版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度抖音游戏联运合作协议书合同编号_________一、合同主体1.甲方(提供游戏联运服务的主体):名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:___________________2.乙方(接受游戏联运服务的主体):名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:___________________3.其他相关方:名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:___________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拥有丰富的游戏资源和优秀的游戏联运服务能力,乙方希望在抖音平台上推广和运营游戏产品,双方本着平等互利、共同发展的原则,经友好协商,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》等相关法律法规,以及双方共同确认的条款,制定本合同。三、定义与解释3.1专业术语(1)抖音平台:指由抖音公司运营的短视频分享平台。(2)游戏联运服务:指甲方为乙方提供的游戏推广、运营、数据分析等服务。3.2关键词解释(1)游戏:指由甲方提供的,符合国家规定的网络游戏产品。(2)联运:指甲方将游戏产品在抖音平台上进行推广、运营,并按照约定向乙方支付费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照约定支付游戏联运费用。(2)甲方应保证游戏产品的质量,确保游戏运行稳定。(3)甲方应按照约定,为乙方提供游戏联运服务。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照约定提供游戏联运服务。(2)乙方应按照约定支付游戏联运费用。(3)乙方应保证抖音平台上游戏推广的合法性、合规性。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为二零二五年度。5.2合同履行地点合同履行地点为双方约定的具体地点。5.3合同履行方式甲方通过抖音平台为乙方提供游戏联运服务,乙方按照约定支付费用。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同到期。(2)双方协商一致解除合同。(3)一方违约,另一方有权解除合同。6.3终止程序(1)合同到期前,双方应提前一个月书面通知对方。(2)一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。6.4终止后果合同终止后,双方应按照约定办理相关手续,并妥善处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)游戏联运服务费:甲方根据乙方在抖音平台上推广的游戏产品的实际运营情况,按照约定的费率计算的服务费用。(2)推广费用:甲方为乙方在抖音平台上进行游戏推广所发生的费用。(3)其他费用:双方约定的其他相关费用。7.2支付方式(1)银行转账:乙方应将款项直接转入甲方指定的银行账户。(2)其他支付方式:双方约定的其他支付方式。7.3支付时间(1)游戏联运服务费:乙方应在每月的一个工作日前,支付当月应支付的游戏联运服务费。(2)推广费用:乙方应在推广活动结束后,按照约定的时间支付推广费用。7.4支付条款(1)乙方支付的费用应准确无误,如因乙方原因导致支付错误,乙方应承担相应的责任。(2)甲方应在收到乙方支付的费用后,向乙方开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)若甲方未按照约定提供游戏联运服务,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付违约金。(2)若甲方提供的游戏联运服务不符合约定标准,乙方有权要求甲方进行整改,直至符合约定标准。8.2乙方违约(1)若乙方未按照约定支付费用,甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金。(2)若乙方违反保密条款,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金。(2)违约金的具体金额由双方协商确定,并在合同中明确。九、保密条款9.1保密内容(1)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方技术秘密。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的措施,保护保密内容的秘密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或不能按约定履行。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、火灾等自然灾害。(2)战争、罢工、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)双方应根据不可抗力事件的影响,协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例(1)地震导致游戏服务器损坏。(2)政府政策变动导致游戏运营受限。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:双方可共同选择第三方进行调解。(2)仲裁:双方可选择仲裁机构进行仲裁。(3)诉讼:双方可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让本合同。(2)经双方同意,本合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情况的合同。