ABDE33.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,暂列金额用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需()、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。A、材料B、工程设备C、拆除工程D、计日工E、专业工程【正确答案】:AB34.《电力建设工程概算定额第一册建筑工程2018年版》规定,定额人工消耗量包括()。A、定额内直接生产用工消耗量B、工序施工准备与收尾用工消耗量C、使用工具用具人工消耗量D、施工管理用工消耗量E、项目验收用工摊销量【正确答案】:ABC35.《电力建设工程预算定额第六册调试工程2018年版》输变电分系统调试中以“系统”为单位计量的系统有()。A、电力变压器分系统B、备用电源自动投入分系统C、母线分系统D、送配电设备系统E、变电站交流电源分系统【正确答案】:ABD36.下列选项中,属于资金筹集成本的是()。A、发行手续费B、资信评估费C、向债权人支付的贷款利息D、支付给股东的红利E、发行债券支付的印刷费【正确答案】:ABE37.《建筑安装工程费用项目组成》规定,建筑安装工程费按照工程造价形成划分时措施项目费包括()。A、安全文明施工费B、夏季防暑降温费C、冬雨季施工增加费D、夜间施工增加费E、二次搬运费【正确答案】:ACDE38.《电力建设工程预算定额第六册调试工程(2018年版)》的编制依据有()。A、继电保护和安全自动装置基本试验方法B、电气装置安装工程电气设备交接试验标准C、电气装置安装工程高压电器施工及验收规范D、电气装置安装工程质量检验及评定规程E、电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范【正确答案】:ABD39.《建筑安装工程费用项目组成》规定,()属于特殊情况下支付的工资。A、产假B、计划生育假C、婚丧假D、工伤E、流动施工津贴【正确答案】:ABCD40.《电力建设工程预算定额第七册通信工程2018年版》中,OTN基本成套设备以“套”为计量(2个光系统)。每套包括()。A、电层子架1个B、光层子架2个C、40波合分波器2套D、光功率放大器4块E、色散补偿2块【正确答案】:ABCDE41.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,在征地过程中发生的以下费用中,应计入土地征用费的是()。A、勘测定界费B、证书费C、征地管理费D、文物普勘费E、手续费【正确答案】:ABCE42.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,下列选项中关于主设备铁路、水路设备运杂费率描述正确的有()。A、运距50公里以内费率为1.5%B、超过50公里时,每增加50公里费率增加0.08%C、运距100公里以内费率为1.5%D、超过100公里时,每增加50公里费率增加0.08%E、以上费率中均包括因运输超限设备而发生的路、桥加固、改造,以及障碍物迁移等费用【正确答案】:CD43.《电力建设工程预算定额第四册架空输电线路工程2018年版》规定,以下()套用桩基础混凝土浇灌定额。A、岩石嵌固基础坑深5m以上B、岩石嵌固基础坑深5m以下C、人工挖孔桩基础坑深5m以上D、掏挖式基础5m以上E、掏挖式基础5m以下【正确答案】:ACD44.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,安全文明施工费是指在合同履行过程中,承包人按照国家法律、法规、标准等规定,为保证()等所采用的措施而发生的费用。A、安全生产B、卫生健康C、文明施工D、生产用临时建筑物E、保护现场内外环境【正确答案】:ABCE45.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,造价工程师编制工程量清单、最高投标限价、招标标底、投标报价、工程结算审核和工程造价鉴定文件,应当()。A、经造价工程师本人签字B、加盖造价咨询企业法人章C、加盖造价工程师执业专用章D、经由工程造价管理机构认可E、报上级建设行政主管部门审批【正确答案】:AC46.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定,下列哪些支出是企业安全费用需要优先满足的()。A、各级应急管理部门、矿山安全监察机构及其他负有安全生产监督管理职责的部门要求开展的安全生产整改支出B、企业用于购置安全防护用品所需的支出C、企业达到安全生产标准所需的支出D、企业用于完善现场安全措施所需的支出E、企业用于作业人员安全培训教育所需的支出【正确答案】:AC47.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,措施项目中的()应按照行业主管部门规定的费率计算,可以作为竞争性费用。A、安全文明施工费B、夜间施工增加费C、临时设施费D、施工机构迁移费E、施工工具用具使用费【正确答案】:BDE48.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,直流换流站内的以下设施中应计入安装工程费的是()。A、交流场配电装置的金属结构B、直流滤波器的电容器门形构架C、直流滤波电容器塔D、交流滤波电容器塔E、阀厅水冷却系统的混凝土蓄水池【正确答案】:CD49.《保障农民工工资支付条例》规定,下列情形之一的,由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正;逾期不改正的,责令项目停工,并处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚()。