二零二五年度地下综合管廊工程工期保证协议6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度地下综合管廊工程工期保证协议本合同目录一览1.定义与解释1.1工期保证协议1.2工程范围1.3当事人2.工期保证要求2.1工期目标2.2工期延误责任2.3工期延误赔偿3.工程进度监控3.1进度报告3.2进度审查3.3进度调整4.质量保证4.1质量标准4.2质量检查4.3质量问题处理5.工程变更5.1变更程序5.2变更审批5.3变更费用6.付款与结算6.1付款方式6.2付款时间6.3结算程序7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后果10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理11.3不可抗力证明12.法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他14.1合同附件14.2合同修改14.3合同通知第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1工期保证协议1.2工程范围工程范围包括但不限于地下综合管廊的设计、施工、验收及保修等全部内容。1.3当事人甲方：[建设单位名称]乙方：[施工单位名称]2.工期保证要求2.1工期目标设计阶段：自合同签订之日起60日内完成；施工阶段：自设计阶段完成后120日内完成；验收阶段：自施工阶段完成后30日内完成。2.2工期延误责任如乙方未能按照上述工期目标完成工程，每延误一天，乙方应向甲方支付相当于每日工程合同总价千分之五的违约金。2.3工期延误赔偿甲方有权要求乙方支付因工期延误造成的直接经济损失，包括但不限于工期延误导致的设备租赁费、人工费、材料费等。3.工程进度监控3.1进度报告乙方应每月向甲方提交一次工程进度报告，详细说明工程进展情况、存在的问题及解决方案。3.2进度审查甲方有权对乙方提交的进度报告进行审查，并要求乙方对存在的问题进行整改。3.3进度调整如因不可抗力或甲方原因导致工程进度受到影响，经双方协商一致，可对工期目标进行调整。4.质量保证4.1质量标准乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定。4.2质量检查甲方有权对工程进行定期或不定期的质量检查，乙方应予以配合。4.3质量问题处理如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时整改，并承担由此产生的费用。5.工程变更5.1变更程序任何工程变更均需经甲方书面批准，并由双方签署变更协议。5.2变更审批变更协议应明确变更内容、变更原因、变更费用及变更后的工期目标。5.3变更费用因变更产生的费用由双方协商确定，并计入合同总价。6.付款与结算6.1付款方式工程款的支付采用分期付款方式，具体支付节点及比例由双方协商确定。6.2付款时间乙方应在每个付款节点前提交付款申请，甲方应在收到申请后十个工作日内支付相应款项。6.3结算程序工程竣工后，乙方应提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后三十个工作日内完成结算工作。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁。8.2争议解决机构仲裁委员会的裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3争议解决期限自争议发生之日起六十日内，双方应尽力通过协商解决争议。如协商不成，任何一方均有权提交仲裁。9.合同解除9.1合同解除条件一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在三十日内仍未采取补救措施或补救措施无效；发生不可抗力事件，导致本协议无法履行；本协议约定的其他解除条件成立。9.2合同解除程序一方决定解除本协议时，应提前三十日以书面形式通知对方，并说明解除理由。9.3合同解除后果10.合同终止10.1合同终止条件工程按照约定的工期和质量标准全部完成并经验收合格；双方协商一致解除本协议；本协议约定的其他终止条件成立。10.2合同终止程序合同终止时，双方应立即进行工程结算，并按照约定处理剩余款项。10.3合同终止后果合同终止后，乙方应向甲方提供完整的工程资料和保修服务。11.违约责任11.1违约行为乙方未按时完成工程；乙方施工质量不符合约定标准；乙方未按约定履行付款义务；甲方未按约定提供施工条件或支付款项。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方根据实际情况协商确定。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力处理发生不可抗力事件时，双方应相互理解，并协商处理因不可抗力导致的问题。12.3不可抗力证明发生不可抗力事件的一方应及时向对方提供相关证明材料。13.法律适用与管辖13.1法律适用本协议的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院本协议的争议解决适用[法院名称]的管辖。14.其他14.1合同附件本协议附件包括但不限于工程图纸、工程量清单、合同变更记录等。14.2合同修改本协议的修改必须以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.3合同通知本协议项下的通知应以书面形式发送，发送地址以双方在协议中约定的地址为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本协议中，第三方是指除甲乙双方以外的，根据本协议约定或经甲乙双方同意，参与本协议实施或提供相关服务的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形提供专业咨询或技术服务；作为监理方对工程质量进行监督；作为项目管理方对工程进度进行管理；提供资金支持或融资服务；其他经甲乙双方同意的情形。15.3第三方责权利15.3.1责任第三方应按照本协议约定和甲乙双方的要求，履行其职责，确保其提供的服务符合相关标准和要求。第三方对其提供的服务质量承担直接责任。15.3.2权利第三方有权根据本协议约定收取服务费用，并享有相应的权利，包括但不限于：收取合理的咨询费、监理费、管理费等；获得甲乙双方提供的必要信息和资料；依法维护自身的合法权益。15.3.3义务按时提供优质的服务；保守甲乙双方的商业秘密；对其提供的服务质量承担连带责任。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系由甲乙双方另行签订合同或协议约定，本协议不涉及第三方与甲方之间的权利义务关系。15.4.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系由甲乙双方另行签订合同或协议约定，本协议不涉及第三方与乙方之间的权利义务关系。15.4.3第三方与甲方、乙方第三方与甲乙双方之间的关系由甲乙双方与第三方另行签订合同或协议约定，本协议不涉及第三方与甲乙双方之间的权利义务关系。16.第三方责任限额16.1责任限制第三方在本协议项下的责任，除法律另有规定外，其责任限额不得超过其收取的服务费用。16.2保险第三方应自行购买相应的保险，以保障其在履行本协议过程中可能发生的风险。16.3赔偿如第三方因履行本协议导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过其责任限额。