二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建筑工程法规及相关知识》模拟试卷3136

二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建筑工程法规及相关知识》模拟试卷3136单选题（共60题，共60分）(1.)承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，（江南博哥）承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司正确答案：C参考解析：《民法典》第591条规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。本题中，尽管水泥厂延期交货，但水泥受潮的损失是因为承包商未采取合理措施而导致，故该损失应由承包商承担。(2.)在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。A.按照年利率24%计息B.利息不予支持C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息D.垫资不予返还正确答案：B参考解析：2022教材P115《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。(3.)施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是()。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的正确答案：C参考解析：施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的有：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。(4.)关于合同形式的说法，正确的是()。A.合同必须采用书面形式B.口头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.合同可以采用数据电文形式正确答案：D参考解析：2023教材P110；2022教材P108本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式，所以选项ABC错误。(5.)担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。A.施工企业同意更换项目负责人B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷C.因不可抗力暂停施工D.建设单位同意更换项目负责人正确答案：D参考解析：2023教材P67；2022教材P67本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。(6.)《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从（）之日起计算。A.工程提请竣工验收B.工程移交C.工程竣工验收合格D.工程投入使用正确答案：C参考解析：设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起计算。(7.)关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系正确答案：B参考解析：检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效，A错误；工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构，C错误；检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系，D错误。(8.)关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权期间届满的，自动续期C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记D.建设用地使用权只可以在地上设立正确答案：C参考解析：A错误，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上；B错误，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期；D错误，建设用地使用权可以在地表、地上、地下分别设立。(9.)下列争议中，属于劳动争议的是()。A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论发生的争议B.公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议C.退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议正确答案：D参考解析：本题考查的是劳动争议的范围。劳动争议是指劳动关系当事人之间因劳动的权利与义务发生分歧而引起的争议。选项A中，企业职工与劳动保障行政部门不是劳动关系；选项B中，股东和公司之间没有劳动关系；选项C中，退休职工和社会保险经办机构没有劳动关系。(10.)下列关于企业法人与项目经理部的法律关系的表述，错误的是()。A.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构B.对于各类施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部C.项目经理部不具有法人资格，其职务行为的法律后果由企业法人承担D.项目经理是一种施工企业内部的岗位职务正确答案：B参考解析：对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部；小型施工项目，可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。(11.)受委托创作的作品，合同未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于（）。A.委托人B.受托人C.委托人和受托人共有D.国家正确答案：B参考解析：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。(12.)根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会D.公共资源交易中心正确答案：C参考解析：①招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人；②招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。(13.)关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的是（）。A.施工许可证与安全生产许可证无关B.安全生产许可证以施工许可证取得为前提C.因吊销安全生产许可证更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取D.施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同正确答案：C参考解析：住房和城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。施工许可证以安全生产许可证的取得为前提，故A、B选项错误；施工许可证的持证主体为建设单位，安全生产许可证的持证主体为施工单位，故D选项错误。(14.)根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，不正确的是()。A.劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令C.劳动者的工资包含加班工资、特殊工作环境津贴后，不得低于当地最低工资标准D.最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案正确答案：C参考解析：在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准：（1）延长工作时间工资；（2）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；（3）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。(15.)政府采购工程依法不进行招标的，可以依照《政府采购法》及其条例规定的（）采购方式采购。A.单一来源采购B.公开招标C.邀请招标D.可以不招标正确答案：A参考解析：政府采购工程依法不进行招标的，应当依照单一来源采购或竞争性谈判的采购方式采购。(16.)财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A.