A、施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户B、施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函C、施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理D、施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理E、施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度【正确答案】:ABD50.《建筑安装工程费用项目组成》规定,按照费用构成要素划分施工机械使用费中施工机械台班单价包括()。A、检验试验费B、大修理费C、经常修理费D、安拆费及场外运费E、折旧费【正确答案】:BCDE51.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,合同中关于合同价款的有关事项的由发承包双方约定,一般包括()。A、投标保证金的支付B、合同价款约定方式C、预付工程款、工程进度款D、工程竣工价款的支付和结算方式E、合同价款的调整情形【正确答案】:BCDE52.变电(换流)工程分()进行造价分析。A、新建B、扩建主变C、扩建间隔D、系统通信E、光缆【正确答案】:ABC53.税收征管法条所称完税凭证,是指()以及其他完税证明。A、各种完税证B、缴款书C、印花税票D、扣(收)税凭证E、发票【正确答案】:ABCD54.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,本预规作为电网工程()的编制和费用计算依据,应与电力工程投资估算指标、概算定额、预算定额和工程量清单计价规范配套使用。A、投资估算B、初步设计概算C、施工图预算D、工程量清单E、工程价款结算【正确答案】:ABCD55.《中华人民共和国审计法》规定,审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计时,可以对直接有关的()等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。A、设计B、施工C、供货D、监理E、运行【正确答案】:ABC56.下列哪些是注册造价工程师不得有的行为()。A、履行注册造价工程师义务B、以个人名义承接工程造价业务C、执业过程中认真负责D、同时在两个或者两个以上单位执业E、对工程造价成果文件负责【正确答案】:BD57.《中华人民共和国环境保护法》中“三同时制度”是指()。A、环境保护设施与主体工程同时设计B、环境保护设施与主体工程同时施工C、环境保护设施与主体工程同时投产使用D、环境保护设施与主体工程同时运行检修E、环境保护设施与主体工程同时招投标【正确答案】:ABC58.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,由于不可抗力致使合同无法履行解除合同的,发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同款。此外,发包人还应支付款项有()。A、已实施或部分实施的措施项目应付款项B、未实施部分的措施项目对应款项C、承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款D、承包人为合同工程订购的材料和工程设备货款E、承包人撤离现场所需的合理费用,且该项费用未包括在本款其他各项支付之内【正确答案】:ACE59.《中华人民共和国审计法》规定,审计机关和审计人员办理审计事项应该坚持的原则有()。A、公开透明B、客观公正C、实事求是D、廉洁奉公E、保守秘密【正确答案】:BCDE60.《中华人民共和国民法典》规定,关于格式条款,下列说法正确的是()。A、采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B、采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明C、格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款D、对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释E、格式条款和非格式条款不一致的,应当采用格式条款【正确答案】:ABCD61.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,投标报价应当与()、税金的合计扣除招标人采购材料费之后的金额一致。A、分部分项工程费B、投标人采购设备费C、招标人采购设备费D、措施项目费E、其他项目费和规费【正确答案】:ABDE62.依据《中华人民共和国企业所得税法》,下列关于非居民企业,说法正确的是()。A、非居民企业,包括依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的企业B、非居民企业,包括依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的企业C、非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所所得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税D、非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税E、对非居民企业在中国境内取得工程作业和劳务所得应缴纳的所得税,税务机关不得指定工程价款或者劳务费的支付人为扣缴义务人【正确答案】:ABCD63.《电力建设工程工程量计算规范输电线路工程》(DL/T5205—2021)规定,“导线架设”清单项目,工作内容包括()。