16.4争议解决第三方与本协议相关的争议，应按照本协议第15.2条约定的争议解决方式解决。17.其他17.1第三方变更如需更换第三方，甲乙双方应书面同意，并通知对方。17.2第三方退出第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：包含施工图、设计图、结构图等，需符合国家相关标准和规范。附件说明：图纸是工程实施的重要依据，需清晰、准确。2.工程量清单详细要求：列出工程的所有分项工程量，包括单位、数量、单价等。附件说明：工程量清单是工程结算的依据，需详细、准确。3.合同变更记录详细要求：记录所有合同变更的内容、原因、审批过程及费用。附件说明：变更记录是合同执行过程中的重要文档，需及时、完整。4.工程进度报告详细要求：每月提交，包含工程进展情况、存在问题及解决方案。附件说明：进度报告是监控工程进度的重要手段，需及时、真实。5.工程质量检查报告详细要求：定期提交，包含质量检查结果、问题及整改措施。附件说明：质量检查报告是确保工程质量的重要手段，需真实、客观。6.工程验收报告详细要求：工程完工后提交，包含验收过程、结果及验收结论。附件说明：验收报告是工程完工的标志，需完整、准确。7.工程结算报告详细要求：工程完工后提交，包含结算依据、计算过程及结算金额。附件说明：结算报告是工程款项支付的依据，需详细、真实。8.不可抗力证明详细要求：发生不可抗力事件后，提供相关证明材料。附件说明：不可抗力证明是免责的重要依据，需真实、有效。9.争议解决文件详细要求：包括协商记录、仲裁裁决等。附件说明：争议解决文件是解决争议的重要依据，需完整、合法。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按时完成工程责任认定：每延误一天，支付甲方相当于每日工程合同总价千分之五的违约金。乙方施工质量不符合约定标准责任认定：乙方承担修复费用，如无法修复，甲方有权要求乙方赔偿损失。乙方未按约定履行付款义务责任认定：乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。甲方未按约定提供施工条件或支付款项责任认定：甲方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。2.违约责任认定标准违约行为的认定依据合同约定和法律法规。违约责任的认定依据违约行为的严重程度和损失情况。违约责任的承担方式包括违约金、赔偿损失、终止合同等。示例说明：若乙方因自身原因导致工程延期一个月，则应向甲方支付相当于每日工程合同总价千分之五的违约金，共计[金额]元。若乙方施工过程中出现质量问题，导致部分工程无法使用，乙方应承担修复费用，如修复无效，乙方应赔偿甲方由此产生的损失。全文完。二零二四年度地下综合管廊工程工期保证协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议目的3.协议依据4.协议有效期5.协议适用范围二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度要求三、工期保证责任1.工期保证义务2.违约责任3.质量保证义务4.安全保证义务5.环保保证义务四、合同双方责任1.发包方责任2.承包方责任3.监理方责任4.设计方责任5.供应商责任五、工期保证措施1.施工组织设计2.施工计划3.人员配备4.设备配置5.材料供应六、工期延误处理1.延误原因认定2.延误责任划分3.延误处理流程4.延误赔偿5.延误恢复措施七、质量保证措施1.质量标准2.质量控制体系3.质量检查与验收4.质量整改5.质量责任追究八、安全保证措施1.安全生产责任制2.安全管理制度3.安全教育与培训4.安全检查与整改5.安全事故处理九、环保保证措施1.环保要求2.环保管理制度3.环保设施配置4.环保检查与整改5.环保责任追究十、工程验收1.验收条件2.验收程序3.验收标准4.验收报告5.验收争议处理十一、合同变更与解除1.变更条件2.变更程序3.解除条件4.解除程序5.解除责任十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十三、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿标准4.违约责任追究5.违约解除合同十四、附则1.协议生效2.协议终止3.协议附件4.协议解释5.协议签署合同编号2024UGCG210一、协议概述1.协议名称：二零二四年度地下综合管廊工程工期保证协议2.协议目的：确保地下综合管廊工程按计划工期完成，保证工程质量、安全和环保。3.协议依据：《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。4.协议有效期：自本协议签订之日起至地下综合管廊工程竣工验收合格之日止。5.协议适用范围：本协议适用于地下综合管廊工程的施工、监理、设计、供应等相关单位。二、工程概况1.工程名称：地下综合管廊工程2.工程地点：[具体地点]3.工程规模：[具体规模]4.工程内容：[具体工程内容]5.工程进度要求：[具体进度要求]三、工期保证责任1.工期保证义务：承包方应确保工程按合同约定的工期完成。2.违约责任：如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。3.质量保证义务：承包方应确保工程质量达到国家或行业相关标准。4.安全保证义务：承包方应确保工程施工安全，防止安全事故发生。5.环保保证义务：承包方应确保工程施工过程中符合环保要求。四、合同双方责任1.发包方责任：负责提供施工场地、相关资料和条件，按时支付工程款。2.承包方责任：负责组织施工，确保工程按期完成，承担工程质量、安全、环保责任。3.监理方责任：负责对工程施工进行监督管理，确保工程质量、安全和环保。4.设计方责任：负责提供符合规范要求的设计图纸和技术文件。5.供应商责任：负责提供符合要求的材料、设备和服务。五、工期保证措施1.施工组织设计：承包方应编制详细的施工组织设计，确保工程按计划施工。2.施工计划：承包方应制定合理的施工计划，明确各阶段施工内容和时间节点。3.人员配备：承包方应配备充足的技术人员和施工人员，确保工程进度。4.设备配置：承包方应配置必要的施工设备，确保工程顺利进行。5.材料供应：承包方应确保材料供应及时，满足工程施工需求。六、工期延误处理1.延误原因认定：因不可抗力、设计变更、发包方原因等导致工期延误，需经双方确认。2.延误责任划分：根据延误原因，明确责任方，并采取相应措施。3.延误处理流程：发生工期延误时，承包方应及时通知发包方，并采取补救措施。4.延误赔偿：因承包方原因导致工期延误，承包方应支付违约金。5.延误恢复措施：承包方应采取措施尽快恢复工程进度，减少延误时间。七、质量保证措施1.质量标准：工程质量应达到国家或行业相关标准。2.质量控制体系：建立完善的质量控制体系，确保工程质量。3.质量检查与验收：定期进行质量检查，确保工程质量符合要求。4.质量整改：对发现的质量问题及时进行整改，确保工程质量。5.质量责任追究：对造成质量事故的责任人进行追究。八、工程验收1.验收条件：工程按设计要求完成，质量符合相关标准，手续齐全。2.验收程序：由发包方组织验收，承包方、监理方、设计方等相关单位参加。3.验收标准：按照国家或行业相关标准和设计要求进行验收。4.验收报告：验收完成后，各方应签署验收报告，确认工程合格。5.验收争议处理：如对验收结果有异议，由双方协商解决，必要时可申请仲裁。九、合同变更与解除1.变更条件：因设计变更、不可抗力等原因需要变更合同内容。2.变更程序：变更需经双方协商一致，签订变更协议。3.解除条件：因一方违约或不可抗力导致合同无法履行。4.解除程序：违约方提出解除请求，经另一方确认后生效。5.