(2)法律法规禁止转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对其游戏产品拥有的一切知识产权。(2)乙方不得未经甲方同意,擅自使用甲方的游戏产品或其相关知识产权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对游戏联运服务进行监督和管理的权力。(2)乙方在合同履行期间,应遵守甲方关于游戏联运服务的相关规定。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)本合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式作出。(2)修改和补充的内容作为本合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力修改和补充的条款自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的协助,确保本合同的顺利履行。(2)双方应按照约定,及时沟通和解决问题。15.2协作与配合方式(1)双方应通过电话、邮件、书面函件等方式进行沟通。(2)双方应按照约定的时间和方式,履行各自的义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议无效。16.3增减条款本合同的增减条款,经双方协商一致,并以书面形式作出,具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件:1.本合同附件一:游戏联运服务细则2.本合同附件二:费用明细表3.本合同附件三:保密协议附件及其他说明解释一、附件列表:1.本合同附件一:游戏联运服务细则2.本合同附件二:费用明细表3.本合同附件三:保密协议二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按约定提供游戏联运服务。提供的游戏联运服务不符合约定标准。(2)乙方违约:未按约定支付费用。违反保密条款,泄露保密内容。2.违约行为的认定:(1)甲方违约的认定:乙方可以通过书面通知甲方,要求甲方在规定时间内整改。若甲方未整改或整改未达到约定标准,视为违约。(2)乙方违约的认定:甲方可以通过书面通知乙方,要求乙方支付逾期付款的违约金。若乙方未支付,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律。2.著作权法:调整作品创作、传播、使用等法律关系的法律。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。5.诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审判的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:游戏联运服务过程中出现技术问题,影响游戏运行。解决办法:双方应立即沟通,甲方应尽快解决技术问题,确保游戏运行稳定。2.问题:乙方未按约定支付费用。解决办法:甲方应通过书面通知乙方,要求乙方在规定时间内支付费用,并支付逾期付款的违约金。3.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,协商不成时,可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.问题:保密内容泄露。解决办法:双方应立即采取措施,防止保密内容进一步泄露,并追究泄露方的责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体介绍(1)名称:________________________(2)地址:________________________(3)联系人:______________________(4)联系电话:___________________2.第三方责任(1)第三方应按照本合同的约定,履行其在游戏联运过程中的相关责任。(2)第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。3.第三方权利(1)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,支付其提供服务的费用。(2)第三方有权要求甲方和乙方在合同履行过程中,提供必要的支持和协助。4.第三方义务(1)第三方应确保其提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益。(2)第三方应按照合同约定,及时向甲方和乙方提供服务相关的信息和数据。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.增加乙方权利条款(1)乙方有权要求甲方在抖音平台上为其游戏产品提供显著的推广位置。(2)乙方有权要求甲方定期提供游戏联运服务的报告,包括但不限于用户数据、收入情况等。2.增加乙方利益条款(1)乙方有权在合同期满后,优先获得甲方下一阶段游戏联运服务的合作机会。(2)乙方有权要求甲方在合同期内,不得与第三方签订与本合同内容相似的合同。3.增加甲方违约及限制条款(1)甲方违反本合同约定,未按期支付费用,应向乙方支付违约金。(2)甲方违反本合同约定,泄露乙方商业秘密,应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.增加甲方权利条款(1)甲方有权对乙方在抖音平台上推广的游戏产品进行质量审查。(2)甲方有权要求乙方提供游戏产品的相关资料,以便甲方进行推广和运营。2.增加甲方利益条款(1)甲方有权在合同期内,享有乙方在抖音平台上推广的游戏产品的广告收入分成。(2)甲方有权在合同期满后,优先获得乙方下一阶段游戏产品的合作机会。3.