2024版工程劳务分包合同书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程劳务分包合同书本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3劳务分包人第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述2.2劳务分包范围2.3分包工程量及进度第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4质量保证金3.5支付方式及时间第四条：工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及延长第五条：质量与标准5.1工程质量标准5.2质量控制与验收5.3质量问题处理第六条：安全与环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保措施及要求第七条：劳务分包人的义务与责任7.1劳务分包人的义务7.2劳务分包人的责任7.3劳务分包人的权益保障第八条：发包人和承包人的义务与责任8.1发包人的义务8.2承包人的义务8.3发包人和承包人的责任第九条：违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿方式及限额第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及适用法律第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除第十二条：合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序及通知第十三条：合同的终止13.1合同终止条件13.2终止后的处理第十四条：其他条款14.1不可抗力14.2保密条款14.3法律效力及适用范围14.4附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指定的工程项目的主人或者其合法代表，负责对工程项目的实施进行监督和管理。1.2承包人承包人是指合同中指定的承担工程项目施工任务的法人或其他组织，负责按照合同约定完成工程项目的施工。1.3劳务分包人劳务分包人是指承包人根据合同约定将其承担的施工任务部分或全部分包给具有相应资质的法人或其他组织，由其完成相应的施工任务。第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述本合同涉及的工程项目是指位于（工程地点）的（工程名称），工程规模为（工程规模描述），工程内容包括（工程内容列举）。2.2劳务分包范围劳务分包人应按照合同约定，完成工程项目的（劳务分包工作内容列举）。2.3分包工程量及进度劳务分包人应按照合同约定的工程量和进度要求，完成分包工作。具体工程量及进度安排由双方在合同附件中详细列明。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价是指劳务分包人完成分包工作后，应得的报酬总额。合同总价根据工程量、工程单价和合同约定的其他费用确定。具体金额由双方在合同附件中约定。3.2预付款发包人应在合同签订后（预付款支付时间）内，向劳务分包人支付合同总价的一定比例作为预付款。预付款的支付比例和支付时间由双方在合同附件中约定。3.3工程进度款发包人应按照劳务分包人完成的工程进度，按合同约定的时间向劳务分包人支付相应的工程进度款。具体支付时间和比例由双方在合同附件中约定。3.4质量保证金劳务分包人应按照合同约定向发包人支付质量保证金。质量保证金的金额、支付时间和退还条件由双方在合同附件中约定。3.5支付方式及时间发包人应通过银行转账等方式向劳务分包人支付合同款项。具体支付方式、时间和账户信息由双方在合同附件中约定。第四条：工期及进度4.1合同工期本合同约定的工期为（合同开始日期）至（合同结束日期）。4.2工程进度计划劳务分包人应按照合同约定的工期，制定详细的工程进度计划，并报送发包人批准。工程进度计划应包括关键节点和整体施工进度。4.3工期延误及延长如果劳务分包人未按约定工期完成分包工作，应按照合同约定承担工期延误的责任。如果因特殊情况导致工期延误，双方可协商延长工期。第五条：质量与标准5.1工程质量标准本合同涉及的工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。具体质量标准由双方在合同附件中约定。5.2质量控制与验收劳务分包人应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量符合合同约定。工程验收时，劳务分包人应配合发包人进行质量检查，确保工程质量合格。5.3质量问题处理如果分包工程出现质量问题，劳务分包人应负责修复并承担修复费用。如果因承包人原因导致质量问题，发包人应要求承包人负责修复并承担修复费用。第六条：安全与环保6.1安全生产要求劳务分包人应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工过程中的安全生产。6.2安全事故处理一旦发生安全事故，劳务分包人应立即报告发包人和承包人，并采取有效措施进行处理。根据国家法律法规和合同约定，各自承担相应的责任和损失。6.3环保措施及要求劳务分包人应按照国家环保法规和合同约定，采取有效措施保护环境，防止污染和生态破坏。第八条：劳务分包人的义务与责任8.1劳务分包人的义务劳务分包人应按照合同约定完成分包工作，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。劳务分包人应遵守国家法律法规、行业标准和发包人的规章制度。8.2劳务分包人的责任劳务分包人应对分包工程的施工质量、安全、进度等承担全部责任。劳务分包人应承担因分包工程造成的发包人损失的责任，并按照合同约定支付赔偿金。8.3劳务分包人的权益保障劳务分包人的合法权益受国家法律法规保护。劳务分包人在合同履行过程中，有权按照合同约定获得相应的报酬和保障。第九条：发包人和承包人的义务与责任9.1发包人的义务发包人应按照合同约定支付劳务分包人的报酬，提供施工所需的场地、设施、资料等。发包人应对劳务分包人的施工工作进行监督，确保合同约定的工程质量、安全、进度等要求得到满足。9.2承包人的义务承包人应按照合同约定承担分包工程的管理和协调工作，确保分包工程的施工质量、安全、进度等满足合同要求。承包人应协助劳务分包人处理施工过程中出现的问题。9.3发包人和承包人的责任发包人和承包人对分包工程的施工质量、安全、进度等承担连带责任。如果分包工程出现质量问题、安全事故等，发包人和承包人应共同承担相应的责任和损失。第十条：违约责任及赔偿10.1违约行为劳务分包人未按照合同约定完成分包工作，或发包人未按照合同约定支付报酬等，均视为违约行为。10.2违约责任违约方应承担违约责任，按照合同约定支付违约金。如果违约行为给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。