解除责任：因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应责任。十、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构：协商解决的，由双方共同选定；调解、仲裁或诉讼的，按法律规定或双方约定。3.争议解决程序：按照选定或约定的争议解决方式执行。4.争议解决期限：自争议发生之日起[具体期限]内解决。5.争议解决费用：由败诉方承担，除非另有约定。十一、违约责任1.违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、安全事故、环保不达标等。2.违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约赔偿标准：按照损失实际情况或合同约定执行。4.违约责任追究：违约方应承担相应的法律责任。5.违约解除合同：严重违约情况下，非违约方有权解除合同。十二、附则1.协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效。2.协议终止：本协议终止条件及终止程序按照相关法律法规执行。3.协议附件：包括但不限于工程图纸、设计文件、施工方案等。4.协议解释：本协议的解释权归双方共同所有。5.协议签署：本协议一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。甲方（发包方）：____________________签字：____________________________日期：____________________________乙方（承包方）：____________________签字：____________________________日期：____________________________甲方（发包方）：____________________盖章：____________________________乙方（承包方）：____________________盖章：____________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明：甲方作为主导方，对本协议的执行拥有最终决定权。在工程进度、质量、安全等方面，甲方有权进行监督和指导。2.甲方决策权条款说明：甲方有权对工程的设计、施工方案、材料设备等进行决策，并负责协调相关各方的工作。3.甲方监督权条款说明：甲方应定期对工程进行现场监督，确保工程按计划进行，并对发现的问题及时提出整改要求。4.甲方信息发布权条款说明：甲方负责向乙方及其他相关方发布工程信息，包括进度报告、质量检测结果、安全状况等。5.甲方资金支付权条款说明：甲方负责按照合同约定，按时支付工程款项。在乙方完成相应工作后，甲方有权进行验收并支付相应款项。6.甲方争议解决权条款说明：在发生争议时，甲方有权组织召开争议解决会议，并作出最终决定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明：乙方作为主导方，对本协议的执行拥有最终决定权。在工程进度、质量、安全等方面，乙方有权进行自主管理。2.乙方施工方案决定权条款说明：乙方有权根据工程实际情况，制定施工方案，并报甲方审批。3.乙方材料设备采购权条款说明：乙方有权根据工程需要，采购材料设备，并确保其符合质量要求。4.乙方进度管理权条款说明：乙方负责制定工程进度计划，并确保按计划完成各项工作。5.乙方质量保证权条款说明：乙方负责对工程质量进行控制，确保达到合同约定的质量标准。6.乙方安全管理权条款说明：乙方负责制定和执行安全生产措施，确保施工安全。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介服务条款说明：本协议中涉及第三方中介服务，包括监理、设计、咨询等，乙方应与第三方中介签订相应的服务合同。2.第三方中介责任条款说明：第三方中介应按照合同约定，履行相应职责，并对服务质量承担责任。3.第三方中介协调条款说明：第三方中介应协助甲方和乙方进行沟通协调，确保工程顺利进行。4.第三方中介报告提交条款说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交工作报告，包括工程进度、质量、安全等方面的信息。5.第三方中介费用条款说明：第三方中介服务费用由甲方和乙方按合同约定支付。6.第三方中介争议解决条款说明：在第三方中介服务过程中，如发生争议，应按照合同约定或相关法律法规解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸及设计文件2.施工组织设计及施工计划3.材料设备清单及质量证明文件4.人员配备及资质证明文件5.安全生产管理制度及应急预案6.环保措施及监测报告7.验收报告及质量检测报告8.甲方、乙方、第三方中介的合同副本9.争议解决协议10.其他与本协议相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.工期延误：未经甲方同意，未按合同约定的工期完成工程。2.质量不合格：工程不符合国家或行业相关质量标准。3.安全事故：在工程施工过程中发生安全事故。4.环保不达标：工程不符合环保要求。5.违约金支付：未按合同约定支付违约金。6.合同解除：未经对方同意擅自解除合同。违约行为的认定：1.由甲方或第三方中介进行现场检查和验收。2.由相关方提交书面报告和证据。3.由双方协商或仲裁机构进行认定。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范。2.建设工程质量管理条例：规范建设工程质量管理的行政法规。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金：因一方违约而向另一方支付的赔偿金。5.仲裁：当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构裁决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工期延误。解决办法：及时沟通，分析原因，制定补救措施，确保工程按期完成。2.问题：质量问题。解决办法：加强质量监控，发现问题及时整改，确保工程质量。3.问题：安全事故。解决办法：严格执行安全生产制度，加强安全培训，防止安全事故发生。4.问题：环保问题。解决办法：遵守环保法规，采取环保措施，确保工程符合环保要求。五、所有应用场景：1.地下综合管廊工程施工。2.工程工期保证。3.工程质量保证。4.工程安全保证。5.工程环保保证。6.工程合同管理。全文完。二零二四年度地下综合管廊工程工期保证协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（如有，请在此处填写）二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二四年度地下综合管廊工程工期保证方面的权利、义务，确保工程按期、保质、保量完成。三、定义与解释3.1专业术语1.地下综合管廊：指在城市地下空间中，用于敷设电力、通信、燃气、供水、排水等市政公用管线及其附属设施的构筑物。2.工期：指从工程开工至工程竣工的期限。3.2关键词解释1.保证：指乙方对工程按期完工承担连带责任。2.竣工：指工程符合国家有关质量标准，并通过竣工验收。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按合同约定保证工程按期完工。2.甲方有权监督乙方履行合同义务，对违反合同约定的行为提出警告或采取其他措施。3.