增加乙方违约及限制条款(1)乙方违反本合同约定,未按期支付费用,应向甲方支付违约金。(2)乙方违反本合同约定,泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。全文完。二零二五年度抖音游戏联运合作协议书1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息1.4合同目的和原则1.5合同有效期第二章合作双方的权利和义务2.1抖音方的权利和义务2.2游戏方(联运方)的权利和义务2.3双方的保密义务第三章游戏内容与标准3.1游戏类型及要求3.2游戏内容审核标准3.3游戏内容更新与维护第四章合作推广与宣传4.1推广方式及渠道4.2宣传内容与标准4.3推广效果评估第五章合作收入与分成5.1收入来源及计算方式5.2分成比例及调整机制5.3收入结算与支付第六章违约责任与争议解决6.1违约情形及处理方式6.2争议解决方式6.3争议解决机构的选定第七章合作期限与终止7.1合作期限7.2合作终止条件7.3合作终止后的处理事项第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同解除后的处理事项第九章合同附件9.1附件一:合作推广方案9.2附件二:游戏内容审核标准9.3附件三:收入结算明细表第十章法律适用与争议解决10.1合同适用法律10.2争议解决方式10.3争议解决机构的选定第十一章其他约定事项11.1合同生效条件11.2合同的附件11.3合同的修改与补充第十二章合同签署与生效12.1合同签署日期12.2合同生效日期12.3合同生效条件第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止后的处理事项第十四章合同附件14.1附件一:合作推广方案14.2附件二:游戏内容审核标准14.3附件三:收入结算明细表合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度抖音游戏联运合作协议书”。1.2合同签订日期本合同签订日期为二零二五年一月一日。1.3合同双方基本信息1.3.1抖音方名称:抖音科技有限公司地址:_______法定代表人:_______1.3.2游戏方(联运方)名称:_______游戏科技有限公司地址:_______法定代表人:_______1.4合同目的和原则本合同旨在明确抖音方与游戏方(联运方)在二零二五年度内的游戏联运合作事宜,双方本着平等互利、诚实信用的原则进行合作。1.5合同有效期本合同有效期为自二零二五年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止。第二章合作双方的权利和义务2.1抖音方的权利和义务2.1.1抖音方有权对游戏方提供的游戏内容进行审核,确保游戏内容符合国家相关法律法规和抖音平台规定。2.1.2抖音方负责提供游戏联运所需的平台和技术支持。2.1.3抖音方有权根据合作情况进行推广和宣传。2.2游戏方(联运方)的权利和义务2.2.1游戏方(联运方)有权在抖音平台进行游戏联运,并享有相应的分成收益。2.2.2游戏方(联运方)应保证游戏内容的合法性、安全性,并承担相应的法律责任。2.2.3游戏方(联运方)应积极配合抖音方的推广和宣传活动。第三章游戏内容与标准3.1游戏类型及要求3.1.1游戏类型:游戏方(联运方)应提供符合抖音平台要求的游戏类型,包括但不限于休闲、竞技、角色扮演等。3.1.2游戏要求:游戏内容应健康、积极,符合国家相关法律法规和抖音平台规定。3.2游戏内容审核标准3.2.1游戏内容不得含有违反国家法律法规、公序良俗、损害未成年人身心健康的内容。3.2.2游戏内容不得含有暴力、恐怖、赌博等不良信息。3.2.3游戏内容不得含有侮辱、诽谤、诬告陷害等侵犯他人合法权益的内容。3.3游戏内容更新与维护3.3.1游戏方(联运方)负责游戏内容的更新和维护,确保游戏运行稳定。3.3.2游戏方(联运方)应在游戏内容更新前通知抖音方,并经抖音方审核通过后方可实施。第四章合作推广与宣传4.1推广方式及渠道4.1.1双方共同制定推广方案,包括但不限于社交媒体、短视频、直播等渠道。4.1.2推广内容应符合国家相关法律法规和抖音平台规定。4.2宣传内容与标准4.2.1宣传内容应真实、准确,不得夸大或虚假宣传。4.2.2宣传内容应尊重用户隐私,不得泄露用户个人信息。4.3推广效果评估4.3.1双方定期对推广效果进行评估,并共同分析推广效果,优化推广策略。第五章合作收入与分成5.1收入来源及计算方式5.1.1收入来源:游戏联运产生的广告收入、虚拟物品销售分成等。5.1.2计算方式:根据双方协商的分成比例进行计算。5.2分成比例及调整机制5.2.1分成比例为:抖音方获得_______%,游戏方(联运方)获得_______%。5.2.2分成比例可根据市场情况、合作效果等因素进行调整。5.3收入结算与支付5.3.1收入结算周期为每月一次。5.3.2双方应在每月结算周期结束后_______日内完成收入结算。第六章违约责任与争议解决6.1违约情形及处理方式6.1.1违约情形包括但不限于:违反合同约定、未履行合同义务等。6.1.2处理方式:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.2争议解决方式6.2.1双方应友好协商解决合同争议。6.2.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3争议解决机构的选定双方同意选定_______为争议解决机构,争议解决机构的决定为最终决定。第七章合作期限与终止7.1合作期限本合同合作期限为自二零二五年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止。7.2合作终止条件7.2.1双方协商一致,决定终止合作。7.2.2一方违约,经另一方书面通知后_______日内未采取补救措施的。7.2.3出现法律法规规定的其他终止情形。7.3合作终止后的处理事项7.3.1双方应立即停止一切合作行为。