10.3赔偿方式及限额赔偿方式可采用支付赔偿金、修复工程等。赔偿限额按照合同约定的金额或双方协商确定。第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同的组成部分，具有同等法律效力。11.2合同解除合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确约定解除合同的原因、时间、责任等。第十二条：合同的转让12.1合同转让条件合同转让应取得对方的书面同意。转让方应保证转让后的受让方符合合同约定的条件。12.2转让程序及通知合同转让应按照双方约定的程序进行，并及时通知对方。转让双方应在转让协议中明确约定转让后的权益和义务。第十三条：合同的终止13.1合同终止条件合同终止条件由合同约定，可包括工程完工、合同到期等。13.2终止后的处理合同终止后，劳务分包人应按照合同约定完成工程收尾工作，发包人应按照合同约定支付相应的报酬。双方还应按照合同约定处理合同终止后的其他事项。第十四条：其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应按照合同约定处理。14.2保密条款双方应对合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.3法律效力及适用范围本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止之日终止。本合同适用于中华人民共和国法律，如有争议，应提交合同签订地人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方、保险公司等。第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙方根据合同约定或经协商一致，邀请第三方参与合同的实施、监督、评估、协调等环节。2.第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件（1）甲乙方协商一致认为需要第三方介入；（2）第三方具备相应的资质、能力和经验；（3）第三方与甲乙方不存在利益冲突；（4）第三方介入不违反相关法律法规。2.2第三方介入的程序（1）甲乙方协商确定需要介入的第三方；（2）甲乙方与第三方签订书面介入协议，明确双方的权利和义务；（3）第三方根据协议约定参与合同的相应环节；（4）甲乙方与第三方共同对合同履行情况进行监督和评估。3.第三方的主要职责和权益3.1第三方的主要职责第三方根据合同约定，负责协助甲乙方完成合同的相应工作，包括但不限于：（1）对工程质量、安全、进度等进行监督和评估；（2）提供专业咨询和建议；（3）协调甲乙方之间的关系，解决合同履行过程中的问题；（4）按照合同约定进行检测、审计、鉴定等工作。3.2第三方的权益（1）获得合同约定的报酬；（2）对合同履行情况进行独立的监督和评估；（3）在合同履行过程中，有权提出意见和建议；（4）按照合同约定，享有保密信息的权利和义务。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方介入后，与甲乙方形成合同关系。第三方应独立履行职责，不受甲乙方直接指挥，但应遵守甲乙方的规章制度和合同约定。4.2第三方与工程项目的关系第三方介入工程项目，不改变甲乙方对工程项目的所有权和使用权。第三方应按照合同约定，协助甲乙方完成工程项目的施工和验收。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同约定、第三方资质、工程规模等因素确定。甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，并约定相应的赔偿方式和方法。5.2第三方超过责任限额的责任如果第三方因履行合同造成甲乙方损失，且超过责任限额，第三方应按照合同约定承担超限部分的赔偿责任。如果第三方因违约行为导致损失，第三方应承担相应的违约责任。6.第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更第三方介入如需变更，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间等。6.2第三方介入的解除第三方介入如需解除，甲乙方应协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、时间、后续处理等。7.第三方介入的违约责任7.1第三方违约行为第三方违反合同约定，未履行或未正确履行合同义务，视为违约行为。7.2第三方违约责任第三方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任由合同约定。8.第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入引发的争议，甲乙方应通过协商解决。协商不成的，可以按照合同约定选择仲裁或诉讼解决。8.2仲裁或诉讼地点及适用法律甲乙方应约定仲裁或诉讼的地点和适用法律。双方可以选择合同签订地、第三方所在地等地点进行仲裁或诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件包括但不限于：营业执照副本、法定代表人身份证明、资质证书等。2.工程量清单及单价详细列明工程项目的各个分部分项的工程量及相应的单价。3.施工图纸及技术资料提供与工程项目相关的施工图纸、技术资料等。4.工程进度计划详细列明工程项目的各个阶段的施工进度计划。5.质量标准及验收规范提供工程项目的质量标准及验收规范。6.安全生产责任书明确甲乙双方在安全生产方面的责任。7.环保措施及责任书明确甲乙双方在环保方面的措施及责任。8.预付款支付凭证提供预付款支付的凭证。9.工程进度款支付凭证提供工程进度款支付的凭证。10.质量保证金支付凭证提供质量保证金支付的凭证。11.合同变更协议如双方对合同内容进行变更，应签订书面变更协议。12.合同解除协议如双方对合同进行解除，应签订书面解除协议。13.第三方介入协议如双方邀请第三方介入，应签订书面介入协议。14.保险单据提供工程项目所需的各种保险单据。15.其他相关文件包括但不限于：施工许可证、安全生产许可证等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误如果劳务分包人未按照约定的工期完成分包工作，视为工期延误。责任认定标准：按照合同约定的违约金计算方法计算违约金。2.工程质量不符合约定如果分包工程的施工质量不符合合同约定的质量标准，视为工程质量不符合约定。责任认定标准：劳务分包人负责修复不符合质量标准的工程部分，并承担修复费用。3.安全责任事故如果在施工过程中发生安全事故，根据事故原因和责任归属进行责任认定。责任认定标准：根据事故原因和责任归属，确定责任方承担相应的赔偿责任。4.合同履行中的其他违约行为包括但不限于：未按约定支付报酬、未履行合同约定的其他义务等。责任认定标准：根据合同约定，确定违约方承担相应的违约责