甲方应按照合同约定支付工程款项。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定保证工程按期完工。2.乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。3.乙方应按照甲方要求，及时提交工程进度报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，工期为一年。5.2合同履行地点工程地点：____________________5.3合同履行方式1.乙方应在合同约定的工期内完成工程。2.乙方应按照甲方要求，定期向甲方提交工程进度报告。3.乙方应按照合同约定，对工程质量承担责任。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.工程按期完工，甲方验收合格。2.合同约定的其他终止条件。6.3终止程序1.发生合同约定的终止条件时，乙方应立即通知甲方。2.甲方应在接到乙方通知后，及时办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后，甲乙双方应按照合同约定结算工程款项。2.合同终止后，乙方应立即撤离施工现场，并清理现场。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工机械使用费等。2.工程间接费用：包括但不限于管理费、监理费、设计费、保险费、税费等。3.工期保证费用：乙方为保证工程按期完工而支付给甲方的费用。7.2支付方式1.乙方在签订合同后，需向甲方提交详细的工程费用预算。2.甲方根据乙方提交的预算，按工程进度分阶段支付工程款项。3.工程款项支付采用银行转账方式。7.3支付时间1.工程开工后，甲方在第一个月内支付工程款项的30%。2.工程进度达到50%时，甲方支付工程款项的30%。3.工程进度达到80%时，甲方支付工程款项的30%。4.工程竣工并通过验收后，甲方支付剩余的10%作为质保金。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和发票后，及时支付相应的工程款项。2.甲方有权根据工程进度和实际完成情况调整支付比例。3.乙方应确保提交的工程进度报告和发票真实、准确。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的千分之五。2.甲方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定保证工程按期完工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。2.乙方如因自身原因导致工程质量不符合合同约定，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金以人民币计算，双方应按照约定的支付方式支付。2.如违约金不足以弥补实际损失的，乙方还应赔偿甲方实际损失。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程资料等。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、工程资料等。9.2保密期限1.本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、披露、使用或允许他人使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、动乱、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.战争、动乱等社会事件。十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，双方可申请调解或仲裁。2.调解或仲裁不成的，双方可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.合同约定不得转让的情形。2.法律、法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面的监督权。2.甲方保留对乙方提供的技术、设计、施工方案等的审核权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中，根据工程实际情况调整施工方案的权利。2.甲方保留在必要时，对乙方采取停工、整改等措施的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同进行修改或补充，应书面协商一致。2.修改或补充的内容作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充的内容与本合同原有条款不一致的，以修改或补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程进度、质量、安全等方面进行密切协作。2.双方应就合同履行过程中遇到的问题及时沟通、解决。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开工程协调会议，讨论解决工程相关问题。2.双方应通过书面或口头方式，及时向对方通报工程进展情况。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成甲乙双方之间关于二零二四年度地下综合管廊工程工期保证的完整协议。2.本合同各条款相互独立，任何条款的无效不影响其他条款的效力。16.3增减条款1.本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________附件：1.二零二四年度地下综合管廊工程工期保证协议2.相关技术文件、图纸等附件及其他说明解释一、附件列表：1.二零二四年度地下综合管廊工程工期保证协议2.相关技术文件、图纸等3.工程费用预算4.工程进度报告5.发票6.补充协议（如有）7.协商记录（如有）8.调解或仲裁裁决书（如有）9.诉讼判决书（如有）二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付工程款项，认定为违约行为。因自身原因导致工程延期，认定为违约行为。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定保证工程按期完工，认定为违约行为。因自身原因导致工程质量不符合合同约定，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，根据合同约定或法律规定，向对方支付的一定数额的金钱。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院通过审判解决争议的一种诉讼方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工过程中出现质量问题。解决办法：甲方应及时通知乙方，要求乙方整改，并记录整改情况。2.问题：工程进度落后于计划。解决办法：甲方应与乙方协商，分析原因，制定补救措施，确保工程按期完工。3.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可申请调解、仲裁或诉讼。4.问题：不可抗力事件导致工程无法继续。解决办法：双方应及时通知对方，协商解决工程延期或合同解除等问题。5.问题：合同条款不明确或存在争议。解决办法：双方应通过协商或咨询法律专业人士，明确条款含义，避免争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.