收益权B.处分权C.使用权D.占有权正确答案：B参考解析：处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。B选项正确。(17.)根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是()。A.可以采用地下水搅拌，地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水C.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%D.现场机具，设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水正确答案：D参考解析：非传统水源利用：（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。(18.)根据《绿色施工导则》，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率力争大于（）。A.20%B.30%C.40%D.50%正确答案：C参考解析：建筑垃圾30%，建筑物拆除产生的废弃物40%，碎石类、土石方类建筑垃圾50%。(19.)根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()序列。A.特级、一级、二级B.综合资质、施工总承包、专业承包和专业作业资质C.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质D.甲级、乙级、丙级正确答案：B参考解析：施工资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质。(20.)关于确定中标人的说法，正确的是()。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人正确答案：D参考解析：A项错误，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人；B项错误，排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。C项错误，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；(21.)甲为某事业单位的技术人员，取得二级建造师资格证书后，正确的做法是（）。A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业正确答案：B参考解析：《注册建造师管理规定》规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。(22.)下列规定不一致时，需要由国务院裁决的是()。A.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致D.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致正确答案：C参考解析：A项错误，根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决。B项错误，地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院提出建议，国务院认为应当适用地方性法规的，国务院裁决；国务院认为应当适用部门规章的，提请全国人大常委会裁决。D项错误，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，由全国人大常委会裁决。(23.)某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年7个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。A.6000元B.12000元C.15000元D.18000元正确答案：D参考解析：工作每满1年，支付1个月工资。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，支付半个月工资。(24.)某依法必须进行招标的项目，投标人对评标结果有异议，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.招标人收到评标报告之前正确答案：A参考解析：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标技标活动。(25.)根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位办理工程质量监督手续的说法，正确的是()。A.可以在开工后持开工报告办理B.应当与施工图设计文件在同时进行C.可以与施工许可证或者开工报告合并办理D.应当在领取施工许可证后办理正确答案：C参考解析：工程质暈监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。(26.)关于代理的说法，正确的是()。A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理正确答案：A参考解析：B项错误，代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人和代理人承担连带责任；C项错误，代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任。D项错误，代理行为必须是具有法律意义的行为。代理人为被代理人实施的是能够产生法律上的权利义务关系，产生法律后果的行为。(27.)王某与某银行签订一份贷款合同，银行要求王某提供抵押担保。依照我国《民法典》规定，下列财产可以抵押的是（）。A.国有土地所有权B.城市房地产权C.集体土地使用权D.公立医院的医疗设施正确答案：B参考解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。可以作为抵押物的财产：建筑物和其他土地附着物；建设用地使用权；海域使用权；生产设备、原材料、半成品、产品；正在建造的建筑物、船舶、航空器；交通运输工具；法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，故B选项正确。(28.)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复正确答案：B参考解析：A错误，发包人指定分包人分包专业工程，应由发包人对承包人承担责任；C错误，建设工程未经竣工验收投入使用，承包人在合理使用寿命内对地基基础和主体结构工程质量承担民事责任；D错误，建设工程竣工时发现的质量问题，承包人有返修的义务。(29.)《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益是()。A.上班路上拾到他人的手机B.为履行道德义务进行的给付C.债务到期之前的清偿D.明知无给付义务而进行的债务清偿正确答案：A参考解析：《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（1）为履行道德义务进行的给付；（2）债务到期之前的清偿；（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。(30.)关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是()。A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉C.投标人对评标结果有异议，可以直接向行政监督部门投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由级别高的行政监督部门负责处理正确答案：B参考解析：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。(31.)下列选项中，关于中标的法定要求说法正确的是()。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人C.中标人的投标报价应当是所有投标人中报价最低的D.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同正确答案：D参考解析：A错误，招标人可以授权委托评标委员会也可以是招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人。B错误，应当选排名第一的候选人。C错误，中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。(32.)施工合同无效，关于工程价款结算说法，不正确的是()。A.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持C.