A、引绳展放B、耦合屏蔽线架设C、放线、紧线D、附件(除防振锤)安装E、耐张终端头制作【正确答案】:AC64.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,某直流换流站内备品备件库房的()等设施应计入建筑工程费。A、行车B、排风机C、装载机D、卷帘门的卷帘机E、照明配电箱【正确答案】:BDE65.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》,下列属于发包方需要履行的义务的是()。A、就承包方提交的已完工程量报告及时核对并确认B、编制竣工结算文件C、在答复期内对竣工结算文件提出异议D、在约定期限内对竣工结算文件进行答复E、按合同约定及时支付工程进度款【正确答案】:ADE66.《电力建设工程概算定额第一册建筑工程2018年版》规定,建筑工程定额适用于()。A、10kV配电房建筑工程B、±1100kV及以下换流站建筑工程C、35~1000kV变电站建筑工程D、风力发电建筑工程E、水电站建筑工程【正确答案】:BC67.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,承包人应根据办理的竣工结算文件,向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请应包括下列内容()。A、竣工结算合同价款总额B、累计已实际支付的合同价款C、履约保证金D、应预留的质量保证金E、实际应支付的竣工付款金额【正确答案】:ABDE68.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,变电站内的以下物品属于设备的是()。A、封闭母线B、避雷器C、隔离开关D、电压互感器E、电力电缆的中间接头【正确答案】:BCD69.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,建筑安装工程费中的间接费由()组成。A、规费B、现场经费C、企业管理费D、财务费用E、施工企业配合调试费【正确答案】:ACE70.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,发包人履行索赔程序正确的有()。A、发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后14日内,将索赔处理结果答复承包人B、发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后28日内,将索赔处理结果答复承包人C、发包人逾期未作出答复,视为承包人索赔要求已经发包人认可D、承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付E、承包人不接受索赔处理结果的,按合同约定的争议解决方式办理【正确答案】:BCDE71.《电力建设工程工程量清单计算规范变电工程》(DL/T5341—2021)规定,变电站安装工程的项目划分,全站调试包括()。A、整套启动调试B、分系统调试C、单体调试D、特殊项目调试E、对端系统调试【正确答案】:ABD72.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,电力工程质量检测费是指电力工程质量监督机构对工程建设质量进行()所发生的费用。A、检验B、检测C、测评D、抽查验证E、把关【正确答案】:ABD73.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,分部分项工程量清单应载明项目编码和()。A、项目名称B、项目特征C、计量单位D、工程量E、工作内容【正确答案】:ABCD74.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,以下选项中应计入项目建设管理费的是()。A、前期工作费B、工程监理费C、企业管理费D、工程保险费E、招标费【正确答案】:BDE75.招标投标活动应当遵循的原则是()。A、公开B、公平C、公正D、诚实信用E、全面履行【正确答案】:ABCD76.在进行互斥方案评价时,下列选项中属于静态评价方法的有()。A、增量投资收益率B、综合总费用C、净现值率法D、增量投资回收期E、增量投资内部收益率法【正确答案】:ABD77.根据《咨询服务委托合同》(2023版),下列选项中,咨询成果的相关权利中,哪些属于委托方所有()。A、商誉B、非专利技术所有权C、奖项申报申请权D、获得报酬权E、版权(著作权)【正确答案】:ABCDE78.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,以下属于造价工程师可以编制的是()。A、施工组织设计B、最高投标限价C、招标标底D、投标报价E、工程结算审核和工程造价鉴定文件【正确答案】:BCDE79.《中华人民共和国民法典》规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销()。A、甚于重大误解订立的B、第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的C、一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的D、违反法律、行政法规的强制性规定的E、损害社会公共利益【正确答案】:ABC80.《电力建设工程预算定额第七册通信工程2018年版》规定,综合配线架定额子目包括机柜、()等随机柜成套供应的配线模块的安装,使用中不论容量大小不做调整。A、ODFB、DDFC、VDFD、IDFE、PDU【正确答案】:ABCD81.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,合同履行期间,因()价格波动影响合同价款时,发承包双方应调整合同价款,由发包人复核、确认调整的单价和数量。