第三方责任：第三方负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督管理。第三方应确保其监督管理行为符合国家相关法律法规和行业标准。3.第三方权利：第三方有权要求乙方提供必要的施工资料和进度报告。第三方有权对乙方的不当行为提出警告或采取纠正措施。4.第三方义务：第三方应保持客观、公正的态度，不得偏袒任何一方。第三方应定期向甲方报告监督管理情况。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。乙方有权在工程进度受阻时，要求甲方提供合理的解决方案。2.乙方利益条款：甲方应保障乙方的合法权益，不得无故拖延工程款项的支付。甲方应尊重乙方的技术方案和施工工艺，不得随意更改。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。甲方不得无故要求乙方停工或更改施工方案。甲方应承担因自身原因导致的工程延期责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。甲方有权要求乙方按照合同约定保证工程按期完工。甲方有权要求乙方在工程竣工后进行保修。2.甲方利益条款：乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。乙方应按时完成工程，避免因延期造成甲方损失。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定保证工程按期完工，应向甲方支付违约金。乙方因自身原因导致工程质量不符合合同约定，应承担相应的违约责任。乙方不得未经甲方同意擅自更改施工方案或停工。全文完。二零二四年度地下综合管廊工程工期保证协议3合同目录一、协议概述1.协议签订背景2.协议目的和原则3.协议适用范围4.协议有效期5.协议生效条件二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程设计标准三、工期保证要求1.工期保证期限2.工期保证标准3.工期延误责任4.工期延误赔偿5.工期调整程序四、工程进度管理1.工程进度计划2.工程进度控制措施3.工程进度监测4.工程进度调整5.工程进度报告五、工程质量管理1.质量保证要求2.质量检验和验收3.质量责任追究4.质量纠纷解决5.质量改进措施六、合同履行1.合同履行主体2.合同履行程序3.合同履行条件4.合同履行期限5.合同履行地点七、违约责任1.违约行为认定2.违约责任承担3.违约赔偿方式4.违约纠纷解决5.违约责任免除八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决期限5.争议解决费用九、保密条款1.保密信息范围2.保密义务3.保密措施4.保密期限5.违约责任十、协议变更和解除1.协议变更条件2.协议变更程序3.协议解除条件4.协议解除程序5.协议解除后果十一、协议终止1.协议终止条件2.协议终止程序3.协议终止后果4.协议终止通知5.协议终止后处理十二、其他约定1.联系方式变更2.不可抗力条款3.协议附件4.协议附件效力5.协议附件修改十三、协议解释1.协议解释原则2.协议解释依据3.协议解释效力4.协议解释争议5.协议解释责任十四、协议附件1.工程进度计划2.工程质量保证计划3.工程合同履行计划4.工程合同履行记录5.其他相关附件合同编号202401一、协议概述1.协议签订背景2.协议目的和原则本协议的目的是确保工程按期完成，实现工程预期目标。双方应遵循诚实信用、公平合理、协商一致的原则，共同推进工程进度。3.协议适用范围本协议适用于二零二四年度地下综合管廊工程，包括但不限于工程设计、施工、监理等环节。4.协议有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。5.协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效，双方应按照协议约定履行各自的权利和义务。二、工程概况1.工程名称二零二四年度地下综合管廊工程2.工程地点[具体工程地点]3.工程规模[具体工程规模]4.工程内容[具体工程内容]5.工程设计标准[具体工程设计标准]三、工期保证要求1.工期保证期限工程总工期为[具体工期]，自工程开工之日起计算。2.工期保证标准工程应按期完工，不得延误。3.工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。4.工期延误赔偿因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付每日[具体金额]的违约金。5.工期调整程序如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经双方协商一致后调整工期。四、工程进度管理1.工程进度计划乙方应编制详细的工程进度计划，并报送甲方审核。2.工程进度控制措施乙方应采取有效措施，确保工程按计划推进。3.工程进度监测甲方有权对工程进度进行监测，并要求乙方提供相关进度报告。4.工程进度调整如因特殊原因需要调整工程进度，双方应协商一致后进行调整。5.工程进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告。五、工程质量管理1.质量保证要求乙方应确保工程质量符合国家相关标准和设计要求。2.质量检验和验收工程完工后，乙方应进行自检，并邀请甲方进行验收。3.质量责任追究如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的责任。4.质量纠纷解决如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。5.质量改进措施乙方应根据甲方和监理单位的要求，采取改进措施，提高工程质量。六、合同履行1.合同履行主体甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]2.合同履行程序双方应按照本协议约定，履行各自的权利和义务。3.合同履行条件合同履行条件包括但不限于：工程开工条件、工程进度、工程质量等。4.合同履行期限合同履行期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。5.合同履行地点工程所在地。七、违约责任1.违约行为认定违约行为包括但不限于：工期延误、工程质量不合格、未按约定履行合同义务等。2.违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿方式违约赔偿方式包括但不限于：金钱赔偿、恢复原状、更换或修理等。4.违约纠纷解决违约纠纷解决方式包括但不限于：协商、调解、仲裁、诉讼等。5.违约责任免除因不可抗力等原因导致违约，经双方协商一致，可以免除违约责任。八、争议解决1.争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构]仲裁。2.争议解决程序提交仲裁的争议，应按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。3.争议解决地点仲裁地点为[具体地点]。4.争议解决期限仲裁裁决应在收到仲裁申请之日起[具体时间]内作出。5.争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。九、保密条款1.保密信息范围本协议涉及的所有技术、商业和其他保密信息均属保密信息。2.保密义务双方对本协议涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.