修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持正确答案：B参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。(33.)某建筑公司与在公司工作了12年的王某解除合同并进行经济补偿，王某解除合同前12个月的平均月工资5000元，该公司所在地上年度职工月平均工资为2000元。公司应当支付王某的经济补偿是()元。A.60000B.72000C.75000D.90000正确答案：A参考解析：经济补偿每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付，王某在该公司工作12年，故其经济补偿为：12×5000＝60000（元）。(34.)关于我国危险废物污染的防治，说法正确的是（）。A.为节约运输成本，可将危险废物与旅客在同一运输工具上载运B.个人可从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动C.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器转作他用时，应当经过消除污染处理后使用D.严禁将危险废物混入建筑垃圾，但是生活垃圾和建筑垃圾可以混合正确答案：C参考解析：A选项错误，禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；B选项错误，从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证；D选项错误，严禁将危险废物和生活垃圾混入建筑垃圾。(35.)关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A.用能单位应当建立节能目标责任制B.用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源消费实行统一计量和统计C.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制正确答案：A参考解析：B选项错误：用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源的消费实行分类计量和统计；C选项错误：用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训；D选项错误：任何单位不得对能源消费实行包费制。(36.)关于施工现场水污染的防治，正确的是()。A.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，由施工单位申请领取排水许可证B.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限C.城镇排水主管部门实施监督检查时，不得查阅、复制有关文件和材料D.城镇排水主管部门实施排水许可可以收取相应费用正确答案：B参考解析：选项A错误，各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证；选项C错误，城镇排水主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：（1）进人现场开展检查、监测；（2）要求被监督检查的排水户出示排水许可证；（2）查阅、复制有关文件和材料；（4）要求被监督检查的单位和个人就有关问题做出说明；（5）依法采取禁止排水户向城镇排水设施排放污水等措施，纠正违反有关法律、法规和本办法规定的行为。选项D错误，城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。(37.)根据《绿色施工导则》，关于节地与施工用地保护的说法，不正确的是（）。A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计，有效利用率大于90%。B.应当对深基坑施工方案进行优化，增大土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动C.对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化D.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地正确答案：B参考解析：临时用地保护:(1)应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。(38.)下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的()。A.落实制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织或者参与本单位应急救援演练D.组织制定安全施工措施正确答案：C参考解析：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（4）组织或者参与本单位应急救援演练；（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（7）督促落实本单位安全生产整改措施。(39.)下列关于工程建设标准的表述错误的是()。A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，文本应当自发布之日20日内免费向社会公开B.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准C.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报D.国家强制性标准不超过5年复审一次，复审结论为继续有效、修订或者废止正确答案：B参考解析：国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。(40.)关于和解的说法，正确的是()A.和解的应用很灵活，可以在各个阶段达成和解协议B.当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，自作出之日产生法律效力C.一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人可以请求人民院强制执行D.当事人不可以就个别诉讼请求达成和解协议正确答案：A参考解析：B项错误，当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。C项错误，和和解达成的协议不具有强制执行效力，如果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人不可以请求人民院强制执行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁。D项错误，当事人可以就全部诉讼请求达成和解协议，也可以就个别诉讼请求达成和解协议。(41.)关于保证的说法，正确的是()。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.以公益为目的的非营利法人可以作为保证人C.第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任D.债权人与保证人约定的保证期间早于主债务履行期限的，按照约定正确答案：A参考解析：选项B错误，机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人；选项C错误，第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响；选项D错误，债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定。(42.)下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是()。A.项目经理李某安排王某违规作业，结果王某从楼上掉下来摔死B.甲公司为了谋取中标与乙公司串通投标C.某工地施工过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果D.工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币正确答案：C参考解析：选项A属于重大责任事故罪；选项B属于串通投标罪；选项D不属于犯罪，主要承担民事责任。(43.)根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已获得批准开工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续C.有保证工程质量和安全的具体措施D.已经确定建筑施工企业正确答案：A参考解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）保证工程质量和安全的具体措施。故选项A不正确。(44.)下列属于刑罚中附加刑的是()。A.管制B.罚金C.拘役D.