城市地下污水处理箱涵施工合同

城市地下污水处理箱涵施工合同合同编号：__________鉴于业主拟在城市地下进行污水处理箱涵施工，为确保工程质量和进度，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方协商一致，订立本合同。第一条工程内容1.1工程名称：城市地下污水处理箱涵施工1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、培训、质保服务等费用。2.3合同价格如需调整，双方可签订补充协议进行约定。第三条合同履行3.1施工方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、进度要求和技术规范进行施工。3.2施工方应按照业主的要求，对施工过程中涉及的地下管线、构筑物等进行保护，确保工程安全。3.3施工方应按照业主的要求，对施工现场进行围挡、标识等防护措施，确保施工安全。3.4施工方应按照业主的要求，妥善处理施工过程中的废弃物、废水等，确保环境保护。3.5业主应按照合同约定，向施工方支付合同价款。3.6业主应协助施工方办理工程所需的相关手续，包括但不限于规划、施工、验收等。第四条合同价款的支付4.1业主自本合同签订之日起五个工作日内，向施工方支付合同总价款的30%作为预付款。4.2施工方完成工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%。4.3施工方完成工程进度达到100%且通过验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的30%。4.4质保期内，如施工方按照合同约定履行义务，业主不再支付其他费用。第五条工期5.1本工程合同约定工期为______天。5.2施工方如因自身原因导致工程延期，应按照逾期工程价款的1%向业主支付违约金。5.3业主如因自身原因导致工程延期，应按照逾期工程价款的1%向施工方支付违约金。第六条质量保证6.1施工方应对工程质量负责，确保工程质量符合国家及行业相关规范和标准。6.2施工方应提供工程质量保证书，并承诺质保期为______年。6.3在质保期内，如施工方未按照合同约定履行质量保证义务，应承担相应的维修、更换等责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单和材料规格书3.施工方案和施工组织设计4.工程验收标准和办法5.质量保证书和保修书6.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合规范和标准2.施工方未按照约定的工期完成工程3.业主未按照约定支付合同价款4.业主未协助施工方办理相关手续5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程延期或质量问题三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供工程场地、支付合同价款等2.乙方：指合同中的施工方，负责完成工程、保障工程质量等3.合同总价：指合同约定的工程完成所需的总费用4.预付款：指合同签订后，业主向施工方支付的合同总价的一部分5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的工程进度，签订补充协议2.工程质量问题：严格按照验收标准进行验收，及时整改3.合同价款支付争议：查看合同条款，协商解决支付问题4.施工过程中发生安全事故：立即启动应急预案，严格按照相关法律法规处理5.涉及变更设计或施工方案：双方协商一致