A、人工B、材料C、设备D、施工机械台班E、调试【正确答案】:ABCD82.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,某变电站内,集控楼内的()不能计入建筑工程费。A、上下水管道B、空调C、照明配电箱D、设备的维护平台及扶梯E、桌椅等办公家具【正确答案】:DE83.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,暂估价包含()。A、材料B、计日工C、拆除工程费D、工程设备E、专业工程【正确答案】:ADE84.根据《中华人民共和国土地管理法》,征收()农用土地,需要由国务院批准。A、永久基本农田以外的耕地超过30公顷的B、其他土地超过60公顷的C、永久基本农田D、永久基本农田以外的耕地超过35公顷的E、其他土地超过70公顷的【正确答案】:CDE85.《电力建设工程预算定额第六册调试工程2018年版》适用于()等工程调试。A、110kV变电工程站内通信工程B、1000kV变电工程C、1000kV串联补偿站工程D、35kV送电线路工程E、火力发电工程【正确答案】:BCE86.《建设工程质量管理条例》中对建设工程质量负责的单位有()。A、建设单位B、勘察设计单位C、咨询单位D、施工单位E、工程监理单位【正确答案】:ABDE87.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,建设项目总费用由静态投资与动态费用组成,其中静态投资包括()。A、建筑安装工程费B、设备购置费C、其他费用D、价差预备费E、基本预备费【正确答案】:ABCE88.《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定,同时符合以下哪几项条件的纳税人,可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额,即与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额()。A、自2019年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元B、纳税信用等级为A级或者B级C、申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的D、申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的E、自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的【正确答案】:ABCDE89.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,建筑安装工程费的措施费项目计算公式中,费率是分不同地区取定的是()。A、冬雨季施工增加费B、夜间施工增加费C、临时设施费D、特殊地区施工增加费E、施工机构转移费【正确答案】:ACD90.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,下列选项中属于招标人编制范围的是()。A、工程量清单B、最高投标限价C、投标报价D、竣工结算文件E、招标标底【正确答案】:ABE91.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,某变电站内的以下设施中应计入建筑工程费的是()。A、屋内配电装置的金属结构B、屋外配电装置的金属结构C、室外道路照明D、建筑物的防雷设施E、站区的独立避雷针、塔【正确答案】:BDE92.《电力建设工程工程量计算规范输电线路工程》(DL/T5205—2021)关于水下电缆输电线路工程量清单中,以下属于“电(光)缆敷设”清单项目的有()。A、扫海B、船舶运输C、电(光)缆登陆D、电缆铠装层剥离E、电(光)缆截断封堵【正确答案】:ABCE93.根据《建设工程质量管理条例》,下列选项中,()符合建设单位质量责任和义务的规定。A、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B、建设单位不得将工程肢解发包C、建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预D、施工图设计文件未经审查批准的,建设单位不得使用E、对必须实行监理的工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【正确答案】:ABDE94.按照《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》,我国北方某地区变电站内的以下设施中应计入建筑工程费的是()。A、屋内配电装置的金属结构B、采暖锅炉C、室外道路照明D、生活污水处理系统E、站区的独立避雷针、塔【正确答案】:BDE95.《电力建设工程预算定额第四册架空输电线路工程2018年版》规定,导线的设计用量包括()。A、斜长B、弛度长度C、跳线长度D、预留长度E、线路亘长【正确答案】:BCE96.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,施工机械的安装及拆卸费是指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械费用,()等费用。A、试运转费用B、机械辅助设施的折旧费用C、机械辅助设施的搭设费用D、机械辅助设施的拆除费用E、机械辅助设施的运转费用【正确答案】:ABCD97.依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》,下列选项中属于承包方职责范围的是()。A、编制工程量清单B、编制竣工结算文件C、就发包方对竣工结算文件的审核意见申请仲裁D、提交已完工程量报告E、编制招标标底【正确答案】:BD98.