死刑正确答案：B参考解析：主刑的种类如下：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑的种类如下：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。(45.)施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，下列表述不符合施工企业资质证书的申请、延续和变更的相关规定的是()。A.建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业企业资质证书有效期为5年，届满需延续的，应在届满3个月前申请办理资质延续C.建筑企业名称、地址、注册资本、法人代表变更，应工商部门办理变更手续后3个月内办理资质变更手续D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级正确答案：C参考解析：企业在建筑业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。(46.)下列选项中，违反施工许可制度的是()。A.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，申请办理施工许可证B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水停止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证正确答案：B参考解析：B项，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。(47.)下列情形中，建造师可以同时在两个项目上担任项目负责人的是()。A.王某有建筑和机电两个专业的资格证书B.李某所在项目已经提交竣工验收申请C.张某所在公司同时中标同一项目的相邻两个标段D.刘某所在项目因暴雨导致停工三个月正确答案：C参考解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。(48.)下列文件不属于投标文件的内容的是()。A.投标函及投标函附录B.拟签订合同的主要条款C.投标保证金D.施工组织设计正确答案：B参考解析：投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。(49.)关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。A.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在资格预审结束前组成C.两个以上法人或者个人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案：D参考解析：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。(50.)甲、乙两家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的50%。因该联合体的责任造成招标人损失200万元人民币。下列关于该损失赔偿的说法，不正确是()。A.招标人可以向甲主张200万元人民币的赔偿B.招标人可以向甲主张150万元，同时向乙主张50万元C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额D.乙向招标人赔偿200万元人民币后，可以向甲追偿100万元人民币正确答案：C参考解析：《招标投标法》规定，联合体各方应当签订共同投标协议，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。(51.)根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,有关招投标违法行为记录公告的说法，正确的是()。A.招投标违法行为记录公告期限为6个月到3年B.招标投标违法行为记录公告一律不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录C.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定D.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起5个工作日内对外进行记录公告正确答案：C参考解析：A错误，招投标违法行为记录公告期限为6个月。B错误，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。D错误，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。(52.)按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于工程质量不良行为认定标准的有()。A.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的B.未按照节能设计进行施工的C.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的D.将承包的工程转包或违法分包的正确答案：B参考解析：工程质量不良行为认定标准：（1）在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；（2）未按照节能设计进行施工的；（3）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（4）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；（5）不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。(53.)根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是()。A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.劳动者与当地劳动主管部门D.派遣单位与劳动者正确答案：A参考解析：劳务派遣指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接收劳务派遣单位（实际用工单位）订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作。(54.)某起生产安全事故造成10人死亡，49人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案：B参考解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。(55.)有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的是()。A.制定预案所参考的法律、法规、规章、标准发生重大变化B.安全生产面临的风险发生变化C.应急资源发生变化D.应急指挥机构及其职责发生调整正确答案：D参考解析：《生产安全事故应急条例》规定，有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案：（1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；（2）应急指挥机构及其职责发生调整；（3）安全生产面临的风险发生重大变化；（4）重要应急资源发生重大变化；（5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；（6）其他应当修订的情形。(56.)关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是()。A.事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组应当自事故发生之日起30日内提交事故调查报告D.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查正确答案：D参考解析：选项A错误，特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。选项B项错误，事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。选项C错误，事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。(57.)下列不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备D.质量检测业务由建设单位委托具有相应资质的检测机构正确答案：C参考解析：检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。(58.)