保密措施双方应采取适当措施保护保密信息的安全。4.保密期限本协议涉及的保密期限自协议签订之日起至[具体期限]。5.违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。十、协议变更和解除1.协议变更条件协议变更需经双方协商一致，并书面确认。2.协议变更程序协议变更应采取书面形式，并经双方签字盖章后生效。3.协议解除条件协议解除需符合法定或约定的条件。4.协议解除程序协议解除应采取书面形式，并经双方签字盖章后生效。5.协议解除后果协议解除后，双方应按照协议约定处理相关事宜。十一、协议终止1.协议终止条件协议终止需符合法定或约定的条件。2.协议终止程序协议终止应采取书面形式，并经双方签字盖章后生效。3.协议终止后果协议终止后，双方应按照协议约定处理相关事宜。4.协议终止通知协议终止通知应提前[具体时间]书面通知对方。5.协议终止后处理协议终止后，双方应按照协议约定处理剩余工程和财务事宜。十二、其他约定1.联系方式变更任何一方联系方式变更，应及时书面通知对方。2.不可抗力条款因不可抗力导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。3.协议附件本协议附件与本协议具有同等法律效力。4.协议附件效力协议附件的修改或补充，应与本协议的修改或补充同时进行。5.协议附件修改协议附件的修改需经双方协商一致，并书面确认。十三、协议解释1.协议解释原则本协议的解释应遵循诚实信用、公平合理、协商一致的原则。2.协议解释依据本协议的解释应依据协议条款、法律法规和行业惯例。3.协议解释效力协议解释的效力由双方协商确定。4.协议解释争议如对协议解释发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构]仲裁。5.协议解释责任协议解释的责任由解释方承担。十四、协议附件[此处列出所有协议附件的名称和内容]甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款说明：本条款旨在明确甲方在工程管理中的主导地位。条款内容：1.1甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。1.2甲方有权根据工程进展情况，调整工程计划，并要求乙方及时反馈。1.3甲方有权决定工程停工、复工或延期，乙方应无条件执行。2.甲方审批条款说明：本条款确保甲方在关键决策上的审批权。条款内容：2.1乙方提出的重大技术方案、变更设计、追加合同金额等事项，必须经甲方审批后方可实施。2.2甲方应在收到乙方申请之日起[具体时间]内给予答复。3.甲方支付条款说明：本条款确保甲方在支付款项方面的主导权。条款内容：3.1甲方有权根据工程进度和完成情况，分期支付工程款项。3.2乙方应按甲方要求提供相关发票和结算资料，甲方在确认无误后支付相应款项。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款说明：本条款旨在明确乙方在工程实施中的主导地位。条款内容：4.1乙方负责工程的具体实施，包括设计、施工、监理等环节。4.2乙方有权根据工程实际情况，提出合理的施工方案和变更设计。4.3乙方应确保工程按期、按质完成，并对工程质量承担责任。2.乙方进度报告条款说明：本条款确保乙方在工程进度报告方面的主导权。条款内容：5.1乙方应定期向甲方提交工程进度报告，报告内容应真实、准确、完整。5.2甲方有权要求乙方对进度报告中的问题进行解释和说明。3.乙方验收条款说明：本条款确保乙方在工程验收方面的主导权。条款内容：6.1乙方负责组织工程验收，验收标准应符合国家相关标准和设计要求。6.2甲方有权参加验收，并对验收结果提出意见。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介服务条款说明：本条款旨在明确第三方中介的服务内容和责任。条款内容：7.1第三方中介负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。7.2第三方中介应独立、客观、公正地履行职责，并对检查结果负责。2.中介费用条款说明：本条款确保中介费用的合理性和支付方式。条款内容：8.1中介费用由甲方支付，具体金额和支付方式由双方协商确定。8.2中介费用应在中介服务开始前支付。3.中介争议解决条款说明：本条款确保中介服务中争议的解决途径。条款内容：9.1如中介服务中出现争议，双方应通过协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构]仲裁。9.2仲裁裁决对双方具有约束力。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程进度计划2.工程质量保证计划3.工程合同履行计划4.工程合同履行记录5.争议解决规则6.保密协议7.甲方授权委托书8.乙方资质证明文件9.第三方中介服务协议10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：工期延误工程质量不合格未按约定履行合同义务未履行保密义务违反合同变更和解除规定2.违约行为认定：工期延误：实际完成时间超过合同约定工期。工程质量不合格：经检验不符合国家相关标准和设计要求。未按约定履行合同义务：未按照合同约定的时间、质量、数量等要求完成工作。未履行保密义务：泄露或不当使用协议中的保密信息。违反合同变更和解除规定：未按照合同约定程序进行变更或解除。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。3.违约金：指合同当事人因违约行为应向对方支付的一定金额的金钱。4.保密信息：指合同中约定的，不为公众所知悉，具有商业价值的信息。5.仲裁机构：指依法设立，专门负责仲裁活动的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工期延误解决办法：及时沟通，协商调整工期；追究乙方违约责任，要求支付违约金。2.问题：工程质量不合格解决办法：要求乙方进行整改；如整改后仍不合格，可要求乙方承担修复费用或更换工程。3.问题：未履行保密义务解决办法：立即采取措施，防止信息泄露；追究乙方违约责任，要求赔偿损失。4.问题：合同变更或解除争议解决办法：通过协商解决；协商不成的，提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.地下综合管廊工程建设2.工程工期保证协议签订3.工程进度和质量控制4.工程合同履行与违约处理5.争议解决和保密管理全文完。二零二四年度地下综合管廊工程工期保证协议4本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1双方名称2.2法定代表人或授权代表2.3联系方式3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工期保证4.1工期承诺4.2工期延误责任4.3工期调整及审批5.质量保证5.1质量标准5.2质量验收5.3质量问题处理6.工程进度6.1进度计划6.2进度调整及审批6.3进度报告及汇报7.付款方式7.1付款比例7.2付款节点7.3付款方式8.沟通与协调8.1沟通方式8.2协调机制8.3争议解决9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.保密条款10.1保密信息10.2保密义务10.3违约责任11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任12.