7.3.3双方应按照合同约定,结算未结算的款项。第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1双方协商一致,可以变更合同内容。8.1.2因不可抗力等客观原因导致合同无法继续履行。8.2合同解除条件8.2.1一方违约,经另一方书面通知后_______日内未采取补救措施的。8.2.2出现法律法规规定的其他解除情形。8.3合同解除后的处理事项8.3.1合同解除后,双方应立即停止一切合作行为。8.3.3双方应按照合同约定,结算未结算的款项。第九章合同附件9.1附件一:合作推广方案9.2附件二:游戏内容审核标准9.3附件三:收入结算明细表第十章法律适用与争议解决10.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决合同争议。10.2.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构的选定双方同意选定_______为争议解决机构,争议解决机构的决定为最终决定。第十一章其他约定事项11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同的附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。11.3合同的修改与补充本合同的修改与补充,必须以书面形式经双方签字盖章后生效。第十二章合同签署与生效12.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期本合同自_______年_______月_______日起生效。12.3合同生效条件本合同经双方签字盖章,且合同内容符合法律法规要求后生效。第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致,决定终止合作。13.1.2一方违约,经另一方书面通知后_______日内未采取补救措施的。13.1.3出现法律法规规定的其他终止情形。13.2合同终止条件13.2.1合同期满。13.2.2双方协商一致,决定终止合作。13.2.3因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。13.3合同解除与终止后的处理事项13.3.1合同解除或终止后,双方应立即停止一切合作行为。13.3.3双方应按照合同约定,结算未结算的款项。第十四章合同附件14.1附件一:合作推广方案14.2附件二:游戏内容审核标准14.3附件三:收入结算明细表抖音科技有限公司(盖章):_______年_______月_______日_______游戏科技有限公司(盖章):_______年_______月_______日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款说明:本条款明确甲方在合作中的主导地位,包括但不限于游戏内容的选择、推广策略的制定、合作收入的分配等。1.1.1甲方有权根据市场需求和自身战略规划,选择与乙方合作的游戏类型和具体游戏。1.1.2甲方负责制定合作推广策略,包括但不限于广告投放、活动策划等。1.1.3甲方有权根据合作效果调整分成比例,但需提前通知乙方。1.2甲方责任条款说明:本条款规定了甲方在合作中的责任,确保合作的顺利进行。1.2.1甲方负责提供稳定的平台和技术支持,确保游戏联运的顺利进行。1.2.2甲方应确保游戏内容符合国家相关法律法规和抖音平台规定。1.2.3甲方应按时支付乙方分成款项。1.3甲方违约责任条款说明:本条款规定了甲方违约时应承担的责任,以保障乙方的合法权益。1.3.1甲方如未按时提供平台和技术支持,应向乙方支付相应的违约金。1.3.2甲方如未按时支付乙方分成款项,应向乙方支付滞纳金。1.3.3甲方如违反合同约定,给乙方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权条款说明:本条款明确乙方在合作中的主导地位,包括但不限于游戏内容的选择、推广策略的制定、合作收入的分配等。2.1.1乙方有权根据市场需求和自身战略规划,选择与甲方合作的游戏类型和具体游戏。2.1.2乙方负责制定合作推广策略,包括但不限于广告投放、活动策划等。2.1.3乙方有权根据合作效果调整分成比例,但需提前通知甲方。2.2乙方责任条款说明:本条款规定了乙方在合作中的责任,确保合作的顺利进行。2.2.1乙方负责提供优质的游戏内容,确保游戏联运的顺利进行。2.2.2乙方应确保游戏内容符合国家相关法律法规和抖音平台规定。2.2.3乙方应按时向甲方提供分成款项。2.3乙方违约责任条款说明:本条款规定了乙方违约时应承担的责任,以保障甲方的合法权益。2.3.1乙方如未按时提供游戏内容,应向甲方支付相应的违约金。2.3.2乙方如未按时向甲方提供分成款项,应向甲方支付滞纳金。2.3.3乙方如违反合同约定,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介条款说明:本条款明确了第三方中介在合作中的角色和职责,确保合作的顺利进行。3.1.1第三方中介负责协调双方合作事宜,包括但不限于合同签订、推广策划、分成结算等。3.1.2第三方中介应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和双方合同约定。3.2第三方中介费用条款说明:本条款规定了第三方中介费用的计算和支付方式。3.2.1第三方中介费用按实际发生费用计算,由双方共同承担。3.2.2第三方中介费用支付方式为:每月结算一次,于次月_______日前支付。3.3第三方中介违约责任条款说明:本条款规定了第三方中介违约时应承担的责任,以保障双方合法权益。3.3.1第三方中介如未按时提供中介服务,应向双方支付相应的违约金。3.3.2第三方中介如违反合同约定,给双方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。