下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是()。A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修C.施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内有有偿修理正确答案：A参考解析：选项B错误，对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修；选项C错误，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修；选项D错误，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。(59.)关于质量保证金，下列说法正确的是()。A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的10%B.当事人约定的工程质量保证金返还期限届满返还C.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满1年返还D.因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自工程通过竣工验收之日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满正确答案：B参考解析：选项A错误，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%；选项C错误，当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满2年；选项D错误，因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满返还。(60.)在诉讼时效期间的最后6个月内因不可抗力，权利人不能行使请求权的，诉讼时效()。A.终结B.中止C.中断D.重新计算正确答案：B参考解析：在诉讼时效期间的最后6个月内因不可抗力，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止。多选题（共20题，共20分）(61.)根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币500万D.设计合同估算价为120万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万正确答案：A、C、D参考解析：勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。(62.)关于知识产权法律特征的说法，正确的是()。A.具有财产权和人身权双重属性B.效力不受地域限制C.仅在法律规定的期限内受到法律保护D.不存在排他性E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利正确答案：A、C、E参考解析：知识产权的法律特征：①财产权和人身权的双重属性②专有性：具有绝对的排他性，未经许可不得使用③地域性：只及于确认和保护知识产权的一国法律所能及的地域内④期限性：超过法定期限，权利自行消灭，成为社会共同财富，为全人类共同所有(63.)符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。A.被告住所地人民法院B.合同履行地人民法院C.合同纠纷发生地人民法院D.标的物所在地人民法院E.合同签订地人民法院正确答案：A、B、D、E参考解析：《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。(64.)注册建造师依法享有的权利包括()。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密正确答案：A、B、C、D参考解析：《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利:(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。E选项是建造师的基本义务。(65.)债务人或者第三人有权处分的下列权利中，可以质押的是()。A.建设用地使用权B.支票C.债券D.可以转让的专利权中的财产权E.现有的以及将有的应收账款正确答案：B、C、D、E参考解析：质押分为动产质押和权利质押。可以质押的权利包括：（1）汇票、本票、支票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）现有的以及将有的应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。(66.)根据《建设工程质量管理条例》，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字，()。A.建筑材料、构配件不得在工程上使用B.建筑设备不得在工程上使用C.施工单位不得进行下一道工序D.建设单位不得进行竣工验收E.施工单位不得更换施工作业人员正确答案：A、B、C参考解析：监理管小事（材料＋工序）：未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。总监管大事（“钱”＋验收）：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。(67.)某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此支付了1万元的费用。则下列说法中，不正确的有()。A.由于这是甲方的自发行为，没有得到施工单位的授权与委托，所以甲单位自行承担这1万元的损失B.因甲单位的援救使施工单位减少了8万元的损失，所以施工单位应支付8万元给甲单位C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付1万元E.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付8万元正确答案：A、B、D、E参考解析：本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。这是典型的无因管理，无因管理不需要追认授权，这一点与无权代理没有关系。因无因管理产生的债，应相当于为此付出的费用，而不是因此给对方带来的好处。(68.)权利质押一般是将权利凭证交付质押人或办理出质登记的担保，可以质押的权利包括（）。A.股份、股票B.汽车C.建筑物D.提单E.汇票正确答案：D、E参考解析：可以质押的权利包括：(1)汇票、本票、支票;(2)债券、存款单;(3)仓单、提单;(4)可以转让的基金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(6)现有的以及将有的应收账款(69.)张某于2018年取得房屋建筑工程二级建造师资格证书，并于2019年初始注册于A单位，后于2021年跳槽至B单位，后在B单位取得市政公用工程二级建造师证书，则关于张某初始注册、变更注册和增项注册的说法，正确的是（）。A.张某无论是初始注册还是变更注册，均应当注册至相关单位B.张某跳槽至B单位，应当与A单位解除劳动关系，并与B签订劳动合同C.张某变更注册申报不及时，给项目造成损失，由张某承担责任D.张某应当至省级建设行政主管部门办理初始注册和变更注册E.张某申请市政公用工程二级建造师增项注册时，只能与房屋建筑工程二级建造师资格证书注册在同一家单位正确答案：A、B、E参考解析：C选项错误，因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记人企业信用档案。D选项错误，应是用人单位应当至省级建设行政主管部门办理初始注册和变更注册。(70.)根据《住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知），下列关于“挂证”的说法，正确的有()。A.建造师注册证书不可以租借使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证”C.人力资源服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”正确答案：A、B、D(71.)关于劳动争议说法，正确的是()。A.用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决B.劳动争议发生后，当事人应当向本单位劳动争议调解委员会申请调解C.对未经劳动仲裁程序直接起诉到人民法院的劳动人事争议案件，人民法院应裁定予以受理D.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼E.有效的劳动仲裁协议可以排除法院的司法管辖权正确答案：A、D参考解析：B选项错误，劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；C选项错误，对未经仲裁程序直接起诉到人民法