2024旋挖钻机地下管线铺设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024旋挖钻机地下管线铺设工程合同本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程时间安排2.双方权益与义务2.1甲方权益与义务2.2乙方权益与义务3.设备与材料3.1旋挖钻机设备3.2地下管线材料3.3设备与材料的交付及验收4.工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3工程验收5.合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3价款调整6.工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的处罚7.保险7.1保险责任7.2保险费用8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.一般条款11.1合同的解释11.2合同的转让11.3合同的附件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同的签订地点与时间14.2合同的副本数量与送达第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024旋挖钻机地下管线铺设工程1.3工程内容：乙方使用旋挖钻机为甲方进行地下管线铺设作业，包括但不限于钻孔、下管、回填等工序。具体工程量及工程要求详见附件一。1.4工程时间安排：工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。具体工程进度安排由双方协商确定，并纳入附件二《工程进度计划》。第二条双方权益与义务2.1甲方权益与义务（1）负责办理工程所需的所有许可和批准，包括但不限于施工许可、占用道路许可等。（2）负责提供施工所需的场地、水电等基础设施。（3）按照合同约定及时支付工程款项。（4）有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全符合标准。2.2乙方权益与义务（1）按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全符合标准。（2）负责旋挖钻机的操作、维护和保养，确保设备正常运行。（3）遵守相关法律法规，不得违法施工。（4）按照甲方要求，提供工程进度报告和技术资料。第三条设备与材料3.1旋挖钻机设备（1）设备型号、数量、性能参数等详见附件三《设备清单》。（2）设备应处于良好工作状态，能够满足工程需求。（3）乙方应负责设备的运输、安装、调试和拆除。3.2地下管线材料（1）管线材质、规格、数量等详见附件四《材料清单》。（2）材料应符合国家相关标准和规定。（3）乙方应负责材料的采购、运输和储存。3.3设备与材料的交付及验收（1）设备及材料到达工地后，双方应共同进行验收，填写《设备及材料验收单》。（2）验收合格的设备及材料，双方签字确认后进入施工环节。第四条工程进度与质量4.1工程进度计划（1）详细施工计划见附件二《工程进度计划》。（2）乙方应按照进度计划完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.2工程质量标准（1）工程质量应符合国家相关标准和规定。（2）乙方应按照甲方要求进行工程质量自检，并提供自检报告。（3）甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改要求。4.3工程验收（1）工程完成后，乙方应组织自检，自检合格后向甲方申请验收。（2）甲方应在接到验收申请后__日内组织验收，填写《工程验收单》。（3）工程验收合格的，甲方应在验收单上签字确认，并支付合同约定的尾款。第五条合同价格与支付5.1合同总价（1）本合同总价为本工程完成所需的所有费用，包括但不限于设备租赁费、材料费、人工费、交通费、保险费等。（2）合同总价详见附件五《合同价格明细》。5.2支付方式（1）甲方支付乙方的款项，采用进度付款和竣工付款相结合的方式。（2）进度付款：按照双方约定的工程进度，甲方按实际完成工程量的__%支付乙方。（3）竣工付款：工程验收合格后，甲方支付合同总价剩余的__%。5.3价款调整（1）如工程量发生增减，合同总价按实际工程量进行调整。（2）如工程发生变更，合同总价按变更后的工程量进行调整。第六条工期延误6.1工期延误的责任（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。（2）如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同约定承担违约责任。6.2工期延误的处罚（1）如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方合同总价__%的违约金。（2）如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方实际损失的__%。第八条保险8.1保险责任（1）乙方应为其员工和乙方财产购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。（2）乙方应为其设备购买保险，包括但不限于盗窃、火灾、自然灾害等风险，并承担保险费用。（3）保险事故发生时，乙方应立即通知甲方，并按照甲方要求采取相应措施。8.2保险费用（1）保险费用包含在合同总价中。（2）乙方应向甲方提供保险单副本，以证明保险的有效性。第九条违约责任9.1甲方违约责任（1）甲方未按合同约定支付款项的，应支付乙方合同总价__%的违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担因此导致乙方损失的责任。9.2乙方违约责任（1）乙方未按合同约定完成工程的，应支付甲方合同总价__%的违约金。（2）乙方未按合同约定保证工程质量、安全的，应承担因此导致甲方损失的责任。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）诉讼案件由合同签订地人民法院管辖。（2）双方同意接受人民法院的判决。第十一条一般条款11.1合同的解释（1）本合同未尽事宜，应由双方协商确定。（2）本合同及其附件为双方完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。11.2合同的转让（1）未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。