3.4第三方中介保密条款说明:本条款规定了第三方中介的保密义务,确保合作信息的保密性。3.4.1第三方中介应对双方提供的信息保密,不得泄露给任何第三方。3.4.2第三方中介在合作结束后,仍需遵守保密义务,不得利用所获取的信息从事任何不正当竞争行为。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合作推广方案2.游戏内容审核标准3.收入结算明细表4.第三方中介服务协议5.保密协议二、违约行为及认定:1.违约行为:未按时提供游戏内容或平台技术支持。未按时支付分成款项。提供的游戏内容不符合国家相关法律法规和抖音平台规定。违反合同约定,泄露合作信息。未按时提供中介服务或违反中介服务协议。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。双方协商认定,如协商不成,可提交争议解决机构进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指当事人一方违反合同约定,应向另一方支付的一定数额的金钱。3.滞纳金:指当事人一方未按时履行合同义务,应向另一方支付的一定数额的金钱。4.赔偿损失:指当事人一方因违反合同造成另一方损失,应向另一方支付的一定数额的金钱。5.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定双方对特定信息保密。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:游戏内容不符合审核标准。解决办法:游戏方(联运方)应确保游戏内容符合审核标准,如不符合,应进行修改或更换。2.问题:分成款项支付不及时。解决办法:双方应按照合同约定,按时支付分成款项,如发生延误,应支付滞纳金。3.问题:第三方中介服务不到位。解决办法:双方应与第三方中介协商解决,如协商不成,可更换中介或通过争议解决机构解决。五、所有应用场景:1.游戏联运合作:甲方作为平台方,乙方作为游戏方(联运方)进行游戏联运。2.第三方中介服务:引入第三方中介机构,协助双方进行合作事宜的协调和执行。3.保密合作:双方就合作过程中的敏感信息达成保密协议,确保信息安全。全文完。二零二五年度抖音游戏联运合作协议书2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2行业术语定义1.3其他术语定义2.合作双方基本信息2.1抖音平台方基本信息2.2游戏开发商/发行商基本信息3.合作内容3.1游戏联运范围3.2游戏联运方式3.3游戏联运平台4.合作期限4.1合作起始时间4.2合作终止时间4.3续约条款5.合作费用及支付方式5.1联运费用5.2广告推广费用5.3支付方式5.4支付时间6.权益与义务6.1抖音平台方权益6.2游戏开发商/发行商权益6.3抖音平台方义务6.4游戏开发商/发行商义务7.游戏内容要求7.1游戏内容规范7.2游戏版本要求7.3游戏更新与维护8.数据统计与报告8.1数据统计范围8.2数据统计方式8.3数据报告提交9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1法律适用13.2合同附件13.3合同份数14.合同签署与生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“抖音平台”指抖音短视频平台,包括但不限于抖音APP、抖音网页版及抖音小程序等。1.1.2“游戏”指合作双方共同指定的、由游戏开发商/发行商开发或发行的、可在抖音平台提供的游戏产品。1.1.3“联运服务”指抖音平台为游戏提供的推广、运营和技术支持等服务。1.2行业术语定义1.2.1“DAU”指日活跃用户数量。1.2.2“MAU”指月活跃用户数量。1.2.3“活跃用户”指在一定时间内使用过游戏的用户。1.3其他术语定义1.3.1“本合同”指本《二零二五年度抖音游戏联运合作协议书》。1.3.2“合作双方”指抖音平台方和游戏开发商/发行商。2.合作双方基本信息2.1抖音平台方基本信息2.1.1名称:抖音科技有限公司2.1.2注册地址:中国北京市朝阳区2.1.3联系人:2.1.4联系电话:138001380002.2游戏开发商/发行商基本信息2.2.1名称:游戏有限公司2.2.2注册地址:中国上海市浦东新区2.2.3联系人:2.2.4联系电话:139001390003.合作内容3.1游戏联运范围3.1.1游戏联运范围包括但不限于抖音平台内的游戏推荐、展示、、试玩及游戏内购买等。3.2游戏联运方式3.2.1游戏开发商/发行商应将游戏产品提交至抖音平台审核,审核通过后,游戏产品将在抖音平台上进行展示和推广。3.3游戏联运平台3.3.1游戏联运平台为抖音平台,包括但不限于抖音APP、抖音网页版及抖音小程序等。4.合作期限4.1合作起始时间:2025年1月1日4.2合作终止时间:2025年12月31日4.3续约条款:合作期满前,合作双方可协商续约,续约期限最长不超过一年。5.合作费用及支付方式5.1联运费用5.1.1联运费用按游戏量计算,具体收费标准由双方另行协商确定。5.2广告推广费用5.2.1广告推广费用按实际广告投放费用结算。5.3支付方式5.3.1合作费用及广告推广费用采用银行转账方式支付。5.4支付时间5.4.1合作费用及广告推广费用每月结算一次,次月5日前支付上月费用。6.权益与义务6.1抖音平台方权益6.1.1在合作期间,抖音平台方有权在抖音平台上对游戏进行展示和推广。6.1.2抖音平台方有权根据市场情况调整游戏联运政策和收费标准。6.2游戏开发商/发行商权益6.2.1游戏开发商/发行商有权在抖音平台上进行游戏推广和运营。6.2.2游戏开发商/发行商有权获得合作费用及广告推广费用。6.3抖音平台方义务6.3.1抖音平台方应保证游戏联运服务的质量和稳定性。6.3.2抖音平台方应按照合同约定支付合作费用及广告推广费用。6.4游戏开发商/发行商义务6.4.1游戏开发商/发行商应保证游戏内容合法合规,不得含有违法违规信息。