合同生效、变更与终止12.1合同生效12.2合同变更12.3合同终止13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他约定14.1其他条款14.2附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“地下综合管廊”指为容纳城市供水、排水、电力、通信、燃气等市政公用设施管线而建设的共同沟道。1.1.2“工期”指按照本合同约定的工程计划，完成地下综合管廊工程所需的时间。1.1.3“工期延误”指实际完成工程的时间超过本合同约定的工期。1.2解释1.2.1本合同中的解释以本合同为准，如有歧义，由双方协商解决。2.双方基本信息2.1双方名称2.1.1发包方：市城市建设投资集团有限公司2.1.2承包方：建筑工程有限公司2.2法定代表人或授权代表2.2.1发包方：（法定代表人）2.2.2承包方：（法定代表人）2.3联系方式3.工程概况3.1工程名称3.1.1市地下综合管廊工程3.2工程地点3.2.1市区路3.3工程规模3.3.1总长度：10公里3.3.2宽度：6米3.4工程内容3.4.1土建工程3.4.2设备安装工程3.4.3附属设施工程4.工期保证4.1工期承诺4.1.1承包方承诺在2024年12月31日前完成地下综合管廊工程的建设。4.2工期延误责任4.2.1如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿发包方因工期延误造成的损失。4.3工期调整及审批4.3.1如因不可抗力等原因导致工期延误，承包方应立即通知发包方，并提交工期调整申请。发包方应在收到申请后5个工作日内进行审批。5.质量保证5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范要求。5.2质量验收5.2.1工程完成后，由发包方组织相关单位进行质量验收。5.3质量问题处理5.3.1如发现质量问题，由承包方负责整改，直至符合质量标准。6.工程进度6.1进度计划6.1.1承包方应制定详细的工程进度计划，并在开工前提交发包方审批。6.2进度调整及审批6.2.1如因特殊情况需调整进度计划，承包方应提前通知发包方，并提交调整申请。发包方应在收到申请后5个工作日内进行审批。6.3进度报告及汇报6.3.1承包方应定期向发包方汇报工程进度，并提交进度报告。7.付款方式7.1付款比例7.1.1按照工程进度和合同约定，发包方分阶段支付工程款，具体比例见附件。7.2付款节点7.2.1第一个付款节点：开工后30天，支付合同总价款的10%。7.2.2第二个付款节点：主体结构完工后，支付合同总价款的30%。7.2.3第三个付款节点：设备安装完成并验收合格后，支付合同总价款的30%。7.2.4第四个付款节点：工程完工并验收合格后，支付合同总价款的20%。7.3付款方式7.3.1付款方式为银行转账，具体账户信息见附件。8.沟通与协调8.1沟通方式8.1.1双方应通过正式的书面文件、电话、电子邮件等方式进行沟通。8.1.2任何重要事项的沟通，应以书面形式记录并存档。8.2协调机制8.2.1双方应设立协调小组，负责处理合同执行过程中的问题。8.2.2协调小组由双方各派一名代表组成，负责定期召开会议，协调解决合同执行中的问题。8.3争议解决8.3.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。8.3.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包方未按约定时间完成工程或造成工期延误。9.1.2承包方施工质量不符合合同约定。9.1.3发包方未按约定支付工程款。9.1.4双方违反保密条款。9.2违约责任9.2.1对于工期延误，承包方应支付违约金，违约金按每日合同总价款的0.5%计算。9.2.2对于施工质量不符合合同约定，承包方应无条件返工或修复，直至符合质量标准。9.2.3对于未按约定支付工程款，发包方应向承包方支付违约金，违约金按每日应付款项的0.1%计算。9.2.4对于违反保密条款，违约方应承担相应的法律责任。9.3违约赔偿9.3.1承包方应赔偿因违约给发包方造成的实际损失。10.保密条款10.1保密信息10.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息。10.2保密义务10.2.1双方对本合同项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.3违约责任10.3.1如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同。11.1.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.3解除后的责任11.3.1解除合同后，双方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿对方损失。12.合同生效、变更与终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更12.2.1合同的任何变更，均应以书面形式经双方签字盖章后生效。12.3合同终止12.3.1合同因解除或履行完毕而终止。13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。13.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他约定14.1其他条款14.1.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2附件14.2.1本合同附件包括但不限于付款计划、工程进度计划等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，由甲乙双方一致同意介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据甲乙双方的要求，履行相应的职责，包括但不限于：15.2.1.1监理单位：负责监督工程进度、质量、安全，确保工程按合同约定完成。15.2.1.2设计单位：负责提供符合要求的工程设计文件。15.2.1.3咨询机构：提供专业咨询意见，协助解决工程中的技术问题。15.2.1.4检测机构：对工程材料、设备进行检测，确保其符合质量标准。15.2.1.5保险公司：根据合同约定，承担相应的保险责任。15.3第三方权利15.3.1.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.3.1.2对甲乙双方的行为进行监督和评价。15.3.1.3对工程进度、质量、安全等方面提出建议和意见。15.4第三方义务15.4.1.1按照合同约定履行职责，确保工作质量和效率。15.4.1.2对在工作中知悉的甲乙双方商业秘密和保密信息保密。15.4.1.3对因自身原因造成的损失，承担相应的法律责任。15.5第三方介入程序15.5.1第三方介入需经甲乙双方一致同意，并以书面形式确定。15.5.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合作协议或服务合同中约定。16.1.2第三方责任限额应合理确定，以保障甲乙双方的利益。16.2超过责任限额的处理16.2.1如第三方责任造成的损失超过责任限额，甲乙双方应根据合同约定和实际情况，协商解决超出的部分。16.2.2如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供必要的报告和资料，甲方应给予必要的支持和配合。