11.3合同的附件（1）本合同的附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十二条保密条款12.1保密内容（1）双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限（1）保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用（1）本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决（1）双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的签订地点与时间（1）本合同于____年__月__日在____（地点）签订。14.2合同的副本数量与送达（1）双方各执一份合同正本，其余副本以同等效力递送。（2）合同副本均通过电子邮件或快递方式送达对方指定邮箱或地址。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但未直接参与合同签订的其他个人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、政府部门、专业机构等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件（1）第三方介入需经甲方和乙方书面同意。（2）第三方介入应为本合同履行过程中，因特殊原因需要第三方参与的情况。2.2第三方介入的方式（1）第三方介入需以书面形式通知甲方和乙方。（2）甲方和乙方应与第三方协商确定介入的具体内容和方式。第三条第三方责任3.1第三方对甲乙双方的义务（1）第三方应遵守国家法律法规和本合同的约定。（2）第三方应按照甲方和乙方的要求，提供专业服务或协助。3.2第三方对甲乙双方的赔偿责任（1）如第三方因故意或过失导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。（2）第三方对甲方或乙方的赔偿责任，不应超过其从甲方和乙方获得的报酬总额。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方（1）第三方应独立向甲方负责，履行合同约定的义务。（2）第三方不免除甲方根据本合同对乙方承担的义务。4.2第三方与乙方（1）第三方应独立向乙方负责，履行合同约定的义务。（2）第三方不免除乙方根据本合同对甲方承担的义务。4.3第三方与其他各方之间的纠纷（1）第三方与其他各方之间的纠纷，应由各方自行解决。（2）本合同外的纠纷不影响甲方和乙方根据本合同享有的权利和承担的义务。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲方和乙方的赔偿责任，不应超过其从甲方和乙方获得的报酬总额。5.2甲方和乙方应要求第三方提供担保，以确保第三方履行赔偿责任。5.3第三方提供担保的形式包括但不限于保证金、保函、保险等。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更（1）第三方介入的内容或方式如需变更，应经甲方和乙方书面同意。（2）变更后的第三方介入，应按照本合同及变更后的约定履行义务。6.2第三方介入的终止（1）第三方介入的终止应经甲方和乙方书面同意。（2）终止第三方介入后，第三方不再享有本合同约定的权利和承担义务。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违反本合同的约定，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方未能履行赔偿责任的，甲方和乙方有权依法追偿。第八条甲方和乙方的权利义务8.1甲方和乙方应协助第三方履行合同义务，提供必要的信息、资料和条件。8.2甲方和乙方应履行合同约定的付款义务，确保第三方获得合理的报酬。第九条争议解决9.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条法律适用与争议解决10.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式为诉讼，案件管辖地为合同签订地人民法院。第十一条附件11.1本合同的附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。11.2附件包括但不限于第三方介入的具体内容、第三方提供的担保文件等。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《设备清单》详细列出旋挖钻机设备的型号、数量、性能参数等信息。附件二：《工程进度计划》详细列出工程的进度安排，包括各阶段的开始和结束时间。附件三：《材料清单》详细列出地下管线材料的材质、规格、数量等信息。附件四：《保险单副本》提供乙方为设备和个人购买的保险单副本，以证明保险的有效性。附件五：《合同价格明细》详细列出合同总价及各项费用的明细。附件六：《第三方介入协议》详细列出第三方介入的具体内容、方式以及甲方和乙方的义务。附件七：《担保文件》提供第三方提供的担保文件，如保证金、保函、保险等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按合同约定支付款项。2.甲方未按合同约定提供施工条件。3.乙方未按合同约定完成工程。4.乙方未按合同约定保证工程质量、安全。5.第三方未按合同约定提供服务或协助。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应支付合同总价一定比例的违约金，具体比例根据合同约定。2.损失赔偿：违约方应赔偿因其违约给对方造成的实际损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、利润损失等。3.工期延误：工期延误的违约责任按照双方约定的工期及违约金比例进行认定。示例说明：假设乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付合同总价__%的违约金，并赔偿甲方因工程延误导致的直接经济损失，如租金、人工费等。说明三：法律名词及解释：1.旋挖钻机：指用于地下管线铺设工程的旋挖钻机设备。2.地下管线：指埋设在地下的输送水、电、气等物质的管道。3.第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同有关联但未直接参与合同签订的其他个人、法人或其他组织。4