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,变电站内以下物品在不随设备供应时,仍属于设备的是()。A、变压器绝缘用的变压器油B、封闭母线C、空调机风机盘管D、设备的基础框架E、阀厅水冷却系统的水泵【正确答案】:ACE99.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,投标人采购材料表应根据拟建工程的具体情况,详细列出采购材料()等内容。A、项目编码B、名称C、型号规格D、计量单位E、数量【正确答案】:BCDE100.《建筑工程质量管理条例》规定,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织()等有关单位进行竣工验收。A、设计B、施工C、工程监理D、物资供应厂家E、政府建设行政主管部门【正确答案】:ABC1.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,在进行建设预算费用性质划分时,将电缆线路工程建设预算费用划分为设备购置费、安装工程费、辅助设施工程费和其他费用。()A、正确B、错误【正确答案】:B2.《中华人民共和国民法典》规定,招标公告属于要约。()A、正确B、错误【正确答案】:B3.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,材料预算价格是指工程所需材料在施工现场仓库或堆放地点的出库价格。()A、正确B、错误【正确答案】:A4.《中华人民共和国土地管理法》规定,以出让等有偿使用方式取得国有土地使用权的建设单位,按照省级人民政府规定的标准和办法,缴纳土地使用权出让金等土地有偿使用费和其他费用后,方可使用土地。()A、正确B、错误【正确答案】:B5.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,在统计工程量时,如果图纸的设备材料汇总统计表中的数据与图示数据不一致时,应以汇总统计表中数据为准。()A、正确B、错误【正确答案】:B6.《电力建设工程预算定额第一册建筑工程2018年版》规定,预算定额是完成规定计量单位子目工程所需人工、计价材料、施工机械台班的消耗量标准,反映了电力建设行业施工技术与管理水平,代表着社会平均先进生产力水平。()A、正确B、错误【正确答案】:B7.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,安全生产费用按照“筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效”的原则进行管理。()A、正确B、错误【正确答案】:A8.《电力建设工程预算定额第七册通信工程2018年版》规定,数字通信通道调测数字线路段光端对测以“方向·系统”为计量单位,“一收一发”为1个系统,已包含本端及对端的调测。()A、正确B、错误【正确答案】:B9.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,施工机械台班单价中已经包括了机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用。()A、正确B、错误【正确答案】:A10.重大设计变更:指改变了初步设计审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见,或单项设计变更投资变化超过50万元的设计变更。()A、正确B、错误【正确答案】:B11.《2018年版电力建设工程概预算定额价格水平调整办法》{定额〔2020〕9号}规定,安装工程人工费调整系数=[{转化后当地安装工程人工工日单价/定额编制期普通人工工日单价}×0.74]×100%-1。()A、正确B、错误【正确答案】:A12.《电力建设工程预算定额第六册调试工程2018年版》规定,变电站故障录波分系统调试以“系统”为计量单位。()A、正确B、错误【正确答案】:B13.《中华人民共和国民法典》规定,标的物提存后,毁损、灭失的风险由债权人承担。提存期间,标的物的孳息归债务人所有。提存费用由债权人负担。()A、正确B、错误【正确答案】:B14.《电力建设工程预算定额第四册架空输电线路工程2018年版》规定,采用张力架线,线材不计人力运输。()A、正确B、错误【正确答案】:A15.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,夜间施工增加费是指按照规程要求,工程必须在夜间连续施工所发生的夜班施工、夜班补助、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。()A、正确B、错误【正确答案】:B16.《电网工程建设预算编制与计算规定2018年版》规定,施工机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用已经在安装及拆卸费用中予以考虑。()A、正确B、错误【正确答案】:A17.《中华人民共和国价格法》规定,价格的制定应当符合价值规律。()A、正确B、错误【正确答案】:A18.《电力建设工程工程量清单计价规范》DL/T5745—2021规定,投标报价中的招标人供应材料、设备的卸车及保管费可根据工程实际情况,参照有关规定自主报价。()A、正确B、错误【正确答案】:A19.《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。()A、正确B、错误【正确答案】:A20.《电力建设工程工程量清单计算规范变电工程》DL/T5341—2021规定,工程量清单项目在工程计量时,以“t”

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论