17.1.2第三方对甲方负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露甲方商业秘密和保密信息。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方提供必要的报告和资料，乙方应给予必要的支持和配合。17.2.2第三方对乙方负有保密义务，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露乙方商业秘密和保密信息。17.3第三方与甲乙双方共同的责任17.3.1如第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方共同损失，甲乙双方应根据合同约定和实际情况，共同承担责任。18.第三方变更与退出18.1第三方变更18.1.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并以书面形式通知对方。18.2第三方退出18.2.1如第三方因故退出，甲乙双方应协商解决相关事宜，并确保工程进度和质量不受影响。18.2.2第三方退出后，甲乙双方应根据实际情况，重新确定第三方或采取其他措施。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度计划详细要求：包括各阶段工作内容、起止时间、责任人等。说明：本附件用于记录工程进度，以便甲乙双方和第三方进行监督和评估。2.质量验收报告详细要求：包括验收时间、验收内容、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：本附件用于记录工程质量验收情况，确保工程质量符合合同约定。3.付款计划详细要求：包括付款时间、付款金额、付款条件等。说明：本附件用于明确工程款的支付时间和方式，确保工程款的合理分配。4.第三方合作协议或服务合同详细要求：包括第三方职责、权利、义务、责任限额等。说明：本附件用于明确第三方在合同中的角色和责任，确保第三方履行职责。5.保密协议详细要求：包括保密信息范围、保密义务、违约责任等。说明：本附件用于保护甲乙双方的商业秘密和保密信息。6.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、仲裁机构、仲裁规则等。说明：本附件用于明确争议解决机制，确保争议得到及时有效的解决。7.不可抗力证明详细要求：包括不可抗力事件名称、发生时间、影响范围等。说明：本附件用于证明不可抗力事件的发生，以便甲乙双方协商调整工期或责任。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：承包方未按约定时间完成工程或造成工期延误。责任认定标准：按每日合同总价款的0.5%计算违约金。示例：若合同约定工期为180天，实际完成工期为210天，则承包方应支付违约金（210180）×0.5%×合同总价款。2.施工质量不合格违约行为：承包方施工质量不符合合同约定。责任认定标准：承包方无条件返工或修复，直至符合质量标准。示例：若工程验收时发现部分管道安装不合格，承包方应立即进行返工，直至合格。3.未按约定支付工程款违约行为：发包方未按约定时间支付工程款。责任认定标准：按每日应付款项的0.1%计算违约金。示例：若合同约定支付工程款时间为每月10日，实际支付时间为每月15日，则发包方应支付违约金。4.违反保密义务违约行为：任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密和保密信息。责任认定标准：违约方承担相应的法律责任。示例：若甲方泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担法律责任。5.第三方违约违约行为：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失。责任认定标准：第三方按合作协议或服务合同约定的责任限额承担责任。示例：若监理单位因工作失误导致工程进度延误，监理单位应按合同约定的责任限额承担相应责任。全文完。二零二四年度地下综合管廊工程工期保证协议5合同编号_________一、合同主体1.1甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________1.2乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________二、合同前言2.1背景为了确保二零二四年度地下综合管廊工程的顺利进行，根据国家有关法律法规及政策要求，甲方委托乙方承担地下综合管廊工程的施工任务。为了明确双方的权利义务，保障工程质量和进度，经双方友好协商，特订立本协议。2.2目的本协议旨在明确甲方、乙方在地下综合管廊工程工期保证方面的权利义务，确保工程按期完工，提高工程质量，实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语本协议中涉及的专业术语如下：（1）地下综合管廊：指为满足城市地下各类管线敷设、运行、维护、管理等需要，采用统一规划、统一设计、统一建设、统一管理的方式，将电力、通信、给排水、燃气、热力等管线集中布置在地下管廊内的综合设施。（2）工期：指从本协议签订之日起至地下综合管廊工程竣工验收合格之日止的时间。3.2关键词解释（1）工期保证：乙方承诺在约定的工期内完成地下综合管廊工程的施工任务。（2）违约责任：指乙方未能按照约定工期完成工程，应承担的相应责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照约定的工期完成地下综合管廊工程的施工任务。（2）甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度进行监督检查。（3）甲方有权要求乙方按照国家法律法规及政策要求，进行工程建设和施工。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照约定的工期完成地下综合管廊工程的施工任务。（2）乙方应确保工程质量和安全，不得因施工原因造成工程事故。（3）乙方应按照国家法律法规及政策要求，进行工程建设和施工。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，工期为____年____个月。5.2合同履行地点地下综合管廊工程地点：____________________5.3合同履行方式（1）乙方应按照国家有关法律法规及政策要求，进行工程建设和施工。（2）乙方应按照甲方要求，进行工程进度、质量、安全等方面的管理工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）工程竣工验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）因不可抗力导致合同无法履行，乙方应在不可抗力发生之日起____日内，向甲方书面报告，并提交相关证明材料。（2）双方协商一致解除合同，应签订解除合同协议，明确双方的权利义务。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照约定完成剩余工程。（2）合同终止后，双方应按照约定支付已完成的工程款项。（3）合同终止后，双方应按照约定处理工程剩余物资。（4）合同终止后，双方应按照约定处理因合同终止产生的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同项下的费用构成如下：（1）工程款：包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利