6.4.2游戏开发商/发行商应按照合同约定提供游戏更新和维护服务。8.数据统计与报告8.1数据统计范围8.1.1数据统计范围包括但不限于游戏量、用户活跃度、收入等。8.2数据统计方式8.2.1抖音平台方将定期向游戏开发商/发行商提供游戏联运数据统计报告。8.3数据报告提交8.3.1报告提交时间:每月5日前提交上一个月的数据统计报告。8.3.2报告内容:包括但不限于游戏量、用户活跃度、收入等关键数据。9.违约责任9.1违约情形9.1.1抖音平台方未按照合同约定提供联运服务。9.1.2游戏开发商/发行商未按照合同约定提供游戏内容。9.1.3双方未按照合同约定支付费用。9.1.4其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金金额根据违约情节和损失程度由双方协商确定。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额最高不超过合同总金额的10%。9.3.2双方应积极配合解决违约问题,协商不成可提交仲裁或诉讼解决。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合作过程中获取的对方商业秘密、技术信息、市场信息等。10.2保密期限10.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后两年。10.3违约责任10.3.1违反保密义务的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至北京仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1北京仲裁委员会。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序按照北京仲裁委员会的仲裁规则执行。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方代表签字盖章。12.1.2合同经双方代表签字盖章后生效。12.2合同终止条件12.2.1合同期满。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3发生不可抗力事件,经双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序12.3.1合同终止前,双方应完成已发生的合作事项。12.3.2合同终止后,双方应按照合同约定处理未了事项。13.其他约定13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于:合作协议、数据统计报告、费用结算单等。13.3合同份数13.3.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.合同签署与生效日期14.1签署日期:2025年1月1日14.2生效日期:本合同经双方代表签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1“第三方”指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代理人。2.第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于市场调研、数据分析、技术支持、法律咨询、财务审计等。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的服务协议。3.2第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的具体事项、服务内容、费用及责任等进行明确约定。4.第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成甲乙双方损失的,其责任限额由甲乙双方在服务协议中约定。4.2第三方责任限额最高不超过其收取的服务费用总额。5.第三方权利与义务5.1第三方有权根据服务协议约定,独立开展相关工作,并享有相应的服务费用。5.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定,确保服务质量。5.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系为独立服务关系,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。6.2第三方在履行服务
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 学生心理健康在校园的推广
- 媒体融合背景下的内容创作者能力要求
- 商业领域的安全用电知识竞赛策划要点
- 2025年度石场承包资源开发与综合利用合同3篇
- 2024至2030年三层保温抽屉项目投资价值分析报告
- 2024年高效捕蚊灯项目可行性研究报告
- 学校商业街区消防安全监管与应急处置能力提升
- 2024年铝串片散热器项目可行性研究报告
- 2024年金刚耐黄变哑光漆项目可行性研究报告
- 2024年施工个人安全教育培训合同3篇
- 行测言语理解与表达真题及完整答案1套
- 肥尾效应(前渐进论、认识论和应用)
- 某冶金机械修造厂全厂总压降变电所及配电系统设计
- 2024蒸压硅酸盐功能骨料在混凝土中应用技术规程
- 开放系统10861《理工英语(4)》期末机考真题及答案(第109套)
- 2022年北京丰台初二(上)期末语文试卷及答案
- SYT 0452-2021 石油天然气金属管道焊接工艺评定-PDF解密
- 2024年江苏医药职业学院单招职业技能测试题库及答案解析
- 医院安全生产年终总结
- 2013年4月自考00814中国古代文论选读试题及答案含解析
- JB-T 14510-2023 活性污泥法一体化污水处理装置
评论
0/150
提交评论